Контракт

КОНТРАКТ № ___

г. Тверь         _____________ 2018 г.

МБДОУ детский сад № 000, именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с п.5 ч.1. ст.93 Федерального закона от 01.01.01 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом, Поставщик обязуется поставить Заказчику  товар в количестве, указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик принять и своевременно оплатить поставленный товар.

1.2. Срок поставки товара: в течение 10 календарный дней с момента заключения настоящего контракта.

1.3. ИКЗ - 183690303723569500100100010020000000.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего контракта.

2.1.2. Принять товар согласно условиям настоящего контракта.

2.1.3. Уведомить Поставщика в случае отказа от приема поставленного товара о причинах данного отказа.

2.1.4. Приостанавливать ход поставки товара в связи с его ненадлежащим качеством либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта.

2.1.5. Оплатить поставленный и принятый на условиях настоящего контракта товар.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Поставить товар надлежащего качества своевременно и в полном объеме в соответствии с товарной накладной и условиями настоящего контракта, передать товар Заказчику.

2.2.2. Предоставить Заказчику оригиналы сопроводительных документов (счет, товарную накладную), а также необходимые при использовании товара по назначению инструкции по эксплуатации. Вся документация, прилагаемая к товару, должна быть на русском языке.

2.2.3. Гарантировать качество и соответствие поставленного товара требованиям, применяемым в отношении аналогичного товара.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Отказаться от принятия товара, в случае нарушения сроков поставки, установленных п. 1.2 настоящего контракта. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать замены поставленного товара товаром надлежащего качества.

2.3.2. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества впредь до устранения недостатков товара либо его замены.

2.3.3. Привлекать независимых экспертов для подтверждения соответствия качества поставляемого товара, требованиям, установленным настоящим контрактом.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по количеству, комплектации и техническим характеристикам должен соответствовать  товарной накладной. Товар должен иметь санитарно-эпидемиологические заключения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2017 г. 

3.3. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом маркирован и упакован в тару, обеспечивающую полную сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировки и хранении.

3.4. Маркировка на упаковку каждой единицы товара должна быть нанесена типографским способом, информация, содержащая следующие данные: товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя; дата изготовления. Маркировка должна быть легко читаемой. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, вмятин, порезов. Предусмотренный способ вскрытия картонной коробки должен быть защищен от повторного использования. Упаковка должна быть промаркирована по ее техническим и качественным характеристикам.

3.5. В гарантийных документах на товар должны быть указаны серийные номера товара. В товарных накладных должна быть указана стоимость с учетом НДС (для плательщиков НДС) каждого наименования товара и комплектующих изделий.

3.6. Подтверждением качества товара со стороны Поставщика является копия сертификата соответствия на поставляемый товар и иные документы подтверждающие качество товара поставляемого по настоящему контракту. 

3.7. Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем. Поставка документации в виде копий не допускается.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится одной партией.

4.2. Доставка товара до Заказчика, выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляются за счет средств Поставщика.

4.3.  Товар передается Заказчику по акту приема-передачи товара и товарной накладной.

4.4. Приемка товара осуществляется Заказчиком во время фактической передачи товара, поставленного в сроки установленные настоящим контрактом. Приемка товара оформляется актом приема-передачи подписываемого заказчиком в день фактической поставки товара заказчику. Заказчик проводит проверку товара на предмет его комплектности, соответствия наименованию, количеству, качеству, ассортименту, а именно:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на соответствие оформления сопроводительных документов, нормативной документации для данного вида товара, условиям настоящего контракта и товарной накладной;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

4.5. Вскрытие упаковки производится Поставщиком в присутствии Заказчика.

4.6. В случае наличия внешних повреждений, несоответствия комплектности и номенклатуры поставляемого товара Заказчик не принимает товар и передает Поставщику мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара.

4.7.  В случае возникновения между Сторонами разногласий о качестве поставленного товара, соответствия такого товара требованиям законодательства Российской Федерации, условиям настоящего контракта, либо о характере обнаруженных недостатков товара, Заказчик вправе потребовать проведения соответствующей товарной экспертизы с привлечением независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара.

В случае выявления экспертизой:

- факта соответствия товара требованиям настоящего контракта, Заказчик компенсирует стоимость проведенной экспертизы;

- факта несоответствия товара требованиям настоящего контракта, стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

4.8. Заключение экспертизы прикладывается к акту приема-передачи товара и является основанием для его подписания или для подготовки мотивированного отказа от его подписания.

4.9. По результатам проверки соответствия качества товара  Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от его подписания.

4.9. В течение 3-х дней с момента получения подписанного Заказчиком акта приема-передачи товара, Поставщик обязан подписать со своей стороны акт приема-передачи и возвратить экземпляр акта Заказчику.

4.10. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи товара, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5-ти дней устранить указанные Заказчиком недостатки. В случае если в течение данного срока Поставщик не поставит товар комплектность, количество, качество, ассортимент которого соответствуют условиям настоящего контракта, Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в соответствии с разделом 10 настоящего контракта.

4.11.  Датой поставки товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной.

4.12. Подписанные между Заказчиком и Поставщиком товарная накладная и предоставленный Поставщиком счет являются основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.  Цена настоящего контракта составляет  ­­­­______ руб. (сумма прописью). В цену настоящего контракта включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же стоимость доставки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, установки, подключения и настройки товара. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных законом и настоящим контрактом.

5.2. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товара и иных условий его исполнения.

5.3. Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 15 календарных дней после подписания товарной накладной, предоставления Поставщиком счета.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА

6.1. Гарантийный срок Поставщика на поставляемый товар, со дня подписания акта приема-передачи товара составляет 12 месяцев. 

6.2. В случае, если гарантия изготовителя товара по сроку превышает гарантию предоставленную Поставщиком в соответствии с п. 6.1. настоящего контракта, срок действия гарантии Поставщика,  должен соответствовать сроку действия гарантии изготовителя поставляемого товара.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты товара, возникшие не по вине Заказчика, Поставщик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер неустойки (штрафа, пени) определен в порядке, установленном Правилами  определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации (далее – Правила).

7.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель)несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены контракта.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 руб.

7.2.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,  поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику, перечисляются на счет Заказчика. 

7.5. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) в порядке, предусмотренном  контрактом.

7.6.        Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

7.6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает поставщику (подрядчику, исполнителю) пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает поставщику (подрядчику, исполнителю) штраф. Размер штрафа устанавливается  в размере 1000,00 руб.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8.        Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).

7.9.        Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по контракту.

7.10.        Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет поставщика (подрядчика, исполнителя) и являются его риском при исполнении контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных происшествий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства вследствие обстоятельств, непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств и представляет официальное документальное подтверждение фактов наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно быть направлено не позднее трех дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется соглашением Сторон.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение настоящего Контракта возможно по взаимному соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.2.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,  обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику.

9.2.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.3.1. Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.2.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.2.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3.1. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику.

9.3.2. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.3.3. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по контракту, решаются путём переговоров.

11.2. При не достижении согласия в течение 9 календарных дней спор, возникающий из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе о порядке его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешается в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 9 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

12. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТРОН

МБДОУ детский сад № 000 г. Тверь, ул. Склизкова  д.92 тел./ л/сч. 004030607 в Департаменте финансов Администрации в г. Твери Заведующий МБДОУ детский сад № 000 __________________  (    ) М. П.

Приложение 1 к контракту № ___ от ________2018г.

Спецификация поставляемых товаров

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма

ИТОГО:  рублей.

М. П.

МБДОУ детский сад № 000 Заведующий МБДОУ детский сад № 000 __________________  (    ) М. П.