Памятка № 1 Безопасное поведение на улице

Информационное сообщение

о проведении конкурентного отбора подрядчика на проведение работ по устройству навесов для мест повышенной комфортности на западной трибуне  стадиона «Металлург» (далее – Тендер)

Организатор Тендера: Фонд поддержки «Профессионального Футбольного Клуба  «Крылья Советов»

Место нахождения: 443051,

Почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Шушенская д. 50А

Тел. [phone], факс [phone]

Контактное лицо: , тел. [phone].

Тендер проводится в соответствии с пунктом 1 статьи 437 Гражданского кодекса РФ и является приглашением делать оферты.

Настоящий Тендер не является извещением о проведении торгов, и, соответственно, статьи 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе, к настоящему Тендеру не применяются.

Данный Тендер и любая информация, относящаяся к нему, не являются публичным конкурсом и не регулируются главой 57 ГК РФ.

Данный Тендер не обязывает Организатора заключить с каким-либо участником Тендера какой-либо договор. Окончательное решение о заключении указанного в настоящем сообщении договора остается за Организатором.

Прием заявок осуществляется c 13 октября 2014 г. по 24 октября 2014 г., по адресу:  443051, г. Самара,  ул. Шушенская, 50А, .

Тендерную документацию можно получить по адресу:  443051, г. Самара,  ул. Строителей, , тел. [phone].

Организатор Тендера оставляет за собой право  отказаться от проведения настоящего Тендера, а также отклонить любое или все поступившие предложения, без объяснения причин.

Требования к Участникам проведения Тендера:

1.Отсутствие сведений в Реестре недобросовестных поставщиков.

2.Не проведение процедуры ликвидации участника Тендера - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника Тендера - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.Не приостановление деятельности участника Тендера в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.

4. Отсутствие у участника Тендера задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника Тендера по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Перечень документов предоставляемых участниками Тендера:

- Заявка по форме согласно Приложению;

- Копии следующих документов:

Для юр. лиц:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 2002 года;

-копия свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе;

- копия выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее чем за 30 дней до дня предоставления участником Тендера заявки;

- копия свидетельства о допуске к соответствующим видам работ;

- проект договора подряда на проведение работ по устройству навесов для мест повышенной комфортности на западной трибуне стадиона «Металлург»;

-документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку;

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о гос. регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

-копия выписки из ЕГРИП, выданной не позднее чем за 30 дней до дня предоставления участником Тендера заявки;

- копия свидетельства о допуске к соответствующим видам работ;

- проект договора подряда на проведение работ по устройству навесов для мест повышенной комфортности на западной трибуне стадиона «Металлург»;

Все копии предоставляемых участниками Тендера документов, должны быть заверены подписью участника Тендера и заверены его печатью.

Критерии оценки заявок:

- минимальная цена работ;

- минимальные сроки выполнения работ;

Сроки и порядок оплаты подрядных работ: в течение 10 дней с даты подписания Акты выполненных работ.

Конфиденциальность.        

Стороны считают конфиденциальной (коммерческой тайной) всю информацию, передаваемую друг другу в ходе проведения Тендера.

Стороны не должны открывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, когда информация является общедоступной, или по взаимному письменному согласованию Сторон.

Организатор не обязан акцептовать какую-либо Оферту или вести переговоры с каким-либо Участником.

Организатор оставляет за собой право акцептовать любую из поступивших Оферт, либо не акцептовать ни одну из них, без объяснения причин.

Генеральный  директор 

Приложение

ЗАЯВКА

Дата: «___» __________ 2014 г.

Наименование организации, ИП _____________________________________________

ФИО, должность руководителя организации (полностью) ______________________

Контактный телефон ___________________________________________________________________

ИНН
КПП
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________ наименование банка
Р/счёт
БИК
К/счёт

Приложение:  (Перечень документов предоставляемых участником):

_________________  __________________________________________

(подпись)                                                (Ф. И.О. должность)