Договор подряда на проведение текущего ремонта



  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на проведение текущего ремонта

г. Челябинск

«  »  2017 год


Центральный банк Российской Федерации (Банк России), (включен в Единый государственный реестр юридических лиц за № 000 на основании свидетельства серии 77 ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф. И.О), действующего на основании (основание), выданной в порядке передоверия, с одной стороны, и (полное название организации), (включен в Единый государственный реестр юридических лиц за № (номер) на основании свидетельства (номер), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф. И.О), действующего на основании (основание), с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор подряда № (номер и дата) (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется, в установленный Договором срок, выполнить в соответствии со сметной документацией работы по текущему ремонту объекта: (указать наименование в соответствии с техническим заданием) (далее – Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и обеспечить оплату Работ в соответствии с условиями Договора.

1.2. Виды и объемы Работ определены сметной документацией (Приложение 1 к Расчету договорной цены – Приложение 2 к Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

2.1. Цена Договора определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1 к Договору), Расчетом договорной цены (Приложение 2 к Договору) и составляет (сумма цифрами) рублей ((сумма прописью) рублей (количество цифрами) копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18%, что составляет (сумма цифрами) рублей ((сумма прописью) рублей (количество цифрами) копеек).

2.2. Для расчета договорной цены применен индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ  (без налога на добавленную стоимость), к базисным  ценам 2001г., по постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от (дата и номер).

2.3. В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором.

2.4. Цена Договора остается неизменной и может быть уточнена при дополнительных и непредвиденных работах и затратах в случае их возникновения.

Уточнение цены Договора осуществляется в порядке, предусмотренном п. 13.1 Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  3.1. Датой начала выполнения Работ по Договору считается дата подписания Договора сторонами.

3.2. Срок выполнения  Работ по Договору  ______________

  3.3. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу Работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере до 30% (тридцати процентов)  от стоимости Работ согласно п.2.1. Договора, что  составляет сумму до (сумма цифрами) рублей ((сумма прописью) рублей (количество цифрами) копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18%, что составляет (сумма цифрами) рублей ((сумма прописью) рублей (количество цифрами) копеек),  в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику соответствующего счета на оплату аванса. После получения аванса Подрядчик выставляет в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму аванса, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

Погашение аванса производится пропорционально объемам выполненных и предъявленных к оплате Работ.

4.2. Заказчик  производит расчеты за выполненные Работы на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  и предъявленного Подрядчиком на оплату счета.

Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ  по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг), Акта о приеме-сдаче имущества после проведения ремонта, реконструкции, модернизации, поверки и предъявленного Подрядчиком на оплату счета.

Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру на сумму выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.

       Расчеты  за выполненные Работы по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения счета Заказчиком.

Заказчик при наличии замечаний к результатам выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней передает Подрядчику мотивированный отказ от оплаты. В этом случае сторонами составляется Акт  с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

При отсутствии замечаний к результатам выполненных Работ Заказчик подписывает предоставленные документы и направляет Подрядчику один экземпляр подписанного Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней.

       4.3. Оплата дополнительных и непредвиденных работ и затрат производится, в случае их возникновения, после оформления Дополнительного соглашения Сторон и по отдельной смете, составленной в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативными документами и правилами.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик обязуется:

5.1.        Своими силами и/или с привлечением субподрядной организации, выполнить Работы в объёмах и в сроки, согласно утвержденной  сметной документации,  и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2. Использовать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, квалифицированных рабочих, обладающих знаниями для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством Работ.

Использовать свою электроэнергию и воду для производства Работ.

5.3. Принять на себя все риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций и другого имущества, при производстве Работ.

5.4. Обеспечить на месте выполнения Работ необходимые противопожарные и защитные мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ, охрану имущества, находящегося на месте Работ, соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, а также обеспечить выполнение положений, в том числе рекомендуемых, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.5.  Осуществить уборку строительного мусора после выполнения Работ.

5.6. Использовать авансовые платежи, перечисленные Заказчиком, по целевому назначению для выполнения принятых на себя обязательств по Договору. По требованию Заказчика представлять документально подтвержденные сведения об использовании денежных средств.

5.7. Для выполнения текущего ремонта, в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимом Заказчика, на территории Заказчика привлекать только сотрудников, имеющих гражданство Российской Федерации.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик обязуется:

6.1. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика к месту выполнения Работ.

6.2. Передать Подрядчику помещения (площадку) для производства Работ по Акту-допуску.

6.3. Обеспечить осуществление технического надзора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.  Оплатить фактически выполненные Работы Подрядчиком в соответствии  с условиями настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. При нарушении срока окончания Работ согласно п. 3.2. Договора и/или срока устранения недоработок, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости  Договора за каждый день просрочки.

