Договор подряда п. Каменка Брянская область « » 2017 года

Договор подряда

п. Каменка

Брянская область     «   »      2017 года

       

    Федеральное казенное учреждение « Исправительная калония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области» (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в действующий на основании ОГРНИП 311325605900195, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. Предмет договора



1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в определенный срок выполнить работу по изготовлению продукции (далее «Продукция») из сырья и материалов (далее «Сырье») Заказчика, принадлежащих ему на праве собственности и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется поставить своё сырье, принять Продукцию и оплатить Подрядчику стоимость его работ при переработке сырья в продукцию.

1.2. Количество, наименование сырья и продукции, сроки поставки сырья и продукции, срок вывоза продукции нормы расхода на изготовление единицы продукции, количество изготовленной продукции, начало и окончание работы, стоимость работы, сырья, требования к упаковке продукции, требования к качеству продукции указываются в Приложении к договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.


1.3. Подрядчик изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом (ТУ) и (или) по утвержденным образцам и передает Заказчику в сроки, указанные в Приложениях, в соответствие с условиями настоящего договора.



2. Количество сырья и продукции. Приемка по количеству



 2.1. Количество сырья и продукции определяется в приложениях на каждую партию. Приемка сырья и продукции по количеству производится по сопроводительным документам (накладной формы № М-15 – по сырью, накладной формы № МХ-18 - по продукции).

 2.2. Сырье и продукция принимается сторонами в течение пяти календарных дней со дня их поставки (отгрузки) на складе Подрядчика. Сырье и продукция считается принятыми по количеству с момента подписания накладных представителями сторон.

 2.3. Недопоставка сырья и продукции оформляется соответствующим актом, подписываемым представителями Сторон.

 2.4. В случае недопоставки продукции Подрядчик в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения акта обязуется до поставить недостающую продукцию, либо по согласованию Сторон – в течение десяти банковских дней возместить стоимость сырья, полученного для изготовления недопоставленной продукции согласно п.8.1 настоящего договора. Риск случайной гибели или повреждения сырья, переданной для переработки в продукцию несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2.5. В случае недопоставки сырья Заказчик в течение пяти календарных дней с момента получения акта обязуется до поставить недостающее сырье, при этом срок выполнения работ Подрядчиком продлевается на количество дней задержки сырья.


3. Качество сырья. Приемка сырья по качеству



 3.1. Качество сырья должно соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) утвержденным образцам.

 3.2. Срок для приемки сырья по качеству и обнаружения недостатков устанавливается в двадцать дней с момента получения сырья Подрядчиком.

Приемка сырья по качеству производится Подрядчиком в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

 3.3. При обнаружении недостатков сырья при его осмотре, возникших по вине Заказчика, Подрядчик не позднее трех рабочих дней обязан в письменной форме уведомить Заказчика об обнаруженных недостатках, с приложением подробного перечня недостатков. Составление акта об обнаруженных недостатках в течение пяти рабочих дней от даты обнаружения обязательно с учетом пунктов 3.4.1-3.4.3 настоящего договора.

 3.4. При получении уведомления о недостатках сырья Заказчик имеет право в течение двух дней:

 3.4.1. Направить своего представителя для участия в составлении акта о недостатках сырья;

3.4.2. Уведомить Исполнителя о возможности составления акта о недостатках сырья в одностороннем порядке и разрешить переработку сырья, снижение качества продукции не должно быть признано виной Подрядчика;

 3.4.3. До составления акта о недостатках запретить Подрядчику переработку сырья.


 3.5. В случае несоответствия качества сырья условиям настоящего договора Подрядчик возвращает сырье ненадлежащего качества для обмена. Заказчик производит замену некачественного сырья в течение пяти рабочих дней от даты составления акта о недостатках, при этом срок выполнения работ Подрядчиком продлевается на количество дней задержки сырья. Возврат некачественного сырья производится транспортом Заказчика и за его счет.

 3.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

 - несоответствия ассортимента, фактуры, цвета и др. характеристик сырья требованиям ГОСТ, ТУ и (или) предоставленному образцу;

 - неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

 - иных не зависящих от исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее совершения в срок.   

 В этом случае срок окончания работ переносится на количество времени вынужденного простоя.

 3.7. Предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.3.6. настоящего договора, рассматривается Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента его получения.


4. Качество продукции. Приемка продукции по качеству



 4.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) согласованному сторонами образцу продукции.

