Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы



на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов



г. Москва        «25» декабря 2017 г.

       

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 000 имени Говорова» (ГБОУ «Школа № 000 имени Говорова), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Доверенности №37 от 01.01.2001г., с одной стороны, и компания МВК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:   


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» в качестве специализированной по лифтам организации принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов, установленных по адресам, указанным в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их на условиях настоящего Договора.

1.2.Техническое обслуживание лифтов «Подрядчик» осуществляет в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и Регламента по техническому обслуживанию лифтов. В состав технического обслуживания лифтов входят работы по ежемесячному, квартальному, полугодовому и годовому техническому обслуживанию, включая проверку технического состояния оборудования, его регулировку, чистку и смазку, выполнение наладочных работ, проверку работы лифтов во всех режимах, проверку исправности приборов и устройств безопасности, совместное проведение с экспертной организацией периодического технического освидетельствования лифтов, обеспечение проведения электроизмерительных работ на лифтах.

1.3.Аварийный и (или) непредвиденный ремонт лифтов с заменой или ремонтом узлов и оборудования не входит в состав работ по техническому обслуживанию и согласно перечню работ при аварийном и (или) непредвиденном ремонте (Приложение ) производится «Подрядчиком» в соответствии с актом к настоящему Договору, которое стороны обязаны подписать до начала выполнения работ. В акте указываются объем, сроки, стоимость работ и порядок оплаты. Стоимость вышеуказанных работ определяется локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью дополнительного соглашения.

    

  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  «Подрядчик» обязан:


2.1.1. Назначить специалиста, ответственного за организацию техническое обслуживание лифтов, и электромехаников по лифтам, ответственных за выполнение соответствующих работ на лифтах, исправное состояние лифтов, в соответствии с требованиями Технического регламента.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ работниками соответствующей квалификации с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности, организовать их обучение, аттестацию и периодическую проверку знаний согласно требований Технического регламента.

2.1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с Регламентом по техническому обслуживанию лифтов, с соблюдением требований, ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно коммунальные услуги. Общие технические условия», и других действующих нормативных документов.

2.1.4. Проводить техническое обслуживание лифтов, обеспечивать круглосуточную работу лифтов, кроме случаев, связанных с проведением аварийного и (или) непредвиденного ремонта лифтов.

2.1.5. Круглосуточно обеспечивать оперативный (в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно коммунальные услуги. Общие технические условия») в течение 2-х часов пуск остановившихся лифтов, если устранение причин остановки лифтов не связано с необходимостью выполнения аварийного и (или) непредвиденного ремонта лифтов (Приложение ), при этом производить освобождение пассажиров не позднее 30 минут после поступления заявки в аварийную службу. Телефон аварийной службы: (8-495-722-33-61);

2.1.6. Хранить паспорта лифтов, получаемые от Заказчика, своевременно вносить необходимые записи, изменения и дополнения.

2.1.7. Производить по отдельным актам за отдельную плату аварийный и (или) непредвиденный ремонт лифтов и другие виды работ, предусмотренные п.1.3 настоящего Договора.

2.1.8. Принимать участие в проверках, проводимых органами Ростехнадзора, специалистами экспертных организаций и другими уполномоченными на это организациями.

2.1.9. Разработать и согласовать с «Заказчиком» и экспертной организацией график проведения периодического технического освидетельствования лифтов.

2.1.10. Уведомить «Заказчика» не менее чем за 3 календарных дня о дате проведения периодического технического освидетельствования лифта.

2.1.11. Своевременно уведомлять «Заказчика» о необходимости проведения на лифтах плановых и внеплановых работ капитального характера, с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с техническим регламентом, а также модернизации или замены устаревших лифтов.



2.2. «Заказчик» обязан:


2.2.1. Организовать эксплуатацию лифтов и выполнение обязательств, не входящих в обязательства Подрядчика, своими работниками согласно требований технического регламента

2.2.2.Обеспечить своевременную передачу информации о неисправности лифтов работникам Подрядчика по телефонам, указанным в п.2.1.5. настоящего Договора.

2.2.3. Передать «Подрядчику» техническую документацию - паспорта на все лифты, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.2.4. Обеспечивать постоянное энергоснабжение лифтов и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства в машинном помещении лифта.

2.2.5. Осуществлять в случае необходимости ремонт машинных и блочных помещений и шахт лифтов в присутствии представителя «Подрядчика».

