Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

ДОГОВОР № ______

на техническое обслуживание лифтов

г. Москва

«_____» ______________ 201__г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Мослифт" (Мослифт ОАО), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», №5 , действующего на основании Положения о филиале и доверенности г., с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые — Стороны, а по отдельности — Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Подрядчик, являющийся специализированной лифтовой организацией, по заданию Заказчика принимает на себя обязательства на выполнение работ по техническому, аварийно-техническому обслуживанию лифтов (далее-Работы), установленных по адресам, указанным в Приложении №1 «Адресный перечень», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать результаты работы и оплачивать их на условиях настоящего Договора.
    2. Аварийно-техническое обслуживание лифтов предусматривает круглосуточное, в том числе в выходные и праздничные дни, выполнение работ, связанных с освобождением пассажиров из кабин остановившихся лифтов, и выполнение работ по поиску, устранению неисправностей и пуску остановившихся лифтов, за исключением работ капитального характера и работ необходимость в которых возникла по причине нарушений правил пользования, умышленной порчи оборудования или не соблюдения владельцем (Заказчиком) условий настоящего Договора.

Работы по настоящему Договору выполняются силами филиала СУ № 5 .

    1. Работы по настоящему Договору Подрядчик осуществляет в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и Регламента выполнения работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов. В состав работ по техническому обслуживанию лифтов входят работы по ежемесячному, квартальному, полугодовому и годовому техническому обслуживанию, включая проверку технического состояния оборудования, его регулировку, чистку и смазку, выполнение наладочных работ, проверку работы лифтов во всех режимах, проверку исправности приборов и устройств безопасности. Подрядчик совместно с органом по сертификации обеспечивает оценку соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования (далее ТО), а также проведение электроизмерительных работ на лифтах не реже одного раза в 12 месяцев. Для обеспечения оперативного пуска остановившегося лифта и освобождения из кабины лифта пассажиров Подрядчик выполняет аварийно-техническое обслуживание лифтов.
    2. Срок выполнения работ: с 01.01.2018г. по 25.01.2018г.
    3. Аварийный и (или) непредвиденный ремонт лифтов; аварийно-восстановительный ремонт, необходимость в котором возникла по причине нарушений правил пользования, умышленной порчи оборудования или несоблюдения владельцем (Заказчиком) условий настоящего Договора; работы, направленные на повышение надежности и безопасности эксплуатации лифтов; работы по повышению экономии электроэнергии (энергоэффективности); работы по улучшению эстетического вида лифтов; работы капитального характера, в зависимости от фактического состояния оборудования лифтов, связанные с заменой или ремонтом узлов и оборудования, не входят в состав Работ по настоящему Договору и согласно перечню работ, указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору, производятся Подрядчиком по Договору подряда на работы капитального характера, который стороны обязаны подписать до начала выполнения работ. В Договоре подряда на работы капитального характера указываются объем, сроки, стоимость работ и порядок оплаты. Стоимость вышеуказанных работ определяется локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью Договора подряда на работы капитального характера.