 4.2. Приемка продукции по качеству производится Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения ее на складе Подрядчика, в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 5.04.1966 № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

4.3. При обнаружении недостатков продукции при ее осмотре, Заказчик обязуется известить Подрядчика о выявленных недостатках в течение пяти рабочих дней после их обнаружения, с приложением акта о недостатках, содержащего их подробный перечень.

4.4. Подрядчик обязуется устранить недостатки продукции, не отвечающую условиям настоящего договора о качестве (п. 4.1.) в течение тридцати рабочих дней с момента возврата некачественной продукции, либо – по согласованию сторон - в течение десяти банковских дней возместить стоимость сырья, израсходованного на изготовление некачественной продукции, при этом некачественная продукция переходит в собственность Подрядчика.

5. Сроки и порядок поставки сырья



 5.1. Сырье поставляется в сроки, указанные в приложениях. Заказчик имеет право на досрочную поставку сырья с согласия Подрядчика. Сырье, поставленное досрочно и принятое Подрядчиком, засчитывается в счет количества сырья, подлежащего поставке в следующем периоде. За поставленное досрочно сырье, Заказчик оплачивает Подрядчику складские расходы в размере 1 % от стоимости поставленного сырья.

 5.2. Поставка сырья осуществляется Заказчиком и за его счет.

 5.3. Датой получения сырья считается дата подписания представителем Подрядчика накладной по форме № М-15.

 5.4. Возврат некачественного сырья производится за счет Заказчика.



6. Порядок и сроки выполнения работ



 6.1. Подрядчик обязуется приступить к работе по производству продукции после получения всего сырья в срок указанный в приложении, с учетом положений пунктов 2.5 и 3.5 настоящего договора.

 6.2. Даты окончания работ по производству продукции и ее поставки оговаривается сторонами в приложениях.

 6.3. Стороны в приложениях могут дополнительно согласовать промежуточные сроки выполнения работ.

 6.4. Датой изготовления продукции считается дата окончания работ, указанная в приложениях.

 6.5. Вывоз продукции осуществляется автотранспортом Заказчика и за его счет.

 6.6. Работа по изготовлению продукции принимается Заказчиком по акту приема – сдачи выполненных работ, являющемуся основанием для их оплаты.

 6.7. Одновременно с актом приема – сдачи выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику для утверждения отчет о расходовании сырья, предоставленного для переработки.

6.8. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.



7. Цена и порядок расчетов



 7.1. Заказчик оплачивает работу Подрядчика по изготовлению продукции по ценам, указанным в приложениях, актах приема-сдачи выполненных работ.

 7.2. Расчеты между сторонами производятся на основании выставленных счетов- фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Заказчик оплачивает работу путем 100% предоплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иными, не противоречащими законодательству Российской Федерации способами .

 7.4. В случае если Заказчик не осуществил вывоз продукции в установленный в приложениях срок (срок поставки продукции) Заказчик оплачивает Подрядчику складские расходы в размере 1 % от стоимости работ по изготовлению продукции, не вывезенной Заказчиком в установленный срок, за каждый день хранения продукции Подрядчик на складе.

7.5. Общая стоимость работ по договору составляет сумму стоимости работ указанных в Приложениях..

7.6. В случае изменения экономических факторов стоимость работ может быть пересмотрена по согласованию сторон.

8. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров



 8.1. В случае нарушения сроков поставки продукции Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ Подрядчика по изготовлению продукции, не поставленной в установленный в приложениях срок, за каждый день просрочки.

 8.2. В  случае нарушения сроков поставки сырья, поставки некачественного сырья Заказчик выплачивает Подрядчик неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного сырья и (или) сырья, не поставленного в установленный в приложениях срок, за каждый день просрочки.

 8.3. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

 8.4. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8.5. Заказчик обязуется информировать своего представителя о запрете провоза (проноса) на территорию Подрядчика предметов и вещей, запрещенных к использованию осужденными в соответствии с требованиями приказа Минюста России от 01.01.2001 года № 000 «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».

8.6. За провоз (пронос) представителем Заказчика на территорию Подрядчика запрещенных вещей и предметов в соответствии с требованиями приказа Минюста России от 01.01.2001 года № 000 Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в сумме 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек за каждый факт обнаружения провоза (проноса) запрещенных предметов и вещей.

8.7. В случае просрочки Заказчиком оплаты за работу по изготовлению продукции Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы, задержанной к оплате за каждый день просрочки.

