Договор № Д-514/18 г. Самара _ 201 8 г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. » , именуемое далее «Заказчик», , действующего на основании доверенности № 000 от 01.01.2001г. , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью

Договор № Д-514/18


г. Самара         ______________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. », именуемое далее «Заказчик», , действующего на основании доверенности № 000 от 01.01.2001г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью , именуемое далее «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить изделия медицинского назначения для ГБУЗ «СОКБ им » (именуемые далее «Товар»), согласно спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик обязуется обеспечить качество поставляемого товара в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.


2. Цена договора

2.1. Источник оплаты договора: средства бюджетного учреждения.

2.2. Общая цена договора составляет: 77 436,00 рублей (семьдесят семь тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен.

2.3. Цена за единицу поставляемого товара определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. Цена за единицу товара является твердой и не подлежит изменению.

        2.4. Цена включает стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки, расходы по доставке товара, разгрузке товара, по получению необходимой сопроводительной документации на поставляемый товар, все налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, страхование и таможенное оформление (если таковое будет необходимо).

3. Условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика путем его доставки и разгрузки на склад Заказчика, находящийся по адресу: 59. График работы склада: с 8-30 ч. до 15-30 ч., кроме выходных и нерабочих праздничных дней, а также с 27 по 31 число каждого месяца склад товар не принимает – отчет.

3.2. Товар поставляется в течение 3-х дней с даты подачи заявки Заказчиком. Заявка на поставку товара подается письменно, средствами факсимильной связи или по электронной почте.

3.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Заказчика.

3.4. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.5. Право собственности на товар, риск случайной гибели, случайной порчи и утраты товара переходит к Заказчику с момента доставки товара на склад Заказчика и оформления товарно-транспортной документации.


4. Условия оплаты

4.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту поставки товара на склад Заказчика на основании счета и товарно-транспортной накладной в течение 30 календарных дней от даты доставки товара на склад Заказчика.

4.2. Все расчеты производятся в соответствии с условиями настоящего договора путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика.

4.3. Стороны договорились считать датой оплаты день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Качество товара

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), ФС, Госфармакопеи для данных видов товаров и требованиям иной нормативно-технической документации и подтверждаться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- сертификатом завода-изготовителя и сертификатом соответствия;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

5.3. Упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ и нормативной документацией.

5.4. В случае передачи товара (а также упаковки) ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

5.5. Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику во время приемки товара, а также в течение срока годности товара, кроме случая обнаружения скрытых недостатков.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения.

Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 3-х дней с момента обнаружения недостатков.

5.6. В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и вызывает представителя Поставщика. Составление настоящего акта дает Заказчику основания направить Поставщику претензию. Срок ответа на претензию - 5 (пять) календарных дней со дня ее получения Поставщиком. В случае неполучения ответа на претензию Заказчик вправе передать рассмотрение спора в арбитражный суд Самарской области.

5.7. После подписания сторонами акта Поставщик, в течение одного дня, производит замену товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

5.8. Гарантийный срок – 1 год. Заказчик обязуется оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с настоящей гарантией. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока гарантийный срок на товар продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом.

После получения подобного уведомления, Поставщик должен в течение одного дня произвести замену бракованного, некачественного товара или его части без расходов со стороны Заказчика. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект в срок, то Заказчик имеет право воспользоваться услугами третьих лиц по поставке вместо дефектного, некачественного товара качественного товара. В данном случае Поставщик будет обязан оплатить Заказчику работу третьих лиц по устранению дефекта, в том числе поставку (транспортировку) аналогичного товара от другого Поставщика.

5.9. Поставщик гарантирует:

 - соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику;

- соблюдение требований нормативных документов в отношении товаров, ввоз которых осуществляется на территорию РФ;

- надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота поставляемых по договору товаров;

- наличие обязательных сертификатов РФ на импортные товары.


6. Использование договорной документации и информации

6.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание договора или какого-либо из его положений, а также документации, или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего договора.

 6.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации настоящего договора.


7. Передача прав

7.1. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.

8. Ответственность сторон

8.1. За просрочку поставки товара Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока поставки.

8.2. За просрочку оплаты поставленного товара Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты.

8.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения договора, несет Поставщик.

8.6. Убытки, причиненные Поставщиком Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, Поставщик обязан возместить Заказчику в полном объеме.

Причиненные Поставщиком Заказчику убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 8.1.

9. Форс-мажорные обстоятельства  

9.1. Стороны не несут ответственности за выплату неустоек или расторжение договора в силу его невыполнения, если задержки с выполнением договора или невыполнение обязательств по договору являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

 9.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю Сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (военные события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, моратории, эмбарго на поставку грузов, теракты).

 9.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.


10. Разрешение споров  

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.


11. Применимое право  

11.1. Договор интерпретируется в соответствии с действующим законодательством РФ.


12. Уведомления  

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.

 12.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.

12.3. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

 12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.


13. Срок договора  

13.1. Договор вступает в законную силу от даты заключения и действует до 31.12.2018г., а в части расчетов - до полного их завершения.