  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

    1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, определяется на основании «Прейскуранта на техническое обслуживание пассажирских и грузовых лифтов (подъемников), платформ подъемных для инвалидов (без шахты), кодовых замков, домофонных устройств, автоматизированных систем диспетчерского контроля за работой лифтов и другого инженерного оборудования зданий и сооружений (ОДС), диспетчерского оборудования 3-х сигнальных диспетчерских пультов», утвержденного Генеральным директором ОАО "Мослифт" 12.09.2017г. и введенного в действие с 01.01.2018г.
    2. Общая стоимость работ по техническому обслуживанию лифтов, указанных в Приложении №1 за период с 01.01.2018г. по 25.01.2018г. составляет: 32 582,87 руб. (Тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят два рубля восемьдесят семь копеек), в т.ч. НДС 18% 4 970,27 руб. (Четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей двадцать семь копеек).
    3. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
    4. Оплата по настоящему Договору производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 9 настоящего Договора.
    5. Исполнение денежных обязательств по Договору считается произведенным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
    6. В случае внеплановых простоев лифтов по вине Подрядчика, Заказчик вправе уменьшить сумму очередного платежа на 100%) ежедневной стоимости технического обслуживания простоявшей единицы лифтов - за каждый полный день простоя. При простое лифта по вине Подрядчика более 10 дней в течение расчетного месяца, Заказчик вправе не оплачивать стоимость технического обслуживания простоявшей единицы лифтов полностью за расчетный месяц.
    7. В случае плановых простоев лифтов по независящим от Сторон причинам, Заказчик вправе уменьшить сумму очередного платежа на 100% ежедневной стоимости технического обслуживания простоявшей единицы лифтов - за каждый полный день простоя.
    8. Периоды простоя фиксируются Подрядчиком в книге учета внеплановых простоев и Актах приемки, подписанных Сторонами.
    9. Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору осуществляется ежемесячно с оформлением Акта на выполненные работы. Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания расчетного месяца 2 экземпляра Акта на выполненные работы.
    10. Заказчик в 10-ти дневный срок со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан его рассмотреть, при отсутствии возражений подписать данный Акт и направить его Подрядчику либо в тот же срок представить письменный мотивированный отказ.
    11. При неполучении Подрядчиком в указанный в п.2.10. настоящего Договора срок, подписанного Акта либо мотивированного отказа работы считаются выполненными в полном объеме и подлежат оплате.

  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

  1. Назначить специалиста, ответственного за организацию Работ, обслуживающий персонал, выполняющий работы по эвакуации людей из остановившейся кабины лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (далее - Регламент) и Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, введенных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000.
  2. Обеспечить выполнение Работ работниками соответствующей квалификации с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности, организовать их обучение, аттестацию и периодическую проверку знаний согласно требованиям Регламента и Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, введенных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000.
  3. Работы по настоящему Договору проводить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
  4. Проводить техническое обслуживание лифтов, обеспечивать круглосуточную работу лифтов, кроме случаев, связанных с выполнением работ, предусмотренных п. 1.5. настоящего Договора.
  5. Обеспечивать оперативный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» пуск остановившихся лифтов, если устранение причин остановки лифтов не связано с необходимостью выполнения работ, предусмотренных п. 1.5. и Приложением № 2 к настоящему Договору, при этом производить освобождение пассажиров не позднее 30 минут после поступления заявки в аварийную службу филиала .