8.8. В случае нарушения Заказчиком срока вывоза продукции, установленного в приложении к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью, Подрядчик вправе реализовать продукцию Заказчика в счет оплаты за работу по изготовлению продукции.



9. Форс – мажор



 9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

  Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово- промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс- мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс- мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс- мажорные обстоятельства и их последствия продолжаются более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора для достижения соответствующей договоренности.



10. Прочие условия



 10.1. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

   Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и отказаться от его исполнения, направив письменное уведомление о намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения договора.

   Стороны допускают заключение настоящего договора, а также обмен документами, относящимися к нему, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Стороны признают в качестве подлинных факсимильное воспроизведение подписей своих представителей и оттисков печатей с обязательным представлением оригиналов. Риск искажения информации при её передаче несет сторона, отправляющая соответствующую информацию.

 10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. В случае изменения у одной из сторон адреса (фактического и/или юридического) или банковских реквизитов другая сторона должна быть об этом уведомлена в письменном виде незамедлительно.

10.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.

 10.5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2017 года, в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств.


     11. Адреса и реквизиты сторон



Подрядчик


ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской

области

242300, Брянская обл. Брасовский район.

п. Каменка

, КПП: 324501001

р/сч. 40105810400000010001

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК. Г.. БРЯНСК

БИК: 041501001

эл.,адрес: otdel/

_____________________

«____»_________________2017 года

Заказчик


ИП

Юридический адрес: 243240, Брянская область,

Почтовый адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Горького д. 5

Тел./



______________________ ИП


«___»_________________ 2017 года





ПРИЛОЖЕНИЕ № от «     »      2017года

к договору подряда

от «    »        2017 года №


  1. Заказчик обязуется в срок до 2017 года поставить в адрес Подрядчика следующее сырье:

Наименование

Единица измерения

Количество

Стоимость за единицу, руб.

1

Крой брюки мужские 96-100/170-176

шт

849


2

Кант лимон

м

424,5


3

Нитки белые 40 лл

б

186,78


4

Нитки 45 лл серые

б

76,41


5

Нитки 45 лл лимон

б

3,39


6

Пуговицы 20 мм цв. Черный



шт

849


7

Резинка 35 мм

м

297,15


8

Этикетка ФИО

шт

849


9

Флажок Айформ

шт

849


10

Молния 18 см цв. серый

шт

849


11

Этикетка Томбой

шт

849


12

Этикетка Размер

шт

849



  1. Подрядчик обязуется из поставленного сырья произвести следующую продукцию:

Наименование изделия

Размер

Количество, шт


Брюки мужские летние



96-100/170-176


849шт

Итого




Нормы расхода сырья на изготовление Брюки мужские летние



п/п

Наименование материалов

Единица

измерения

Норма расхода на единицу

1

Крой брюки мужские 96-100/170-176

шт

1

2

Кант лимон

м

0,5

3

Нитки белые 40 лл

б

0,22

4

Нитки 45 лл серые

б

0,09

5

Нитки 45 лл лимон

б

0,004

6

Пуговицы 20 мм цв. Черный


шт

1

7

Резинка 35 мм

м

0,35

8

Этикетка ФИО

шт

1

9

Флажок Айформ

шт

1

10

Молния 18 см цв. серый

шт

1

11

Этикетка Томбой

шт

1

12

Этикетка Размер

шт

1


4.Стоимость работы «Подрядчика» по производству      составляет 100  рублей 00 копеек (с учетом НДС 0 %).

5. Готовое изделие укладывается по 10 единиц, перевязывается с двух сторон полипропиленовой нитью.

8.Поставка сырья и материалов и доставка готовых изделий осуществляется транспортом «Заказчика».

9.Работы по изготовлению продукции, предусмотренной в пункте 2 настоящего Приложения, должны быть начаты в срок не позднее 23.06 .2017 года, окончены в срок не позднее  14.07 .2017 года.

10. Срок поставки (вывоза) продукции – не позднее      17.07.2017 года.


Подрядчик Заказчик

ФКУ ИК 4 УФСИН России ИП «.»

по Брянской области


_________________    _______________ _____________

«___» ______________ 2017 года     «___» ____________ 2017 года



Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Каменка
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ш
Э
Брянск
В
Г
Г
ГазетыГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
ДезинфекцияДекларацииДепартаментыДеревняДетское дополнительное образованиеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПокупка бизнесаПолитикаПолицияПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводствоПроишествияПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное страхованиеСоциальные пенсииСоциологические исследованияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства