Выполнение работ по обустройству и поддержанию временного подъездного пути к площадке скважины № 000 Абино-Украинского месторождения для Краснодарского филиала -Бурение» г. Краснодар 2018 № п/п Наименование Установленное требование 1 Источник задания Производственная программа на 2018г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТС

Краснодарского филиала

-Бурение»



_____________

«___»__________ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер-

заместитель директора

Краснодарского филиала

-Бурение»


___________

«___»__________ 2018г.

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обустройству и поддержанию временного подъездного пути к площадке скважины № 000 Абино-Украинского месторождения для Краснодарского филиала -Бурение»



г. Краснодар

2018



№ п/п

Наименование

Установленное требование

1

Источник задания

Производственная программа на 2018г.

2

Предмет договора

Выполнение работ по обустройству и поддержанию временного подъездного пути к площадке скважины № 000 Абино-Украинского месторождения.

3

Ориентировочные сроки выполнения работ

Начало: Декабрь 2018 г.

Окончание: 31.12.2019г.

4

Сведения о районе выполнения работ

Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский р-н, севернее х. Нижняя Ставрополька.

5

Транспортная схема доставки персонала подрядчика на объект выполнения работ

Вид транспорта: колесный

Маршрут 1: Краснодар – х.Нижняя Ставрополька, скв. № 000 Абино-Украинская.

Ориентировочное расстояние от г.Краснодара: 95 км.

6

Транспортная схема доставки МТР подрядчика на объект выполнения работ

Вид транспорта: колесный

Маршрут 1: Краснодар - х.Нижняя Ставрополька, скв. № 000 Абино-Украинская.

Ориентировочное расстояние от г.Краснодара: 95 км.

7

Требование к наличию лицензии или свидетельства СРО о допуске на выполнение работ

Не предъявляется.

8

Требования в области промышленной безопасности при выполнении работ

Наличие на предприятии службы ПБиОТ или работников, на которых возложено выполнение обязанностей по охране труда.

9

Требования к опыту работы

Наличие не менее 2-х договоров, в которых участник является Подрядчиком с предметом аналогичным закупке, исполненного, или начатого исполнением за последние 2 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

10

Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы)

Не предъявляется.

11

Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы)

Наличие у Участника закупки транспортных средств (ТС) на правах: собственности, и/или аренды, и/или лизинга:

-Экскаватор (УДС) – 1шт.

-Самосвал-3шт.

-Бульдозер Т130(аналог) – 2шт.

-Грейдер ДЗ 180(аналог) - 1шт.

ТС на правах субподряда не допускаются.

Вся техника участвующая в работах должна быть укомплектована тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS с обеспечением доступа к программе мониторинга работы транспорта в режиме реального времени и возможности получения информации о работе транспорта через интернет.

12

Требования к персоналу (количество, потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований)

Подрядчик должен гарантировать, что персонал, назначенный для проведения работ, является обученным по специальности.

Предоставлять Заказчику по его требованию для проверки документы, подтверждающие проведение Подрядчиком инструктажей, стажировок и проверок знаний.

Персонал Подрядчика должен быть обеспечен всем индивидуальным оборудованием, требуемым для выполнения работ, включая СИЗ и электрозащитные средства.

13

Планируемый объем работ

Устройство временного подъездного пути 6 х 450м

-устройство профиля дороги, устройство дороги минеральным грунтом с уплотнителем-400м3

-планировка площади бульдозерами (1000 м2 спланированной поверхности за 1 обход бульдозера) – 6х450/1000=2,7

-устройство кювета 0,5м протяженностью 450м – 200м3

- устройство покрытий толщиной 15см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие 98,1МПА(1000кгс/см2) верхнего слоя двухслойных (1000м2 покрытия) - 6х450/1000=2,7

- устройство покрытий толщиной 15см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие 98,1МПА(1000кгс/см2) нижнего слоя двухслойных (1000м2 покрытия) - 6х450/1000=2,7

- щебень фракции 40/70 – 810м3.

-щебень фракции40/70–450м3(для поддержания подъездного пути в надлежащем состоянии)

14

Требования к организации работ

После проведения закупочных процедур заключается договор на выполнение работ по обустройству и поддержанию временного подъездного пути к площадке скважины № 000 Абино-Украинского месторождения.

Поддержание подъездного пути осуществляется Подрядчиком исходя из фактического состояния и ревизии не реже 1 (одного) раза в месяц..

Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы работ.

В случае некачественного оказания сервисных услуг, к Подрядчику применяются штрафные санкции вплоть до компенсации стоимости исправительных работ.

Подрядчики сами должны обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя личным транспортом, офисами, складскими помещениями и т.д.

15

Требования к процессу выполнения работ

Претендент при выполнении услуг не должен мешать производственному процессу Заказчика на территории выполнения работ.

16

Возможность заключения агентского договора между Заказчиком и Подрядчиком

Не предусмотрено.

17

Условия опциона закупки

Опцион не предусмотрен.

18

Иные условия

Участник закупки, в случае признания его победителем
обязан:

1. Заключить за счет собственных средств на период
выполнения работ/ оказания услуг в интересах Заказчика
договоры добровольного медицинского страхования от
несчастных случаев работников со страховой суммой не
менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих
рисков:

-смерти в результате несчастного случая,

-постоянной полной утраты трудоспособности в результате
несчастного случая I, II, III группы инвалидности.

2. Проводить за счет собственных средств предварительные,
периодические и предвахтовые медицинские осмотры
работников, привлекаемых к выполнению работ.

Отсутствие в течение последних 2-х лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры  случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы в связи с существенными нарушениями договора исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть» или Обществ Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий 

19

Приложения к техническому заданию

-




Разработал:

Инженер по бурению 1 категории      






Подпишитесь на рассылку:

Месторождения в России

Проекты по теме:

Краснодар
А
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДеревняДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломные работыДипломыДистационное образование и курсыДисциплиныДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотировочные комиссииКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультура речиКультураКультурные центрыКурсовые работы
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбщественные связиОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСловариСлужбаСметная документацияСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ю
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.