Приложение договор подряда № г. Пенза «_»_ 2018г. Горэлектросеть» , именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице_, действующего на основании _, с другой стороны, по результатам проведенного открытого запроса цен

Приложение



ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Пенза      «_______»__________________ 2018г.


Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице_______________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, по результатам проведенного открытого запроса цен № 000э ЗЦ-ПГЭС от 01.01.2001г., протокол № _______ ЗЦ-ПГЭС от _____________ г., далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика на выполнение работ по переоборудованию бортового автомобиля ГАЗ-3309 в передвижную мастерскую на шасси ГАЗ-3309, а Заказчик обязуется принять вышеуказанную работу и оплатить ее.


  1. Качество работы.
    1. Качество выполненной работы должно соответст­вовать условиям настоящего Договора, и требованиям ТУ завода-изготовителя.
    2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, не превышающий половины срока выполнения работы.
    3. Заказчик вправе устранять недостатки выполнен­ной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение только в случае отказа Подрядчика устранить недостатки.
    4. Подрядчик предоставляет на Результат работы гарантию качества. Гарантийный срок и порядок исполнения гарантийных обязательств указывается в паспорте на Результат работы и на сайте _______________.
    5. Гарантию на стационарное и/или съемное обору­дование, являющееся частью Результата работы, предоставляют заводы-изготови такого оборудования. Условия поддержания гарантии на такое оборудование заводами-изготовителями, правила эксплуатации, необходимость и периодичность прохождения обязательного технического обслуживания авторизованными сервисными центрами заводов- изготовителей такого оборудования указываются в сервисных книжках / инструкциях по эксплуатации / паспортах, передаваемых Подрядчиком Заказчику вместе с Результатом работы.
    6. При возникновении неисправностей в ходе эксплуатации Результата работы,подлежащих

устранению в счёт исполнения гарантийных

обязательств, сроки, место и порядок устранения неисправностей  устанавливаются  заводами-

изготовителями той составляющей части Результата работы, в отношении которой у Заказчика возникли претензии относительно её неисправности.

  1. Сроки выполнения работ
    1. Подрядчик обязуется приступить к работе, предусмотренной Договором, с момента его подписания и завершить не позднее 30 календарных дней с момента его подписания.
    2. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы.
    3. Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков)
      1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц, в том числе субподрядчиков, без согласования с Заказчиком.
      2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
    4. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

  1. Стоимость работ и порядок взаиморасчёта
    1. Цена Договора составляет (______________________________________________) рублей       копеек, в том числе НДС 18% - (____________________________________) рублей ___ копеек, согласно прилагаемой калькуляции.

4.2 Цена является твердой и изменению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного п. 6 ст. 709 ГК РФ.

4.3 В цену работы, указанную в Договоре, включают­ся компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость сырья, материалов и комплектующих, а так же съемного и несъемного оборудования, стоимость услуг и расходов по оформлению документов, связанных с изготовлением и продажей Результата работы; стоимость обеспечения сохранности Результата работы на складе Подрядчика; утилизационный сбор, размер и порядок уплаты которого определяется постановлением Правительства РФ г.; НДС и иные расходы.

4.4 Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

- расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приёма - передачи, включая устранение выявленных дефектов

4.5 Акт приема-передачи выполненных работ Стороны подписывают не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов.


  1. Порядок передачи и приёмки давальческого оборудования

5.1 Давальческое оборудование передается Заказчи­ком Подрядчику в рабочие дни с _____ до ______ в пределах 500 км от г. Пенза за счёт Заказчика, свыше 500 км от г. Пенза все затраты несёт Поставщик.

5.2 В связи с тем, что давальческое оборудование полностью расходуется в рамках данного договора, Стороны решили что отчет об израсходовании материала не составляется, остатки возврату не подлежат и уменьшения цены работы не влекут.


6.   Приёмка выполненной работы

6.1 Результат работы передаётся Заказчику (представителю, имеющему надлежаще удостоверенные полномочия) в рабочие дни с _____ до _____ по месту нахождения склада Подрядчика по адресу: ______________________________________________________________________________________________________.

