Договор № _ на создание сайта ППТ «Липецк»

на создание сайта ППТ «Липецк»

г. Липецк

« __ » _____ 2015года


, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ППТ «Липецк» , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.


Сайт — информационная система в сети Интернет, предоставляющая пользователям доступ к текстовой, графической и иной информации. Сайт имеет уникальный адрес в системе доменных имен. С технологической точки зрения сайт представляет собой совокупность графического дизайна (который является произведением графики, дизайна в соответствии со ст. 1259 ГК РФ), информационного содержимого и веб-ориентированного программного обеспечения (которое является программой для ЭВМ в соответствии со ст.1261 ГК РФ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию Сайта Заказчика, а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения работ сведения, информационные материалы, принять и оплатить Исполнителю результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Работы выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1 к настоящему Договору).

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН


При наличии полного объёма материалов, необходимых для создания Сайта, Исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания Договора Сторонами. Дата начала работ по настоящему Договору не может быть ранее даты получения Исполнителем подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора. Cроки создания Сайта и отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2 к настоящему Договору).  Исполнитель обязуется: Устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, внести соответствующие изменения в рабочие материалы по сайту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения замечаний от Заказчика. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
    непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации; иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
Предоставить возможность Заказчику следить за ходом выполнения работ посредством предоставления тестового домена с возможностью отслеживания Заказчиком процесса развития Сайта от его создания (структуры Сайта, элементов дизайна, наполнения Сайта контентом и т. д.), тестирования (функционала, кроссплатформенности, кроссбраузерности) и до размещения ресурса на официальных доменах. Также Заказчику предоставляется доступ в репозитории проектной документации, логинов и паролей, исходного кода проекта. Исполнитель имеет право: Увеличить срок выполнения работ по п. 3.3 на количество рабочих дней вынужденного простоя на время получения соответствующих указаний и замечаний от Заказчика по элементам дизайна  , предоставления информационных материалов, необходимых для создания Сайта. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за действия и результаты работы субподрядчиков как за свои собственные. Заказчик обязуется: Передать исполнителю дизайн-макеты сайта в редактируемом исходном формате psd. Оплатить работу Исполнителя в соответствии с п. 5 настоящего Договора. Утверждать рабочие материалы, предоставляемые Исполнителем, либо вносить в них мотивированные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от Исполнителя. При непоступлении замечаний от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель имеет право считать работу принятой. Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения настоящего Договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее увеличение (уменьшение) объема работ, предусмотренного Техническим заданием, оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к стоимости работ и графика выполнения работ. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Технического задания или ошибками Исполнителя, производятся Исполнителем за свой счет.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ


Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно. По итогам выполнения каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, соответствующую техническую документацию и/или иные документы, предусмотренные в Графике выполнения работ, исходные материалы (исходный код продукта, исходные фотоматериалы и т. д.), а также Акт выполненного этапа работ соответствующего этапа работ, подписанный со стороны Исполнителя. По итогам выполнения всех работ, предусмотренных Договором, Исполнитель размещает разработанный Сайт на тестовом веб-сервере Исполнителя. Приемка Сайта производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Сайта, руководства по управлению Сайтом и Акта выполненных работ по Сайту на основании требований, указанных в Техническом задании и замечаний, указанных при приемке работ промежуточных этапов. Заказчик обязан утвердить результаты работы или представить мотивированный отказ с требованием об устранении недостатков. При непоступлении замечаний от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней порученная Исполнителю работа считается принятой. С момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по Сайту работы Исполнителя по Договору считаются выполненными. С этого момента Сайт размещается на серверах хостинг провайдера. При наличии недостатков Акт выполненных работ  по Сайту подписывается либо после их устранения, либо выполнения работ заново, либо после согласования вопроса о соразмерном уменьшении цены (новая цена работ, подлежащая уплате Заказчиком, должна быть указана в Акте выполненных работ). Срок устранения недостатков — не более 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Исполнителю Заказчиком извещения об устранении недостатков, если Сторонами письменно не согласован иной срок. Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта выполненных работ  по Сайту и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителю. После подписания Акта выполненных работ по Сайту Исполнитель вправе по своей инициативе осуществлять сбор и систематизацию пожеланий по доработке Сайта, выявлять и устранять ошибки. Исполнитель проводит обучение базовым навыкам по работе с Сайтом в течение 6 часов путем вебинара либо очно. Техническая и информационная поддержка Сайта осуществляется на основании дополнительного договора. Заказчик вправе привлекать для расширения Сайта и послегарантийного технического обслуживания Сайта, как Исполнителя, так и третью сторону. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание и устранение за свой счет выявленных Заказчиком недостатков в течение гарантийного срока согласно Техническому заданию. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в минимальные сроки, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчиком Исполнителю извещения об устранении недостатков, если Сторонами не будет согласован другой срок. Период гарантийного обслуживания — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по Сайту.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