  Заказчик вправе произвести удержание пени при проведении расчетов за выполненные Работы.

7.3. В случае несвоевременной оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.

7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. Пени, предусмотренные данным Договором, применяются в случае направления Стороной соответствующего письменного требования. Если требования не были предъявлены, сумма пени составляет 0 (Ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.5. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

Виновная сторона несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный  другой  стороне  в  результате  противоправных действий в период производства Работ, за ущерб, причиненный другой стороне штрафными санкциями административных органов, применение которых непосредственно связано с производством Работ.

7.6. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, рассматриваются Арбитражным судом Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7 Заказчик имеет право привлечь Подрядчика к участию в деле по иску третьих лиц, предъявленному Заказчику в связи с недостатками выполненных Работ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны  освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по Договору, если они докажут, что ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т. е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

Уведомление (извещение) о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентными органами.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы с учетом срока ликвидаций последствий указанных обстоятельств.

8.4. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (тридцать) дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с проведением  взаиморасчетов. В этом случае стороны составляют Акт о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) и производят взаиморасчеты с перечислением денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней пропорционально объемам выполненных Работ.

9. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ.

9.1. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в соответствии с положениями нормативных документов, после выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

9.2. Сдача-приемка Работ осуществляется на основании подписываемого Сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг).

10. ГАРАНТИИ.

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном Договором, качество Работ в соответствии с условиями Договора, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в Гарантийный период (срок).

10.2. Гарантийный срок выполненных Работ составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг)

10.3. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком.

10.4. Если в течение Гарантийного периода выявится, что результаты выполненных Работ будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект (недостаток) своими силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектного оборудования и конструкций, либо их частей,  а также выполнения отдельных видов Работ.

       В случае обнаружения вышеуказанных дефектов Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим его получение. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и установленным сроком их устранения и обязан приступить к устранению таких недостатков.

       10.5. В случае  если Подрядчик, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки в Работе, включая замену некачественного оборудования, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, заменить оборудование и устранить дефекты и недостатки в Работе за счет Подрядчика.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) Заказчиком – в случаях задержки сроков выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

б) Подрядчиком – в случае консервации Объекта Заказчиком.

11.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения Договора указанной в уведомлении.

11.3. При расторжении Договора по соглашению Сторон, оплата Заказчиком осуществляется за фактически выполненные Работы.

12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

12.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

12.3. Подрядчик не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию  третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, кроме условий, предусмотренных п.13.2. настоящего Договора, оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными на то Сторонами.

13.2.  В случае изменения адреса и реквизитов Стороны обязаны в 5-дневный срок письменно уведомить друг друга о происшедших изменениях.

В случае если реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, другая Сторона, исполнившая обязательства по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора, считается добросовестно исполнившей свои обязательства.

13.3. По всем вопросам, связанным с исполнением Работ по настоящему Договору, Уполномоченными представителями являются:

от Заказчика – (Ф. И.О., должность, контактный телефон)

от Подрядчика –_____________, директор _____________тел. __________

В случае замены Уполномоченных представителей каждая Сторона обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

13.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности третьей стороне без обоюдного письменного согласия, при этом взаимоотношения с третьей стороной оформляются договорными обязательствами.

13.5. Для выполнения текущего ремонта, в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимом Заказчика, на территорию Заказчика допускаются сотрудники Подрядчика, имеющие гражданство Российской Федерации

14. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ.

14.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

14.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.        

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

15.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение  1 - Протокол соглашения о договорной цене на ___ л.

Приложение  2 - Расчет договорной цены с приложением на ___ л.

16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

107016,

Отделение по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации,  454000, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 58

ИНН/ /745332001

Реквизиты для заполнения счета-фактуры: 

Покупатель: Центральный банк Российской Федерации,

Адрес: 107016, ,

ИНН/ /745332001

ПОДРЯДЧИК:

  ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК

  ____________________

  «___»  ______________  2017г.

М. П.

___________________

«___»  ______________  2017г.

М. П.

  Приложение 1 

  к  Договору подряда  №____________ 

  от «____»__________  2017 г.



ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся: от лица Заказчика – (должность, Ф. И.О.), от лица Подрядчика – (должность, Ф. И.О), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за проведение работ по Договору  в размере: (сумма цифрами) рублей ((сумма прописью) рублей (количество цифрами) копеек), в том числе налог на добавленную стоимость 18%, что составляет (сумма цифрами) рублей ((сумма прописью) рублей (количество цифрами) копеек).

Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора и основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.



ЗАКАЗЧИК

__________________

«_____»  ______________  2017 г.

ПОДРЯДЧИК

___________________

  «____» ___________________ 2017 г.

М. П.                          М. П.



Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.