6.2 При приёмке Результата работы Заказчик произ­водит проверку внешнего вида, технического состояния Результата работы, его готовность к эксплуатации, соответствие качества, комплектации и комплектности условиям настоящего Договора. Подписанием Акта приёма-передачи выполненных работ Заказчик подтверждает отсутствие у него претензий по качеству, комплектации и комплектности Результата работы.

6.3 Если в течении 5 календарных дней с момента передачи Заказчику Акта приема-передач выполненных работ, подписанного со стороны Подрядчика, от Заказчика не поступило претензий по качеству, комплектации и комплектности Продукции, то работы считаются выполненными без замечаний.

6.4 При возникновении между Заказчиком и Подряд­чиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет

сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения Результата работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик до момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

6.6 Подрядчик обязуется одновременно с Результатом работы, являющимся транспортным средством, передавать Заказчику следующие документы, необходимые для дальнейшей реализации Результата работы, и регистрации транспортного средства в органах ГИБДД:  ПТС (Паспорт транспортного средства), Копию Одобрения типа транспортного средства, Паспорт - Руководство по эксплуатации - Сервисную книжку, эксплуатационные документы на стационарное  и/или съемное  оборудование, Счет-фактуру,  Товарную накладную, Акт

приема-передачи выполненных работ, оформленный по шаблону Подрядчика. Подрядчик передает Заказчику весь комплект документов, дающий право на регистрацию  и дальнейшую  эксплуатацию

транспортного средства третьей стороной (конечным потребителем). Подписанием Акта приёма-передачи выполненных работ Заказчик подтверждает факт передачи ему документов, перечисленных в настоящем пункте договора.

6.7 Если Заказчик уклоняется от приема готового Результата работы, Заказчик выплачивает Подрядчику 300 (Триста) рублей за каждый день хранения единицы на стоянке (складе) Подрядчика. Счёт на хранение Результата работ выставляется Подрядчиком отдельно от основного счета.


  1. Изменение условий реализации договора

7.1 В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки выполнения работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.   

7.2 При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

7.3 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.


  1. Разрешение споров между сторонами

8.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по настоящему Договору обязательно. Срок письменного ответа на претензию установлен продолжительностью 10 (десять) календарных дней.

8.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

8.3 Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 9.1 и 9.2 настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом в установленном порядке.


  1. Прекращение договорных отношений

9.1 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, известив об этом Подрядчика письменно за 10 календарных дней до момента расторжения договора в случаях:

9.1.1 Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.2 Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 дней;

9.2 Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, известив об этом Заказчика письменно за 10 календарных дней до момента расторжения договора в случаях:

9.2.1 Систематической задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 30 дней;

9.2.2 Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 50 дней.

9.3 При расторжении Договора по совместному решению Сторон выполненные работы сдаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёмах, определённых ими совместно в течение 15-ти дней после передачи.


  1. Непреодолимая сила (форс - мажорные обстоятельства)
    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные действия, которых они не имеют возможности.

  1. Особые условия
    1. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка и переговоры между Сторонами теряют силу.
    2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.
    3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
    4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную

деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон или если обязанность ее разглашения предусмотрена законом.

    1. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении получателю по его юридическому адресу. В случае отказа одной из Сторон от приема бумажной корреспонденции, уведомление считается врученным на 6-й день после отправления заказного письма по почте.
    2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
    3. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка, Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом друг друга.
    4. Подрядчик не имеет права привлекать третьих лиц к выполнению работ без согласия на это Заказчика.
    5. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
    6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующем Законодательством РФ.
    7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах и по одному передан на хранение каждой Стороне.

  1. Юридические адреса и реквизиты сторон

Подрядчик:

Заказчик:


горэлектросеть»


440629, 2-в




Р/с 40702810900460000231


К/с 30101810900000000700


в Волго-Вятском ГУ Банка России


  1. Подписи сторон

Подрядчик:

Заказчик:



Ген. директор __________________//


      М.П.   М.П.





Подпишитесь на рассылку:


  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

Городские службы и муниципалитет

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Пенза
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПедагогикаПервенствоПланы развитияПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодрядное строительствоПоложенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПравонарушенияПрактикаПредложенияПредприятияПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриказы о проведении экзаменовПриказыПрограммы повышения квалификацииПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроектыПроизводствоПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседанийПротоколы котировочных заявокПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения торговПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональное образованиеПрофилактика
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.