Утверждено в установленном порядке

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ РЦ «Текстильщики»

  _____________________

  «___» ________________ 2016г.

Техническое задание

(описание объекта закупки)

на поставку посуды

       

Объект закупки: Поставка посуды. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: Поставке подлежат:
    миска,300 мл в количестве 96 шт., набор детской посуды с рисунком на каждом предмете в количестве 100 шт. состоящий из: тарелка 200 мм, мелкая; тарелка глубокая,200 мм; кружка,210 мл; миска-салатник,350мл.

  Посуда для сектора питания должна отвечать следующим характеристикам:

Столовая посуда должна быть выполнена из тонкого фарфора. Столовая посуда должна иметь ровное дно, без каких-либо дефектов и отслоений, с неострыми краями. Материал столовой посуды должен быть гладким, без дырочек, пузырьков, трещин, вкраплений, царапин и малейших сколов. Цвет столовой посуды (миски) : белый. Набор детской посуды подразумевает наличие рисунка с изображением героев детских сказок и мультфильмов (колобок, Простоквашино, кошкин дом, зоопарк, рукавичка и др.)  на каждом предмете набора. Объем поставляемых товаров:  миска, 300 мл в количестве 96 шт., набор детской посуды в количестве 100 шт., включающий 4 предмета: тарелка 200 мм, мелкая с рисунком; тарелка глубокая с рисунком,200 мм; кружка с рисунком,210 мл; миска-салатник с рисунком,350мл. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: в рамках исполнения договора по предмету закупки Поставщик осуществляет доставку.  Общие требования к работам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

В связи с тем, что на территории Объекта установлен пропускной режим, проход в здание осуществляется по заранее согласованным заявкам.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

При осуществлении  поставки товара Поставщик обязан соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте. Поставка осуществляется в рабочие часы Заказчика с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.45 часов.

Минимальный срок предоставления гарантии качества на изделия – установленный производителем на 100% поставляемого товара.

Требования к качественным характеристикам товаров, работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ, услуг выполнения работ и безопасности результатов работ:

       Поставщик обеспечивает соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации, проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе исполнения договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

       Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов.

       Качество изделий должно подтверждаться копиями регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а также сертификатов (деклараций о соответствии), обязательных для каждого вида товара, выдаваемых в установленном порядке и заверенных печатью и подписью поставщика.

  Наборы детской посуды должны сопровождаться сертификатами соответствия на детскую посуду, выданными на основе техрегламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

  Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Место поставки товара: г. Москва, ул. 1-я Текстильщиков, дом 6А. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:

В соответствии с требованиями, установленным в договоре.

Обязательные требования к участникам закупки: Соответствие требованиям,  устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок, в том числе требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено".

2) Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки  -  юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3) Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок.

4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры закупки.

5) Регистрация участника закупки на территории Российской Федерации или территории иностранного государства, за исключением государств или территории из 42 оффшорных зон, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации н.

Исп.

Тел.  (499) 176 90 92

E-mail:  *****@***ru