ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОКявляется неотъемлемой частью извещения | |
Наименование пункта | Пояснения |
| Наименование заказчика | Открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» (далее Водоканал», Покупатель, Заказчик) |
| Организатор | Котировочная комиссия Водоканал» |
| Предмет котировки | Разработка 50 (пятидесяти) технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ на объектах Водоканал». |
| Описание предмета котировки | Разработка технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ производится на основании следующих документов:
Перечень выполняемых работ и характеристики перемещаемых грузов:
Характеристики грузоподъемных механизмов:
|
| Способ закупки | Запрос котировок |
| Объем выполняемых работ | 50 единиц |
| Гарантийный срок | Не установлен |
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора. Исполнитель обязан выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в установленный срок. Исполнитель обязан обеспечить качество и технический уровень всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими требованиями. |
| Место выполнения работ | Объекты Водоканал» в г. Ростове-на-Дону и в г. Батайск. |
| Сроки и период выполнения работ | С марта по декабрь 2014г. |
| Начальная (максимальная) цена договора | 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС. |
| Порядок формирования цены | Цены договора являются фиксированными. В цены должны быть включены вознаграждение исполнителя, все затраты на исполнение договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи. В случае, если участник размещения заказа работает по упрощенной системе налогообложения, то для такого участник размещения заказа начальная (максимальная) цена снижается на долю НДС от установленной начальной (максимальной) цены. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата Заказчиком производится поквартально в течение 5 (пяти) дней после подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ», сдачи Заказчику технической документации, предусмотренной условиями договора и получения соответствующего счета на оплату. |
| Документы, входящие в состав заявки | Полный перечень документов, предоставляемых участником размещения заказ в составе своей котировочной заявки, указан в Описи документов. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями, поставщиками, подрядчиками | Российский рубль |
| Требования к участникам размещения заказа | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие; Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие не принято. Дополнительные требования к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; Наличие опыта выполнения работ аналогичных договору; Наличие в штате специалистов, имеющих опыт в заявленной области; Специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (Б.9.29). |
| Порядок подачи котировочной заявки | Участник размещения заказа подает котировочную заявку на участие в запросе котировок секретарю котировочной комиссии на бумажном носителе или в форме электронного документа на адрес электронной почты запрос о разъяснении предмета котировки. Запрос должен быть оформлен в письменной форме с визой руководителя (ответственного лица) участника размещения заказа, содержать наименование предмета котировки, сведения об участнике размещения заказа. Запрос о разъяснении предмета котировки направляется председателю котировочной комиссии не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания подачи котировочных заявок. Каждый участник размещения заказа имеет право направить только два письма (запроса на разъяснения котировочной документации), в случае если от участника размещения заказа в адрес председателя котировочной комиссии поступит более двух писем, председатель конкурсной комиссии имеет право не отвечать на эти запросы. |
| Внесение изменений | В случае необходимости внесения изменений, а так же при выявлении несоответствий в описании предмета запроса котировок, условиях, количестве, объемах закупки, размещенном извещении и документации запроса котировок, котировочная комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию запроса котировок. В этом случае срок сбора котировочных заявок продлевается на количество прошедших дней с начала сбора котировочных заявок до дня принятия решения о внесении изменений. Решение о внесении изменений в извещение и документацию запроса котировок фиксируется в протоколе совещания котировочной комиссии. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений, на официальном Интернет-сайте, Интернет-сайте Заказчика размещается извещение о внесении изменений вместе с пакетом документов с внесенными изменениями |
| Критерии и порядок оценки котировочных заявок | Участник размещения заказа признается участником, если: Котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в разделе 39 «Положения о закупках товаров, работ, услуг», а так же в извещении и документации о проведении запроса котировок; Предоставлен полный пакет документов, указанных в описи документов запроса котировок, на основании которого определяется квалификация участника размещения заказа; Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг соответствуют установленным требованиям, либо предложены более выгодные; Предложенная цена не превышает начальную (максимальную) договора (лота) и/или начальную (максимальную) цену за единицу товара, работы, услуги, установленную по запросу котировок. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую стоимость товаров, выполнения работ, оказания услуг и более выгодные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, либо соответствующие заявленным в извещении и документации запроса котировок. Котировочной заявке победителя присваивается первый номер. В случае, если предмет закупки разбит на лоты, то победитель определяется на каждый лот отдельно. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник, предложивший более выгодные условия оплаты, сроков поставки товаров, выполнения работ, услуг. В случае если котировочные заявки идентичны по всем критериям оценки, победителем признается котировочная заявка, которая подана первой. Альтернативным поставщиком признается участник, котировочной заявке которого присваивается второй номер, его предложение по цене и условиям следующее за предложением победителя, либо стоимость и условия одинаковы, но котировочная заявка подана по времени позже котировочной заявки победителя. |