2.2.6.Обеспечить стационарное электрическое освещение посадочных (погрузочных) площадок, свободный освещенный подход к машинным и блочным помещениям, надежное закрытие их замками, а также сохранность лифтового оборудования.

2.2.7.Обеспечивать порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта согласно положению по организации и эксплуатации лифтов на территории РФ.

2.2.8. Обеспечить в шахтах, в машинных и блочных помещениях лифтов температурно-влажностный режим согласно документации завода-изготовителя (+5 — +35 С).

2.2.9. Обеспечивать учет сбоев в работе лифтов, а также всех работ, связанных с ремонтом, наладкой лифтов, проводимых персоналом «Подрядчика».

2.2.10. Оплачивать «Подрядчику» выполненные работы по техническому обслуживанию лифтов на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2.11. Оплачивать дополнительно «Подрядчику» запасные части импортного производства не имеющие отечественных аналогов, а так же запасные части по стоимости превышающие ежемесячную стоимость технического обслуживания лифта.

2.2.12. Проводить уборку кабин лифтов. Проводить разъяснительную работу о правилах пользования лифтами и в необходимых случаях привлекать к ответственности лиц, умышленно портящих лифты.

2.2.13. Обеспечить немедленное уведомление органов Ростехнадзора и «Подрядчика» об авариях или несчастных случаях, связанных с лифтами, и сохранность места аварий до прибытия их представителей.

2.2.14.Обеспечить участие своего представителя в работе комиссии по техническому освидетельствованию лифтов, проводимой экспертной организацией.

2.2.15.Обеспечить выполнение требований и предписаний органов Ростехнадзора и экспертных организаций

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, является договорной.

3.1.1. Ежемесячная стоимость работ по техническому обслуживанию лифтов, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора составляет: 5 400 руб. (Пять тысяч четыреста рублей 00коп.), в том числе НДС – 823,74 руб. (восемьсот двадцать три рубля, 74коп.).

3.1.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию лифтов за один год составляет: 64 800 руб. (шестьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00коп.), в том числе НДС – 9 884,76 руб. (девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре тысячи руб. 76 коп.).

3.1.3. Если до 01 числа месяца, следующего за расчётным, «Заказчик» не предъявил документально обоснованных претензий по объёму выполненных работ по техническому обслуживанию лифтов по настоящему Договору, то они считаются выполненными и принятыми в полном объёме и подлежат оплате.

3.1.4. Расчеты по настоящему Договору производятся «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» .

3.1.5. Расчет по п. 3.1.1 Договора производится путем перечисления «Заказчиком» платежным поручением на расчетный счет «Подрядчика» денежных средств в размере ежемесячной общей стоимости работ не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным при представлении счета и акта на выполненные работы.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. В случае задержки «Заказчиком» платежей на два и более месяцев, «Подрядчик» имеет право приостановить выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов, по настоящему Договору, предоставив письменное уведомление «Заказчику» и местному органу Ростехнадзора за 15 календарных дней до приостановления работ. «Подрядчик» возобновляет работы по техническому обслуживанию лифтов после оплаты «Заказчиком» 100% суммы задолженности и суммы неустойки согласно п.5.4. Настоящего Договора.

4.2. «Заказчик» за нарушение качества технического обслуживания лифтов по причинам, зависящим от «Подрядчика» уменьшает сумму месячного платежа за единицу неработающего оборудования в следующем размере:

а) на 5 % за каждый день простоя продолжительностью от 1 до 10 дней;

б) на 10 % в случае суммарного простоя продолжительностью 24 часа в течение месяца;

в) на 100 % в случае простоя более 10 дней в течение месяца;

г) в случае простоя лифтов по причинам не зависящим от «Подрядчика» (стихийные бедствия, модернизация, замена лифтов, новостройки и т.д.) сумма снижается пропорционально дням простоя.

д) уменьшить сумму месячного платежа за лифт на 5 % от стоимости технического обслуживания лифта за месяц, за каждый случай освобождения пассажиров при застревании позднее 30 минут.

4.3. «Заказчик» за простой единицы оборудования, возникший по причинам, не зависящим от Подрядчика, не вправе уменьшать сумму месячного платежа за техническое обслуживание лифтов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.

