Проект договор



ПРОЕКТ  ДОГОВОР №________

г. Большой Камень                                                                «___»________2017г.

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», ., действующего на основании доверенности от 01.01.2001г. зарегистрированной в реестре № 3-1587, с одной стороны, _____________________________________________, в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в  дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение следующих работ: Устройство кровли из рулонных наплавленных материалов здания -  универсального тиристорного энергетического блока (УТЭБ), инв. № 000 АО «ДВЗ «Звезда» в  соответствии c техническим  заданием (приложение №1 к договору)  и  локального сметного расчета (приложение № 2 к договору).

1.2 Срок выполнения работ в соответствии c техническим  заданием (приложение №1)

1.3 Работа считается выполненной после подписания «Заказчиком» или его уполномоченным представителем  акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета и счет-фактуры, выставленные «Подрядчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 В соответствии со сметой, в которой рассчитана договорная цена за работу, выполняемую по настоящему договору, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику»: __________________________________________________________ руб., в том числе НДС 18%

2.2 Перед началом производства работ «Заказчик» производит аванс «Подрядчику» в размере 50% от общей стоимости работ путем перечисления на расчетный счет «Подрядчика», в течение десяти календарных дней со дня подписания настоящего договора на основании счета, выставленного «Подрядчиком». 

2.3 По завершению работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3)  и счет-фактуру, а «Заказчик» в течение тридцати календарных дней производит окончательный расчет за выполненные работы путём перечисления  денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика» на основании счёта на оставшуюся сумму.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Обязанности «Заказчика»:

3.1.1 Передать «Подрядчику» комплект документов, необходимых для проведения работ в течении пяти дней с момента подписания договора.

3.1.2 Обеспечить проведение вводного инструктажа по ОТ, ПБ, ООС и Правилами внутреннего распорядка с представителями «Подрядчика». «Заказчик» не несёт ответственность перед «Подрядчиком» за травмы (включая смерть), полученные работниками «Подрядчика» в период их нахождения на территории «Заказчика», если такие травмы (включая смерть) не произошли по вине «Заказчика».

3.1.3 Своевременно оплачивать работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2 Обязанности «Подрядчика»:

3.2.1  Качественно и в установленные настоящим договором сроки выполнить работы.

3.2.2 Возвратить документацию, переданную «Заказчиком» для производства работ в течении 3 дней после окончания производства работ.

3.2.3 Соблюдать требования ОТ, ПБ, ООС, Правила внутреннего распорядка, инструкции о пропускном режиме и положения «О внутри объектовом режиме», действующие на территории «Заказчика». За нарушения работниками «Подрядчика» требований правил, инструкций и положений «Заказчик» вправе выставить «Подрядчику» штрафные санкции в размере 0,1% от суммы настоящего договора.

3.2.4 Своим распоряжением назначить из числа своих работников лицо, ответственное за организацию работ и за соблюдением своим персоналом требований государственных нормативно-правовых актов, а также нормативных документов «Заказчика» в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и окружающей среды в течение всего срока проведения работ на территории «Заказчика».

3.2.5 Обеспечить своим работникам безопасные условия труда в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов по охране труда, а также соответствующих нормативных и локальных документов «Заказчика в течении всего периода пребывания на территории «Заказчика».

3.2.6 Обеспечить своих работников необходимыми для выполнения работ сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой.

3.2.7 Обеспечивать соблюдение персоналом своей организации, требований государственных нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также нормативных документов «Заказчика» в течение всего срока проведения работ.

3.2.8 Осуществлять руководство деятельностью своих работников. Нести ответственность за организацию выполняемых работ персоналом «Подрядчика», за соблюдением правил и норм по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды, в течение всего срока проведения работ.

3.2.9 Вести учёт и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, составляет акты установленной формы в соответствии с действующим законодательством.

3.2.10 При обнаружении факта чрезвычайной ситуации (угрозы ЧС), «Подрядчик» обязан немедленно и с максимальным количеством фактов передать оперативную информацию о нем представителю «Заказчика», затем дежурному диспетчеру АО «ДВЗ «Звезда».

2.2.11 Подрядчик обязан осуществлять уборку и содержание мест производства работ в чистоте.

