Документация для проведения закупки (стр. 9 )

7.5. При отказе Поставщик от подписания Рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Исполнитель обязан возместить стоимость экспертизы в случае подтверждения экспертной комиссией вины Поставщика ненадлежащего выполнения принятых на себя по договору обязательств.

7.6. Если Поставщик не устраняет недостатки в сроки, определенные Рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Поставщика с возмещением понесенных им убытков.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается настоящим Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации , но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Обязанности Заказчика:

Осуществлять контроль и надзор за выполнением работ в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных актов.

Оказывать содействие Поставщику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

Произвести приемку и проверить качество и стоимость работ и оказанных услуг, выполненных Поставщиком.

Определить своего уполномоченного представителя по приемке и оформлению актов на скрытые работы, актов выполненных работ, исполнительной документации и других документов, относящихся к Контракту обязательствам Сторон по настоящему Контракту.

Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

Обязанности Поставщика:

Выполнить весь комплекс работ в соответствии с Техническим заданием к настоящему Контракту и требованиями СНиП, ГОСТ и действующих норм противопожарной безопасности.

Обеспечить необходимым оборудованием, материалами, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями и другими материально-техническими ресурсами, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность. Все поставляемое Поставщиком оборудование, материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и иных документов, образцы материалов, изделий, конструкций, приобретаемых Исполнителем, должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанного оборудования, материалов, изделий и конструкций.

Обеспечить в ходе проведения работ выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), противопожарной безопасности.

Обеспечить в период проведения работ содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории, вывоз в 7-дневный срок со дня подписания акта  о приемке выполненных работ за пределы  территории Заказчика принадлежащие Поставщику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный и иной мусор.

Определить своего уполномоченного представителя, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ.

Известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности к сдаче ответственных и скрытых работ. Поставщик приступает к выполнению работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Поставщик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок, Поставщик вправе составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

Все операции, необходимые для производства работ, должны, насколько это позволяют требования Контракта, выполняться так, чтобы не создавать неудобств ненужными или небрежными действиями сотрудникам школы и учащимся, в том числе создающими препятствия для использования дорог и проходов к любым владениям, независимо от того, принадлежат они Заказчику и/или любому другому лицу. В связи с этим Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, судебных исков, убытков, судебных издержек, налогов и связанных с этим всякого рода расходов, возникших по вине Поставщика, субподрядчиков.

Поставщик осуществляет мероприятия по охране окружающей среды в течение срока выполнения работ на Объекте (своевременная уборка строительного и бытового мусора на Объекте, обеспечение вывоза мусора).

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих требуемым результатам выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Соблюдать требования внутри объектного и пропускного режима на территории Заказчика.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Также Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом ;

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

6) несоответствие Поставщика требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

  7) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается договор, в редакции Заказчика и в следующий срок: в течение трех дней со дня его получения от Заказчика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

       10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющих на исполнение Контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия Контракта.

       Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.