5.2. Стороны могут заявлять претензии по фактам нарушения условий настоящего Договора в течение всего срока его действия. При наличии претензий по качеству технического обслуживания лифтового

оборудования виновная сторона должна в 3-х дневный срок предъявить мотивированные объяснения, исправить упущения и учесть в последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии.

5.3. «Подрядчик» не несет ответственности за какие-либо потери, порчу, убытки, возникающие по независящим от «Подрядчика» причинам.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате, в том числе по предварительной оплате работ по техническому обслуживанию лифтов, « Подрядчик» имеет право требовать от «Заказчика» оплаты неустойки в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ,

действующей на момент предъявления счета «Подрядчиком», от подлежащей уплате суммы. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. «Заказчик» обязан оплатить сумму неустойки на основании выставленного счета и расчета суммы неустойки не позднее 10 рабочих дней после его предъявления.


6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путём переговоров. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче в Арбитражный суд в соответствии и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие, как действия правительства и других государственных органов, запреты на импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия работников, локауты, саботаж, социальные потрясения, сбой в организации дорожного движения, нарушение общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению настоящего Договора.

7.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.

    1. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, частичного или полного, без обязательного возмещения убытков, известив об этом другую сторону.

8.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1.Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2018 года и действует по «31» декабря 2018г. включительно, а в части исполнения обязательств по оплате до полной оплаты по договору.

8.2.В случае, если за 30(тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своём желании не перезаключить Договор на новый срок, то Договор будет считаться перезаключённым на тот же срок на тех же условиях.

8.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными при условии их оформления в письменном виде, подписания Сторонами и скрепления их печатями Сторон. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению сторон, а так же в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

    1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»:    «ПОДРЯДЧИК» :

ГБОУ «Школа № 000 имени Говорова»

Юр. адрес: 125565, г.Москва, Ленинградское шоссеА

Почтовый адрес:125565, г.Москва, Ленинградское шоссеА

ИНН/КПП – 7743868110/774301001

Р/с – 40601810245253000002

Банк – ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу

Л/С-2607542000770763

БИК – 044525000

ОГРН – 1127747093100

Телефон – 8 (499) 458-21-01 (секретарь)

(499) 458-08-29 (договорной отдел)

E-mail – *****@***ru


МВК»


Юр. адрес: 127411, г.Москва, Карельский бульвар,. корп.1, пом.IV

Почтовый адрес: 127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссеБ, офис 14

ИНН/КПП – 7713780652/771301001

Р/с – 40702810601780000181

Банк – Филиал «Центрльный» Банка ВТБ (ПАО)

К/с – 30101810145250000411

БИК – 044525411

ОГРН – 5137746136985

ОКПО – 23211277

Телефон – (499) 903-89-73

E-mail – mvk-lift@inbox.ru


Контрактный управляющий         Генеральный директор

ГБОУ «Школа № 000 имени

Говорова»          МВК»



__________________  _______________



Приложение

 к договору № 000 от «25» декабря 2017г.



Перечень работ при аварийном и (или) непредвиденном ремонте


1. Замена:

  • электродвигателя главного привода;
  • лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;
  • тормозного устройства;
  • шкафа управления лифтом и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;
  • кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии) грузовзвешивающего устройства;
  • ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;
  • ловителей;
  • противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);
  • разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;
  • подвесного кабеля;
  • дверей шахты и кабины и их составных частей: створок, порогов, замков;
  • пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины;
  • канатоведущего шкива (КВШ) лебедки главного привода, барабана трения;
  • тяговых элементов (канатов);
  • уравновешивающих канатов, цепей;
  • каната ограничителя скорости;
  • буфера;
  • привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей, частотного преобразователя привода дверей;
  • верхней балки дверей кабины;
  • верхней балки дверей шахты;
  • частотного преобразователя и его составных частей: электронных плат, силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора;
  • натяжного устройства уравновешивающих канатов;

2. Установка металлических дверей в машинном и блочном помещении лифтов;

3. Ремонт машинных и блочных помещений;

4. Удаление воды и влаги из лифтовых приямков и шахт в случае их затопления;

5. Модернизация оборудования;

6. Изменение дизайна лифта.



Контрактный управляющий         Генеральный директор

ГБОУ «Школа № 000 имени

Говорова»          МВК»



__________________  _______________




Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Практика и теория государственного бюджета

Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.