| Сроки подписания договора | Победителю/участнику (с которым решено заключить договор по итогам проведенной процедуры) запроса котировок направляется уведомление о победе. В течение десяти рабочих дней со дня уведомления победителя/участника и размещения итогового протокола на официальном Интернет-сайте, победитель/участник обязан предоставить два подписанных экземпляра оригиналов договоров с условиями, представленными в его котировочной заявке (составленных на основании проекта договора, размещенного с извещением). В случае имеющегося действующего договора с победителем/участником оформляется спецификация/дополнительное соглашение, в котором указываются стоимость и все основные условия поставки товаров, исполнения работ, оказания услуг. Заказчик вправе отказаться от заключения договора (спецификации) с победителем/ участником при уклонении победителя/участника от заключения договора (спецификации), а так же в случаях предусмотренных «Положением о закупках товаров, работ, услуг». |
| Место, срок предоставления котировочных заявок | По адресу Заказчика: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, . Срок предоставления котировочных заявок с 08 часов 00 минут (по московскому времени) «28» февраля 2014г. до 16 часов 30 минут (по московскому времени) «14» марта 2014г. |
| Место, дата рассмотрения котировочных заявок | По адресу Заказчика: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, . «17» марта 2014г. |
| Место, дата подведения итогов по запросу котировок | По адресу Заказчика: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, . «17» марта 2014г. |
| Возможность закрыть процедуру запроса котировок | Котировочная комиссия вправе принять решение закрыть процедуру запроса котировок на любом этапе её проведения. Решение и причины принятия решения фиксируются в протоколе совещания котировочной комиссии. В течение дня следующего за днем принятия решения о закрытии процедуры запроса котировок размещается извещение о закрытии процедуры запроса котировок на официальном Интернет-сайте, Интернет-сайте Заказчика. |
Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа
_____________________________________________________________________________
На бланке организации Дата, исх. номер | Котировочной комиссии Водоканал» |
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Организация – участник размещения заказа:_________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
№№ п\п | Наименование | Количество страниц |
1. | Опись документов | |
2. | Котировочная заявка | |
3. | Квалификационная анкета | |
4. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) | |
5. | Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении запроса котировок, копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении запроса котировок | |
6. | Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с действующим законодательством РФ | |
7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени руководителя участника размещения заказа без доверенности). В случае, если от имени руководителя участника размещения заказа действует иное лицо, котировочная заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени руководителя участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, котировочная заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица | |
8. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | |
9. | Копию устава (первые три и последняя страницы) | |
Продолжение описи документов | ||
10. | Копии удостоверении аттестации в области промышленной безопасности (Б.9.29) | |
11. | Копии положительных отзывов, благодарственных писем контрагентов за выполнение аналогичных предмету котировки работ (период выполнения работ 2009г. - 2013г.) | |
12. | Копии договоров/контрактов на выполнение аналогичных предмету котировки работ (период выполнения работ 2009г. - 2013г.) и копий документов, свидетельствующих об их исполнении (акты сдачи-приемки выполненных работ) | |
Руководитель организации | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |
М. П. |
Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа
_____________________________________________________________________________
На бланке организации Дата, исх. номер | Котировочной комиссии Водоканал» |
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив документацию на _____________________________________________________,
(предмет запроса котировок)
______________________________________ в лице_____________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа) (наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении, информационной карте. В случае нашей победы, согласны осуществить выполнение требований в соответствии с нашим предложением, и заключить договор на сумму __________________________________________________________________________________
(сумма договора указывается цифрами и прописью)
рублей, в том числе НДС, включающую в себя все затраты на исполнение договора.
