ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ ___________
Санкт-Петербург, г. Кронштадт «____»_____________201_ г.
Акционерное общество «Кронштадтский морской завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Белоева Анатолия Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе и по отдельности в дальнейшем именуемые также «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить Заказчику в обусловленный Договором срок Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение к Договору), подписанной Сторонами, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в порядке и сроки, установленные Договором. В Спецификациях к настоящему Договору Стороны согласовывают: перечень и количество Товара, цену Товара, порядок оплаты цены Товара, условия поставки Товара, сроки поставки Товара, прилагаемую к Товару техническую и эксплуатационную документацию, дополнительные гарантийные обязательства Поставщика. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. В случае противоречия условий договора и Спецификации к нему, Стороны руководствуются условиями Спецификации.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая стоимость Товара составляет __________ (сумма прописью) руб. __ коп., включая НДС - ___________ (сумма прописью) руб. __ коп. Оплата цены Товара Заказчиком производится в следующем порядке: Заказчик после подписания Сторонами Спецификации к Договору, на основании полученного от Поставщика счета на предварительную оплату Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере ___% от общей стоимости Товара, что составляет _______________ (сумма прописью) руб. ___ коп., включая НДС - ___________ (сумма прописью) руб. __ коп. В случае не предоставления Поставщиком счета на предварительную оплату в порядке, установленном в п. 2.1.1 настоящего Договора, срок перечисления Заказчиком авансового платежа переносится на период, равный количеству дней задержки в предоставлении счета. Окончательный расчет в размере ___ % от общей стоимости Товара, что составляет _______________ (сумма прописью) руб. ___ коп., включая НДС - ___________ (сумма прописью) руб. __ коп., осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара, после подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, на основании полученного Заказчиком от Поставщика счета, счета-фактуры с учетом авансового платежа. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, тары, доставки (включая НДС). Валюта исполнения обязательств по договору – рубли РФ.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ
Доставка Товара, осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт ул. Петровская д. 2, с оформлением товарных (товарно-транспортных) накладных, с приложением счетов-фактур, инструкций по эксплуатации, сертификатов (паспортов, карт, свидетельств) качества на поставляемый Товар. Все документы на Товар подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика. Дата подписания товарной (товарно-транспортной) накладной уполномоченным представителем Заказчика является датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара. Упаковка (тара) Товара должна обеспечивать его сохранность на период транспортировки и хранения любым видом транспорта. В случае необходимости возврата тары (упаковки), данное условие в обязательном порядке включается в Спецификацию. Поставляемый Товар должен быть упакован, промаркирован в соответствии с требованиями действующих нормативов и стандартов РФ. Приемка Товара по количеству осуществляется представителем Заказчика на складе Заказчика, приёмка ОТК Заказчика подтверждается документами ОТК Заказчика. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на основании правовых документов Заказчика, ТУ, ОСТ и ГОСТ РФ, регламентирующих порядок и сроки приемки по качеству и комплектности соответствующего Товара. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ РФ и ТУ, а также условиям, оговоренным Сторонами в Спецификациях. В случае поставки некомплектного, некачественного, немаркированного, либо маркированного ненадлежащим образом Товара, а также отсутствия документов, удостоверяющих его качество, Заказчик вправе отказаться от такого Товара и потребовать в письменной форме от Поставщика устранения вышеперечисленных недостатков Товара в срок 5 (пять) рабочих дней. В случае не устранения недостатков Товара в срок, установленный п. 3.9 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возврата Поставщиком авансового платежа в полном объеме на расчетный счет Заказчика, а также взыскать неустойку в размере 0.5 % от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки. Все расходы по хранению и возврату не принятого Заказчиком Товара несет Поставщик. В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком о характере выявленных недостатков, Заказчик имеет право направить Товар на экспертизу, которая первоначально оплачивается за счет Поставщика, а затем компенсируется виновной стороной. Моментом перехода права собственности, риска случайной гибели, повреждения или утраты Товара от Поставщика к Заказчику является дата подписания представителем Заказчика товарной (товарно-транспортной) накладной.
ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО
Поставщик гарантирует качество Товара в течение 24 месяцев с момента ____________. Дополнительные гарантийные обязательства Поставщика в соответствии с п.1.2 Договора могут быть согласованы Сторонами в Спецификации. Предъявление и удовлетворение рекламаций производится в порядке, установленном настоящим Договором, а также ______________. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов Товара, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в срок 15 рабочих дней после получения письменного уведомления Заказчика о выявленных недостатках. В случае, когда устранение дефектов Товара требует заводского ремонта или когда устранение дефектов в срок 15 рабочих дней по совместному заключению Поставщика и Заказчика невозможно, срок устранения недостатков устанавливается соглашением Сторон. При этом, гарантийный срок продлевается на период времени, затраченный Поставщиком на устранение выявленных дефектов. В случае обнаружения скрытых дефектов Заказчик вправе предъявить Поставщику рекламацию в течение 24 месяцев с момента ____________. Скрытыми дефектами по настоящему договору являются недостатки, которые невозможно обнаружить при входном контроле Товара. В каждом случае выявления дефектов Товара, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты отправки уведомления, Заказчик составляет односторонний акт в отношении дефектов Товара, который будет являться основанием для предъявления претензии.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН При нарушении сроков поставки Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0.5 % от суммы Спецификации на поставляемый Товар за каждый просроченный день до даты фактического исполнения обязательства. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (и) или комплектности Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере, установленном в п.3.10 Договора, а также штраф в размере 10 % от стоимости такого Товара. Заказчик, при нарушении сроков оплаты Товара, выплачивает Поставщику неустойку (пени) в размере 0.5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства. Неустойка (пени) не распространяется на обязательство Заказчика о предварительной оплате (авансовые платежи). К отношениям сторон, урегулированным настоящим договором, не применяются правила о начислении процентов по денежным обязательствам в рамках ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае если просрочка поставки Товара составит более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, и приобрести Товар у других лиц, с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на приобретение данного Товара. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора, Заказчик имеет право удержать неустойку, начисленную в размере, установленном п. 5.1, 5.2 настоящего Договора, из суммы, подлежащей уплате за Товар, либо прекратить обязательство (полностью или в части) по окончательному расчету зачетом встречного требования о взыскании неустойки. При наличии иных обязательственных отношений между Заказчиком и Поставщиком, в которых Заказчик является кредитором, и при наличии встречных однородных требований, Заказчик вправе прекратить обязательство по оплате за Товар полностью или в части путем зачета встречного однородного требования в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса РФ. В случае неисполнения Поставщиком обязательств в установленный договором срок, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса РФ о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса за каждый день пользования аванса, как коммерческим кредитом.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии: По количеству и комплектности Товара - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. По качеству Товара - в течение срока, установленного ст. 477 Гражданского кодекса РФ. Претензии Заказчика по качеству, количеству и комплектности Товара направляются Поставщику заказным письмом с приложением копий документов, обосновывающих претензию. Срок рассмотрения и ответа на претензию Поставщиком не должен превышать 5 (Пяти) календарных дней. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора. Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, такие как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, если ими была уничтожена поставленная по договору продукция, или в результате их действия возникла невозможность использования продукции по прямому назначению, военные действия, и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по договору. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Поступление извещения одной из сторон о наступлении обстоятельств непреодолимой силы позднее указанного срока, лишает данную сторону возможности ссылаться на эти обстоятельства в будущем. Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 6.1. договора, должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту действия непреодолимой силы в месте исполнения соответствующего обязательства. Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. При заключении и исполнения настоящего Договора допускается использование Сторонами средств факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением подлинников документов Надлежащим адресом электронной почты Заказчика для отправки юридически значимых сообщений является: _________________. Надлежащим адресом электронной почты Поставщика для отправки юридически значимых сообщений является: _________________. Стороны обязаны направлять друг другу подлинники документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц, условия договора между Поставщиком и третьим лицом должны соответствовать условиям настоящего Договора. Обо всех изменениях своих адресов и реквизитов, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только путем подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. В целях выполнения Заказчиком требований Федерального закона от 01.01.2001 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Постановления Правительства РФ , Приказа Министерства финансов РФ № 000н от 01.01.2001, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания направить в адрес Заказчика (по электронному адресу, указанному в разделе 9 настоящего договора) отсканированные в формате «pdf»: договор, дополнительные соглашения к договору, протоколы разногласий (протоколы урегулирования разногласий), а также иные документы, касающие исполнения договора (накладные, акты о приемке, счета, счета – фактуры и т. д.) с последующим досылом почтой оригиналов.
8.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.11. Со дня подписания настоящего договора вся переписка, предшествовавшая заключению Договора, утрачивает силу.
Приложения:
Приложение – Спецификация
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК | |||||||||||||||||
АО «Кронштадтский морской завод» | ||||||||||||||||||
| ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ | |||||||||||||||||
Генеральный директор АО «Кронштадтский морской завод» __________________________// м. п. | _____________________________________ _____________________________________ ____________________________/ ________ / м. п. |
«___»________ 201_ г. «___»________ 201_ г.
Спецификация № _____ от «___» ____________ 201_ г.
к Договору поставки № ___________ от «___» ____________ 201_ г.
Заказчик: АО «Кронштадтский морской завод» Поставщик:_______________________________________
№ п/п | Наименование товара (ассортимент товара) | ГОСТ, ТУ, ОСТ, чертежи | Единица измерения | Количество | Цена единицы, без НДС, рублей | Общая стоимость без НДС, рублей | Сумма НДС, рублей | Общая стоимость с НДС, рублей |
Итого: |
Итого: _____________ (сумма прописью).
НДС: ______________(сумма прописью).
Всего к оплате: ___________________(сумма прописью).
Срок поставки: в течение ___ календарных дней с даты подписания настоящей Спецификации.
Адрес места передачи товара: склад Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербур
Порядок оплаты: авансовый платеж: __ % от общей стоимости Товара, что составляет _______________ (сумма прописью) руб. ___ коп., включая НДС - ___________ (сумма прописью) руб. __ коп., производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящей Спецификации (при условии получения от Поставщика счета на предварительную оплату). Окончательный расчет: __ % от общей стоимости Товара, что составляет _______________ (сумма прописью) руб. ___ коп., включая НДС - ___________ (сумма прописью) руб. __ коп., производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара, после подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, на основании полученного Заказчиком от Поставщика счета, счета-фактуры с учетом авансового платежа.
Стоимость доставки: входит в стоимость Товара.
Техническая и эксплуатационная документация на Товар: _____________________________________________________________________________________.
Дополнительные гарантийные обязательства: _________________________________________________________________________________________________.
От Заказчика: | От Поставщика: |
Генеральный директор АО «Кронштадтский морской завод» ___________________/ / м. п. | _____________________________________ ___________________/ / м. п. |
