Контракт

КОНТРАКТ №  ___

«  »  20___г.        г. Хабаровск

Настоящий Контракт является стандартной формой публикуемой на официальном сайте АО «ХГЭС» в сети Интернет по адресу: http://www. khges. ru/, и является публичным предложением на оказание услуг в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  Акционерного общества  «Хабаровская Горэлектросеть» (АО «ХГЭС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , действующего на основании Устава, и Заказчика, который в полном объеме, без каких либо ограничений, принимает условия настоящего Контракта и соглашается с ними, именуемый _______________________________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель выполняет работы по испытаниям электрозащитных средств в соответствии с инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003, согласно Акта приемки средств защиты на оказание услуг, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).

1.2. Заказчик принимает и оплачивает работу Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить объем работ предусмотренный Актом приемки средств защиты на оказание услуг, и в срок согласно п.4.1. настоящего Контракта.

2.1.2. Оформить протокол испытания на каждое электрозащитное средство и предоставить его Заказчику. На средства защиты, не выдержавшие испытания протокол не предоставляется.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления паспорта на каждое электрозащитное средство.

2.2.2. Отказаться от дальнейших работ по Контракту в случае отсутствия у электрозащитного средства: паспорта, маркировки завода-изготовителя, заводского номера.

2.2.3. Отказаться от дальнейших работ по Контракту в случае предоставления  электрозащитных средств  из бумажно-бакелитовой изоляции; в некомплектности; при наличии механических повреждений.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Доставить Исполнителю электрозащитные средства уложенные в коробку в исправном состоянии, в полной комплектности, с паспортом, по адресу: г. Хабаровск, пер. Облачный, 3, каб. 321.

2.3.3. Принять и оплатить выполненные работы.

2.3.4. При получении средств защиты после испытания предоставить копию платежного документа, доверенность на получение средств защиты.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать своевременного выполнения работ.

2.4.2. Отказаться от работ в случае утраты возможности финансирования, при условии оплаты выполненных работ.

2.4.3. Потребовать копию свидетельства «о регистрации электролаборатории».

3. Стоимость работ и порядок расчётов

3.1. Цена Контракта составляет: ___________________________________________________________

_______________________________________ рубль  ______ копеек, в том числе  НДС-18% -  _______________________________________________________ рублей _____  копеек согласно Акта на оказание услуг №1. Цена Контракта включает в себя общую стоимость услуг, указанных в Акте, а также все налоги и сборы, другие обязательные платежи и дополнительные расходы.

3.2. Заказчик осуществляет предоплату Исполнителю в размере ___% цены настоящего Контракта в течении 3-х дней с момента заключения Контракта, оставшиеся ____% цены оплачиваются Заказчиком в течении 10 дней после подписания Сторонами двухстороннего Акта о приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета.

3.3. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ «____»_________20___г. Работа выполняется в течении 14 дней.

4.2. Конечным результатом работ являются протоколы испыта­ний средств защиты. Протоколы испыта­ний средств защиты, заверенные Исполнителем, передаются Заказчику после подписания последним акта приемки выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков оказания Услуг (п.4.1. Контракта) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% процента от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты (п.3.2. Контракта) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, обязана возместить другой стороне убытки в полной сумме.

6. Условия расторжения Контракта

6.1. Действие настоящего Контракта может быть прекращено по взаимному соглашению сторон, путем подписания соответствующего соглашения о расторжении, с подписанием Акта сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

6.2. В одностороннем порядке при не выполнении условий в п.3.1. настоящего Контракта.

6.3.Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 №44-ФЗ.

7. Разрешение споров

Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Хабаровского края.

8. Прочие условия

8.1. Типовой Контракт опубликован на сайте http://www. khges. ru/. Все изменения и дополнения к Контракту, опубликованному на сайте http://www. khges. ru/,  оформляются протоколом разногласий в письменном виде с подписанием протокола разногласий обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств  по Контракту.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: АО «Хабаровская Горэлектросеть» 680030, г. Хабаровск, пер. Облачный, 3 , 47-91-33, в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск р/сч 40702810208010104528 к/сч 30101810508130000997 , Директор АО «Хабаровская Горэлектросеть» __________________ М. П.

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________ ___________________________________ Адрес_______________________________ т. ___________________________________ р/с ___________________________ в _____________________________ к/сч ___________________________ БИК ____________________________ ИНН ___________________________ КПП_____________________________ Директор ________________________ М. П.