Таблица №1 – Предложение по стоимости работ
Наименование работ | Цена предложения – стоимость затрат в текущих ценах с учетом НДС и процента снижения, рублей |
Разработка 50 (пятидесяти) технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ на объектах Водоканал». |
Таблица №2 – Предложение по срокам, условиям выполнения и оплаты работ
Таблица 3 - Предложение по срокам, условиям выполнения и оплаты работ
Место выполнения работ | Объекты Водоканал» в г. Ростов-на-Дону и г. Батайск. |
Сроки выполнения работ | Март – декабрь 2014г. |
Требования к объему предоставления гарантий качества услуги | Разработка технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ производится на основании следующих документов:
Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора. Исполнитель обязан выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в установленный срок. Исполнитель обязан обеспечить качество и технический уровень всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими требованиями. |
Форма и порядок оплаты | Оплата производится поквартально после подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ», сдачи Заказчику технической документации, предусмотренной условиями договора и получения соответствующего счета на оплату. |
Срок оплаты | (заполняется самостоятельно организацией – Участником размещения заказа) |
Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения процедуры запроса котировок, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения:_____________________________________________________________. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями документации по процедуре запроса котировок и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. Если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, то, в случае отказа победителя от подписания договора, мы обязуемся подписать данный договор. Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа по объекту котировки.
Руководитель организации | |
(подпись) | (расшифровка подписи) |
М. П. |
Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа
_____________________________________________________________________________
На бланке организации Дата, исх. номер | Котировочной комиссии Водоканал» |
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА
Организация – участник размещения заказа:_________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
1. Юридические реквизиты:
Страна |
Адрес |
Телефон |
Факс |
2. Почтовые реквизиты:
Страна |
Адрес |
3. Банковские реквизиты:
№ расчетного счета |
Название банка |
Корреспондентский счет |
БИК |
ИНН, ОГРН, ОКПО организации |
КПП |
4. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации |
Учредители (наименование юридических лиц и их ИНН; ФИО физических лиц) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) |
Профиль деятельности |
Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации | |
(подпись) | (расшифровка подписи) |
М. П. |
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на разработку проектной документации
г. Ростов-на-Дону «___» ________ 2014г.
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________________, действующего на основании _________________________ , с одной стороны, и открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: разработка 50 (пятидесяти) технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ на объектах Водоканал».
1.2. Срок выполнения работ: начало : ______ - _____ февраль 20__ года;
окончание :______ - _____ декабрь 20__ года.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость работ по Договору оговаривается Сторонами в протоколе согласования Договорной цены, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение ) и составляет: ________рублей (________рублей ___ копеек), в том числе НДС ________рублей (________рублей ___ копеек).
2.2. Указанная стоимость включает все затраты Исполнителя, является фиксированной и на период действия Договора пересмотру не подлежит.
2.3. Оплата Заказчиком производится поквартально в течение __ (___________) дней после подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ», сдачи Заказчику технической документации, предусмотренной условиями договора и получения соответствующего счета на оплату.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.
3.1. Разработка технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ производится на основании следующих документов:
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00, п.9.5.12, 9.5.13, 9.5.18 е); Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. ПОТ РМ-007-98, п.2.3; Методические рекомендации о порядке разработки ППР грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007 п.1.2, 1.3.
3.2. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора.
3.3. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему технической документации, предусмотренной условиями договора.