13.2. Прекращение действия договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной договором и законодательством Российской Федерации.

13.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

14. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. »

443095,59,

, 956-13-05 приемная;

e-mail: glav@sokb.ru

– отдел закупок

Министерство управления финансами Самарской области

Отделение Самара г. Самара

Отдел закупок e-mail: zakupki@sokb.ru


Заместитель главного врача по экономическим вопросам


____________

Поставщик

Общество с ограниченной ответственностью

Юр. адрес: 445032, г. Тольятти, бульвар Кулибина, д. 6А, комн. 1

Почт. адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, а/я 1221

Филиал № 000 Банка ВТБ (ПАО)

г. Самара

р/сч 40702810610190003577

к/сч 30101810422023601968

Тел. (848) 271-41-57

els5849@yandex.ru



Директор



_______________


Приложение

к договору № Д-514/18

____________________ 2018г.


Спецификация


№ п.п.

Наименование товара

Наименование показателя, единица измерения показателя* (при наличии)

Значение показателя

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

Минимальные значения показателя

Максимальные значения показателя

Варианты значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений

Значение показателя, которое не может меняться, в том числе диапазон значений

1

Контейнер

КДС-5 «Кронт» (Россия)

Назначение




для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического инструмента, гинекологического инструмента

шт.

5

1 210,00

6 050,00

Контейнер представляет собой ванну с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон




соответствие

рабочий объем,л

5




Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами




соответствие

ручка имеет удобную удлиненную форму для захвата




наличие

Внутренние размеры перфорированного поддона, мм

260x175x120




Габаритные размеры, мм

400x285x165




Вес, кг

1,2




2

Контейнер

КДС-10 «Кронт»

(Россия)

Назначение




для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического инструмента, гинекологического инструмента

шт.

5

2 130,00

10 650,00

Контейнер представляет собой ванну с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон




соответствие

рабочий объем,л

10




Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами




соответствие

Внутренние размеры перфорированного поддона, мм

290x200x160




Габаритные размеры, мм

450x325x205




Вес, кг

2




3

Лоток

(Россия)

Назначение




для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др

шт.

8

405,00

3 240,00

почкообразная емкость с носиком для слива




наличие



крышка




наличие

изготовлен из ударопрочного, химически стойкого нетоксичного пластика, который должен выдерживать стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75°С.




наличие

Номинальная вместимость , мл

1750




Габаритные размеры , мм

318х217х80




масса,кг


0,42



4

Емкость

ЕХТ

(Россия)

Назначение




для хранения термометров

шт.

4

179,00

716,00

изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола




наличие

состоит из корпуса, вкладыша с ячейками и крышки




наличие

Габаритные размеры емкости

высота,мм

165




Площадь дна, м2

0,0045




масса,кг


0,2



Полный объём емкости , л

0,8




диаметр дна,мм

91




Диаметр,мм

106






5

Емкость для секрета

(Германия/Китай)

Назначение




для сбора различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций

шт.

5

9 020,00

45 100,00

объем банки,мл

2000




Материал крышек




пластик

Материал банок




поликарбонат

Градуировка на емкостях




наличие

Поплавковая система защиты от переполнения




наличие

Шланговое присоединение емкостей к системе




наличие

полная совместимость с аппаратом Vacus 7303 имеющимся у заказчика




наличие

6

Укладка

(Россия)

Назначение




для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях

шт.

2

2 060,00

4 120,00

материал изделия




полистирол, полиэтилен и термоэластопласт

состоит из крышки с ручкой и защелками, корпуса-поддона, подставки для пробирок, корпуса с двумя планками и двумя стенками, стенки и фиксаторов (2 шт.).




наличие

Габаритные размеры:

(дЧшЧв), мм

330Ч208Ч251




Масса контейнера,кг


2



4. Максимальное количество переносимых пробирок ,шт

40




7

Контейнер

(Россия)

Назначение




для дезинфекции мелких стоматологических и других инструментов растворами химических средств в лечебно-профилактических учреждениях.

шт.

30

252,00

7 560,00

изготовлен из химически и термостойкого нетоксичного пластика (армлена)




наличие



должен быть устойчив к дезинфекции химическим методом




наличие

круглаая форма, состоит из корпуса, перфорированного поддона и крышки




наличие

Габаритные размеры , мм

86Ч81Ч69




полный объем,л


0,1



Масса ,кг.


0,1





Итого: 77 436,00 рублей (семьдесят семь тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен.



Заказчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. »


Заместитель главного врача

по экономическим вопросам


____________

Поставщик

Общество с ограниченной ответственностью



Директор



_______________







Подпишитесь на рассылку:


Формирование конкурентоспособности предприятий частной системы здравоохранения
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством «Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»

Основы государства

Практика и теория государственного бюджета

Здравоохранение

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Клин
А
Б
В
Г
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДепартаментыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора присоединенияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДостиженияДоходы
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПервичная документацияПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолиграфическая промышленностьПолитикаПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПоэзияПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила предоставления услугПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательствоПредприятияПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофилактикаПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциологияСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палаты
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТранспортТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ш
Э
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.