3.2.12 Подрядчик обязан вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, то он излагает своё мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан в 3-х дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приёмки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить эту часть работ.

3.2.13 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. Гарантия – 5 лет.

3.3 Общие правила и обязанности

3.3.1 Сторона, считающая необходимым приостановить работы (расторгнуть договор), обязана направить другой стороне письменное уведомление с изложением соответствующего обоснования.

3.3.2 В случае нарушения любой из сторон своих обязательств по настоящему договору, сторона, нарушившая свои обязательства, обязана возместить другой стороне нанесенные ей убытки, связанные с этим нарушением.

3.3.3 Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальных сведений, получаемых в ходе технических, организационных и коммерческих взаимоотношений по данному договору.

3.3.4 При выполнении работ по настоящему договору, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну или с доступом к носителям таких сведений, а также по их завершении, Стороны обязуются соблюдать требования Закона РФ от 01.01.2001 года № 000-1 «О государственной тайне», «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 3-1, «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г.№ 63, а также другие нормативные правовые акты Российской Федерации в области защиты государственной тайны. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

4.3.В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Приморского края.

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1.Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

5.2.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Сторона, которая не известила о сложившихся обстоятельствах утрачивает свое право ссылаться в последующем на указанные обстоятельства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2017 г., а в части вступивших в силу, но не исполненных обязательств до полного исполнения.

6.2 Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) с использованием средств электронной, факсимильной связи, с обменом в последующем надлежащим образом оформленным подлинными экземплярами документов.

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

       7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

  «Заказчик»

АО «ДВЗ «Звезда»

692801 Приморский край,

Тел./

ИНН/КПП: 2503026908/250301001

в Дальневосточном банке

ПАО Сбербанк г. Хабаровск

 

  Исполнительный директор

  АО «ДВЗ «Звезда»

  ____________ 

  «___»_____________20__г

  «Подрядчик»

  Приложение к договору № _______

  от «_____»  _______________ 2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по устройству кровли из рулонных наплавленных материалов здания – универсального тиристорного энергетического блока (УТЭБ),  инв. № 000 АО «ДВЗ «Звезда»

1. Наименование работ: Устройство кровли из наплавленных рулонных материалов.

  2. Работы по ремонту должны выполняться в соответствии с нормативными документами - ПОТ РО 14000-004-98, МДС 13-13-2000 и СНиП 3.04.01-87, ГОСТ EN 1296-2012

согласно утвержденному заказчиком техническому заданию.

3. Состав и виды работ:

№№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1

2

3

4

5

Ремонт кровли здания - УТЭБ

1.

  Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1 м2..

  100  мест

5,865

2.

  Приготовление раствора вручную

м3 

8,97

3.

  Установка стальной гильзы и фартука при отделке мест примыкания мягкой кровли

1 место

8,0

4.

Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2

покрытия

19.551

Техноэласт

ЭКП, ТКП

Техноэласт

ЭПП, ХПП

5.

  Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600мм. без фартуков

100 м примыканий

0,25

Техноэласт

ЭКП, ТКП

Техноэласт

ЭПП, ХПП

6.

  Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов

100 м покрытия

0,25

7.

Затаривание строительного мусора в мешки

1тн

20,28

8.

Очистка от строительного мусора

100тн

0,2028

4.У Подрядчика должно быть свидетельство СРО – свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.  Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство в отношении окружающей среды, правил техники безопасности, существующих экологических требований, правил безопасности труда.

5.Подрядчик обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала.

6.Подрядчик обязан осуществлять уборку и содержание мест производства работ в чистоте.

7.Подрядчик обязан вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, то он излагает своё мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан в 3-х дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приёмки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить эту часть работ.

8. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. Гарантия – 5 лет.

9.  По завершению работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3)  и счет-фактуру, а «Заказчик» в течение тридцати календарных дней производит окончательный расчет за выполненные работы путём перечисления  денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика» на основании счёта на оставшуюся сумму.

10.Место выполнения работ: Россия, Приморский край, б, здание – УТЭБ.

11.Срок выполнения работ: дата начала работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора, срок окончание работ не позднее 60 календарных дней с начала выполнения работ.



Заказчик  Подрядчик

Иcполнительный  директор

АО «ДВЗ «Звезда»

______________

«_____» ____________ 2017








Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.