3.4. Заказчик в течение трех дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работу, подписать и направить Исполнителю акт сдачи-приемки выполненных работ, произвести оплату в соответствии с условиями Договора и на основании выставленного Исполнителем счета.
3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.6. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направленности продолжения работ. В случае продолжения работ по Договору Стороны подписывают новый протокол согласования договорной цены, отражающий изменения характера и объемов работ. В случае прекращения работ по Договору Заказчик компенсирует Исполнителю затраты, понесенные последним, при выполнении условий Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Обязанности Исполнителя:4.1.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, предусмотренные Договором, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Исполнитель обязан обеспечить качество и технический уровень всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими требованиями.
4.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами и (или) привлеченными силами и средствами.
4.1.4. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы в следующих случаях:
- при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и документации; при невыполнении Заказчиком своих обязательств по Договору; иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.5. Исполнитель обязан немедленно возобновить выполнение работ в соответствии с Договором и уведомить об этом Заказчика при прекращении действия обстоятельств, перечисленных в настоящем пункте.
4.1.6. В случае выявления в результате работы недостатков, явившихся следствием недобросовестной деятельности Исполнителя, последний обязан исправить их собственными или привлеченными силами и средствами за свой счет, кроме случаев, когда такие недостатки явились следствием недобросовестных действий Заказчика, связанных прямо или косвенно с исполнением условий Договора, в течение срока, оговоренного Сторонами дополнительно.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан передать необходимую исходную техническую документацию (паспорта, Акты предыдущих обследований, ремонтную документацию и др.).
4.2.2. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ в рабочие дни, а также при согласовании – в выходные дни.
4.2.3. Заказчик обеспечивает условия для проведения работ по Договору.
4.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке и объеме, предусмотренном Договором.
4.2.5. Заказчик, в случае досрочного выполнения работ Исполнителем, обязан досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
4.3. Права Заказчика.
4.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить убытки, причиненные досрочным прекращением Договора.
4.4. Права Исполнителя:
4.4.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления дополнительной, первоначальной неоговоренной исходной технической и иной документации, если без ее истребования невозможно получить определенного Сторонами результата работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Дополнительные, неустановленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных в Договоре, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ по Договору; за невыполнение или ненадлежащее выполнение Заказчиком своих обязательств по Договору, последний уплачивает штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных работ по Договору. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выплаты убытков и выполнения своих обязательств по Договору.
5.3. Уплата пени производится по письменному требованию стороны или по решению суда. Если требование не было предъявлено, то сумма пени равна нулю.
6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажора.
6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или Договором.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут решаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров Сторон спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
7.3. Место исполнения Договора: г. Ростов-на-Дону.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора.
8.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком за свой счёт привлекать к выполнению работ по Договору третьих лиц под свою ответственность.
8.3. Дополнения и изменения Договора оформляются Сторонами дополнительным соглашением.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
9.1. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик: Исполнитель:
ОАО "ПО Водоканал"
г. Ростов-на-Дону, 344019,
ОКОГУ 49001
ОКФС 16 ОКОПФ 47
в Филиале
"Ростовский "Народный кредит"
9.2. К Договору прилагаются:
- Приложение . Протокол согласования договорной цены.
Заказчик: Исполнитель:
Генеральный директор
Водоканал»
______________
«_____» ______________20___ года
М. П.
Приложение
к договору №___ от «___» _____20__г.
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика: Генеральный директор Водоканал» , и от лица Исполнителя: ________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по разработке 50-ти технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ на объектах Водоканал» в сумме: ________рублей (________рублей ___ копеек), в том числе НДС ________рублей (________рублей ___ копеек).
Настоящий протокол соответствует стоимости выполнения работ по разработке 50-ти технологических карт на выполнение погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов при проведении ремонтных и других регламентных работ на объектах Водоканал» и является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
Заказчик: Исполнитель:
Генеральный директор
Водоканал»
______________
«_____» ______________20___ года
М. П.