Телефон аварийной службы: (499) 134-33-38, (499) 134-33-48  

  1. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.
  2. Хранить паспорта лифтов, получаемые от Заказчика, своевременно вносить необходимые записи, изменения и дополнения.
  3. Производить по Договору подряда на работы капитального характера в соответствии с локальными сметами за отдельную плату работы, предусмотренные п. 1.5. настоящего Договора.
  4. Принимать участие в проверках, проводимых органами Ростехнадзора, специалистами органа по сертификации и другими уполномоченными на это организациями.
  5. Разработать и согласовать с Заказчиком и органом по сертификации график проведения оценки соответствия лифта при эксплуатации, в форме технического освидетельствования (далее-ТО).
  6. В случае изменения графика (п. 3.1.10. настоящего Договора) уведомить Заказчика о дате проведения ТО лифта, не менее чем за 3 календарных дня до даты его фактического проведения.
  7. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости проведения на лифтах плановых и внеплановых работ капитального характера, с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с Регламентом, а также модернизации или замены устаревших лифтов.
  1. Заказчик обязан:
  1. Организовать эксплуатацию лифтов и выполнение обязательств, не входящих в обязательства Подрядчика, собственными силами согласно требованиям Регламента, Федерального Закона РФ от 01.01.2001 г. № 000 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 N 263 "Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте".
  2. Обеспечить каждый лифт или группу лифтов, не подключенных к ОДС, положенным количеством обслуживающего персонала, осуществляющего осмотры лифтов, согласно требованиям Регламента.
  3. Обеспечить своевременную передачу информации о неисправности лифтов работникам Подрядчика по телефонам, указанным в п. 3.1.5. настоящего Договора.
  4. Передать Подрядчику техническую документацию - паспорта на все лифты, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору, проектную документацию, заключение по диагностическому обследованию лифтов.
  5. Назначить лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.
  6. Обеспечивать постоянное энергоснабжение лифтов и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства в машинном помещении лифта.
  7. Осуществлять в случае необходимости ремонт машинных и блочных помещений и шахт лифтов в присутствии представителя Подрядчика.
  8. Обеспечить стационарное электрическое освещение посадочных (погрузочных) площадок, свободный освещенный подход к машинным и блочным помещениям, освещение машинного и блочного помещения, надежное закрытие их замками, а также сохранность лифтового оборудования.
  9. Обеспечивать сохранность лифтового оборудования, без согласия Подрядчика не выдавать ключи от машинных, блочных и других помещений, где расположено оборудование и аппаратура лифтов, сторонним организациям, обслуживающим другое оборудование, не относящееся к лифтам.
  10. Обеспечить в шахтах, в машинных и блочных помещениях лифтов температурно-влажностный режим согласно документации завода-изготовителя (+5 —+35 С).
  11. Обеспечить круглосуточный свободный доступ работников Подрядчика к дверям шахты лифтов с этажных площадок, к машинным и блочным помещениям лифтов.
  12. Обеспечивать учет сбоев в работе лифтов, а также всех работ, связанных с ремонтом, наладкой лифтов, проводимых персоналом Подрядчика.
  13. Принимать и оплачивать выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
  14. Проводить уборку кабин лифтов.
  15. Проводить разъяснительную работу о правилах пользования лифтами и в необходимых случаях привлекать к ответственности лиц, умышленно портящих лифты.
  16. Обеспечить немедленное уведомление органов Ростехнадзора и Подрядчика об авариях или несчастных случаях, связанных с лифтами, а также обеспечить сохранность места аварий до прибытия их представителей.
  17. Оказать содействие Подрядчику при проведении ТО и электроизмерительных работ лифтов.
  18. Обеспечить участие своего представителя в работе комиссии по ТО лифтов, проводимой органом по сертификации.
  19. Обеспечить выполнение требований и предписаний органов Ростехнадзора и экспертных организаций.
  1. ПРАВА СТОРОН

    1. Подрядчик вправе:
      1. Приостанавливать работу лифтов в случаях, когда техническое состояние лифта не позволяет осуществлять его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Об остановке лифта Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика. Ввод лифта в эксплуатацию осуществляется Подрядчиком только после устранения неисправностей.
      2. В случае задержки Заказчиком платежей на два и более месяцев, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору, предоставив письменное уведомление Заказчику и местному органу Ростехнадзора за 15 календарных дней до приостановления работ. Подрядчик возобновляет работы по настоящему Договору после оплаты Заказчиком 100% суммы задолженности и суммы неустойки согласно п.5.4. настоящего Договора.
      3. В случае неоплаты Заказчиком суммы задолженности и суммы неустойки в течение 30 дней с момента приостановления выполнения работ, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в связи с нарушением Заказчиком обязательств путем направления Заказчику письменного уведомления о прекращении действия настоящего Договора не менее чем за 30 дней до даты прекращения действия Договора. В указанном случае действие настоящего Договора прекращается с даты, указанной в письменном уведомлении, направленном согласно настоящему пункту 4.1.3.
      4. Подрядчик вправе привлекать к исполнению обязанностей по договору субподрядчиков.