Общая стоимость работ по Договору устанавливается в размере  435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей (НДС не облагается). В указанную стоимость включены все затраты Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по Договору, налоги и сборы, а также вознаграждение Исполнителя. Стоимость работ по Договору не подлежит изменению за исключением случаев, указанных в п.3.8 Договора. Стоимость отдельных этапов работ по настоящему Договору указана в Графике выполнения работ. Оплату за выполненную работу по каждому этапу работ Заказчик производит в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненного этапа работ, на основании счета Исполнителя. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА


Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
    По письменному соглашению Сторон. При несостоятельности (банкротстве) любой из Сторон. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае нарушения сроков оплаты работ (этапа работ) на срок более 10 (десяти) рабочих дней. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае просрочки по вине Исполнителя выполнения работ (этапа работ) на срок более 10 (десяти) рабочих дней.
Результаты работы, сделанные на момент расторжения Договора, передаются Заказчику. При расторжении Договора по инициативе Заказчика последний обязуется оплатить Исполнителю стоимость выполненных работ и возместить убытки в соответствии со ст. 717 ГК РФ. Действие настоящего пункта Договора не распространяется на случаи, когда расторжение Договора инициировано Заказчиком по причине невыполнения (ненадлежащего выполнения) Исполнителем своих обязательств по Договору. Датой окончания работ по Договору считается дата подписания Акта выполненных работ. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


Исполнитель несет полную ответственность за разглашение третьим лицам любой информации, касающейся процесса выполнения настоящего Договора и предоставленной Заказчиком информации. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора, информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик является обладателем исключительных прав на информационные материалы и/или обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных материалов, предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в полном объеме. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. За нарушение срока оплаты выполненных работ Заказчиком Исполнитель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. За нарушение сроков выполнения работ (этапа работ) Исполнителем Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ (этапа работ) за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

8. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


С момента подписания Акта выполненных работ по Сайту Заказчик приобретает все исключительные имущественные права на объекты интеллектуальной собственности (программные компоненты и модули, электронные базы данных, дизайн Сайта, сопроводительную техническую документацию и др.), созданные в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Программное обеспечение и объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Исполнителю и используемые Исполнителем при выполнении работ и не являющиеся объектом, подлежащим разработке согласно Техническому заданию, принадлежат Исполнителю и не передаются Заказчику. Заказчик получает права на использование указанных объектов только в рамках использования Сайта. Исполнитель вправе поместить информацию о созданном в рамках этого Договора Сайте на корпоративном сайте Исполнителя в разделе «Портфолио» наравне с представлением других сайтов, разработанных Исполнителем. Исполнитель вправе установить на каждой странице Сайта Заказчика гиперссылку с указанием названия компании Исполнителя. Месторасположение и формат данной гиперссылки Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Уступка Исполнителем своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам не допускается. В период действия настоящего Договора внесение изменений и дополнений в его условия производится по соглашению Сторон и оформляется Дополнительным соглашением. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту регистрации ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Стороны установили обязательный досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней. Все уведомления, письма, извещения, направляемые Сторонами друг другу, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по указанным адресам Сторон. При этом Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по следующим каналам связи наравне с исполненными в простой письменной форме:
    факсимильные сообщения; обычная бумажная почта.

Исключениями, для которых обязательна письменная форма, являются:

    заключение настоящего Договора; изменения и дополнения настоящего Договора; расторжение настоящего Договора; приложения к Договору; письменный обмен претензиями; акты выполненных работ (этапов работ) могут быть подписаны и пересланы факсимильным сообщением с последующим обязательным письменным подписанием.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения к Договору:

10.7.1. Приложение . Техническое задание.

10.7.2. Приложение . График выполнения работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Реквизиты Заказчика

Открытое акционерное общество «Особая экономическая зона

промышленно-производственного типа

«Липецк»

( ППТ «Липецк»)

Юр. адрес:  РФ, Липецкая обл., Грязинский район, особая экономическая зона

промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр

Почтовый адрес: 399071, Липецкая обл., Грязинский район, особая экономическая зона

промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр

Тел. (4742) 51-51-80, , 51-51-95

Банковские реквизиты:  Филиал ВТБ в г. Воронеже,

расчетный счет  40702810122250000839,

кор/счет 30101810100000000835,  БИК  042007835 

Реквизиты Исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью

« ОКТАВИАН»

Юр. адрес:  398037, Липецк, ул. Опытная, дом № 8

Почтовый адрес: 398024, Липецк, ул. Юных Натуралистов, дом № 11а 

Тел. (4742) 71-96-60, e-mail: *****@***ru

Банковские реквизиты:

Дополнительный офис 088 Липецкого отделения № 000 ОАО "Сбербанка России"

р/с: 40702810835000071813

БИК: 044206604

к/с: 30101810800000000604


Заказчик

Генеральный директор

ППТ «Липецк»

/ /

Исполнитель

Директор

ОКТАВИАН»

/  /

(подпись и Ф. И.О)

м. п.

(подпись и Ф. И.О)

м. п.






Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Липецк
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность органов исполнительной властиДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнновацииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциологические исследованияСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.