Контракт № 10-141/17 на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях хозблока (стр. 2 )

5.2.8. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных правовых документов.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании надлежаще оформленной отчетной документации.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с Контрактом.

5.3.3.Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам работ, предусмотренных в Контракте. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить свои обязательства по Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных во время выполнения работ, при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4.Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения  в установленный Контрактом срок, и уведомить об этом Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.5.В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.6.Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения.  В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.7.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.4.8.В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, конструкций при проведении работ восстановить повреждения инженерных коммуникаций, конструкций и последствия их повреждения за свой счет.

5.4.9.Представить информацию о субподрядчиках, с которыми заключил договора/контракты, если сумма договора/контракта превышает 10% от цены контракта, в течение 10 дней с даты заключения таких договоров/контрактов.

5.4.10. Одновременно со сдачей результата работ передать Заказчику инструкции, гарантии, сертификаты, иные документы, подтверждающие качество выполненных работ и необходимые для использования результатов работ.

5.4.11. Вывезти в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока действия Контракта принадлежащее ему имущество.

5.4.12.По запросу Заказчика в срок, указанный в таком запросе, представлять информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.13.По запросу Заказчика в срок, указанный в таком запросе, представлять разъяснения касательно результатов выполненных работ.

5.4.14.Возмещать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения работ электроэнергии и коммунальных услуг согласно расчетам, представленным Заказчиком.

5.4.15. Выполнять работы квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски к производству работ.

5.4.16. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППР, ПТЭЭУ, ГОСТ.

5.4.17. Иметь соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам.

5.4.18. Организовать экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов. Наличие сертификатов на применяемые материалы, положения по экологической безопасности.

5.4.19. Возместить стоимость материального ущерба в случае его причинения по вине Подрядчика.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на день заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

6.        Гарантии

6.1.Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

Срок предоставления гарантии качества на материалы и оборудование определяется по выданному гарантийному талону (сертификату), составляет 24 (двадцать четыре) месяца, но не менее гарантийного срока, определенного заводом-изготовителем для данного товара.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки; то Подрядчик обязан устранить их за свой счет. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в результатах работ по Контракту заказчик должен заявить о них Подрядчику не позднее 30 дней со дня их обнаружения. В течение 5 рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) Стороны составляю Акт выявленных недостатков (дефектов), в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты). В случае уклонения Подрядчика от составления и/или подписания такого Акта, в нем делается соответствующая запись, и Акт считается признанным Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на период; в течение, которого Заказчик не мог пользоваться результатами из-за обнаруженных в нем недостатков (дефектов).

6.3. Гарантия распространяется на весь объем предоставления выполненных работ.

7.        Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 1063".

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены контракта – 9 572 (девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 63 копейки (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4 – 7.8 Контракта).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 3 процента цены контракта – 2 871 (две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 79 копеек.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены контракта - 9 572 (девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 63 копейки.