4.2. Заказчик вправе:

  1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
  2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


  1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.
  2. При наличии претензий по качеству технического обслуживания лифтового оборудования. Подрядчик обязан в 3-х дневный срок исправить упущения и учесть в последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии, либо предоставить мотивированный отказ.
  3. Подрядчик не несет ответственности за какие-либо потери, порчу, убытки, возникающие по независящим от Подрядчика причинам.
  4. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком выполненных работ в установленный Договором срок, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
  5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


    1.  В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают все меры для решения их путем переговоров и направлений претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней. При невозможности решения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить своими силами.
    2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие, как действия правительства и других государственных органов, запреты на импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки, локауты, саботаж, социальные потрясения, сбой в организации дорожного движения, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению обязательств по настоящему Договору.
    3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить другую сторону в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.
    4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору без возмещения убытков, известив об этом другую сторону.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ


8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2018г. по 25.01.2018г.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по обоюдному согласию сторон или досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии со ст. 450 Гражданского Кодекса РФ, при условии уведомления другой Стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

8.3. Стороны обязуются в течение 3-х дней извещать друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов.

8.4. В случае невыполнения обязательств, указанных в п.8.3. настоящего Договора, виновная Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных не извещением или несвоевременным извещением другой стороны об изменении своих реквизитов.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение - «Локальная смета»

Приложение - «Перечень работ, которые не входят в работы по текущему обслуживанию лифтов»

Приложение – «Перечень работ по ежемесячному, квартальному, полугодовому и годовому техническому обслуживанию»

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:


ЗАКАЗЧИК


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы"


Юридический адрес: 119620, г. Москва, ул. Волынская, дом № 7


Фактический адрес: 119620, г. Москва, ул. Волынская, дом № 7


ИНН/КПП: 7732044545/772901001


ОГРН: 1027739805114


ОКПО: 01934992


Расчетный счет: 40601810000003000002


Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА


БИК: 044583001



ПОДРЯДЧИК


Открытое акционерное общество "Мослифт"

Юридический адрес: 125040, Москва г, Ленинградский пр-т, дом № 26, корпус 1

Фактический адрес: 125040, Москва г, Ленинградский пр-т, дом № 26, корпус 1

ИНН/КПП: 7714941510/771401001

Телефон: +7 (499) 755-22-00

Исполнитель работ по Договору и получатель денежных средств – Специализированное Управление № 5 филиал ОАО "Мослифт"

Фактический адрес: 117292, Москва г, Вавилова ул., дом № 57, корпус 1

ИНН/КПП: 7714941510/773643001

ОГРН: 1147746872701

ОКПО: 42804922

Расчетный счет: 40602810800330000063

Корр. счет: 30101810145250000411

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК: 044525411

Телефон: +7 (499) 755-22-05

E-mail: su5@moslift.ru






ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК





Главный врач

Директор филиала






_______________________

М.П.



_______________________

М.П.






Приложение

к Договору № _____________ от «_____» ______________ 201__г.

Перечень работ,

выполняемых Подрядчиком по дополнительным соглашениям при аварийном и (или) непредвиденном ремонте, направленных на повышение надежности и безопасности эксплуатации лифтов, по повышению экономии электроэнергии, по улучшению эстетического вида лифтов, капитального характера в зависимости от фактического состояния оборудования лифтов, а также работ, связанных с заменой или ремонтом узлов и оборудования


Замена и (или) ремонт:

  • электродвигателя главного привода;
  • редуктора лебедки или червячной пары редуктора;
  • тормозного устройства;
  • шкафа (панели) управления лифтом;
  • купе кабины;
  • ограничителя скорости;
  • створок дверей шахты и кабины;
  • пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины;
  • канатоведущего шкива;
  • тяговых канатов;
  • каната ограничителя скорости;
  • привод дверей кабины;
  • верхней балки дверей кабины;
  • верхней балки дверей шахты;
  • купе кабины;
  • замков дверей шахты и дверей кабины;
  • частотного преобразователя;
  • приказного и вызывных аппаратов.

Установка металлических дверей в машинном и блочном помещении лифтов;

Ремонт машинных и блочных помещений;

Удаление воды и влаги из лифтовых приямков и шахт в случае их затопления;

Модернизация оборудования;

Изменение дизайна лифта;



ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК


Главный врач

Директор филиала



_______________________

М.П.



_______________________

М.П.







Подпишитесь на рассылку:


Формирование конкурентоспособности предприятий частной системы здравоохранения
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством «Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»

Основы государства

Практика и теория государственного бюджета

Здравоохранение

Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.