КОНТРАКТ № _____
Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию диспетчерского оборудования сигналов связи ____________________________
город Москва «____»__________2018 года
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью предприятие «ПРАКТИКА» (далее «ПРАКТИКА»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании ч. 1 ст. 93 от 01.01.2001 г. заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В порядке и на условиях настоящего Контракта, Подрядчик, по заданию Заказчика, выполняет работы (далее – «Работы») по аварийно-техническому обслуживанию диспетчерского оборудования сигналов связи, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
Перечень сигналов связи, указан в Приложении №1 «Расчет стоимости выполнения работ по аварийно-техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем» к настоящему Контракту.
1.2. Выполнение Работ по Контракту осуществляется по заявке и включает в себя:
- аварийно-техническое обслуживание диспетчерского оборудования, в том числе, ремонт и замена вышедшего из строя диспетчерского оборудования сигналов связи, за исключением узлов: концентраторов и кабельных линий.
В случае неработоспособности или плановой замены перечисленных узлов Заказчик финансирует их приобретение, а также оплачивает выполнение Подрядчиком работ по их ремонту или замене.
1.3. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало: 10 января 2018 г.;
-окончание: 15 января 2018 г.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в полном объёме и с надлежащим качеством.
При выполнении Работ Подрядчик руководствуется требованиями:
- технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Таможенного союза от 01.01.01 года № 000 (далее – «Технический регламент»);
- другой действующей нормативно-технической документацией, обычно применяемой к Работам такого рода.
2.2. Аварийно-техническое обслуживание ОДС включает проведение работ по пуску вышедшего из строя пульта, в том числе в вечернее время, выходные и праздничные дни.
2.3. При поступлении заявки на восстановление работоспособности сигнала ОДС, представители Подрядчика прибывают по адресу установки оборудования:
- в течение 2 часов с момента поступления заявки в диспетчерскую центральной аварийной службы предприятие ПРАКТИКА», в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов по московскому времени;
- в течение 3 часов с момента поступления заявки в диспетчерскую центральной аварийной службы предприятие ПРАКТИКА», в рабочие дни с 17.00 до 08.00 часов по московскому времени;
- в течение 3 часов с момента поступления заявки в диспетчерскую центральной аварийной службы предприятие ПРАКТИКА», в выходные и праздничные дни.
Указанные работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты Заказчиком, за исключением случаев, связанных с вандализмом, а также в случае возникновения необходимости проведения восстановительных работ капитального характера.
2.6. Подрядчик обеспечивает:
- пуск в работу диспетчерского оборудования, не требующего замены, если причина остановки не связана с вандализмом, а также с необходимостью выполнения работ капитального характера, в срок не более 5 (Пяти) часов с момента поступления заявки в диспетчерскую центральной аварийной службы предприятие ПРАКТИКА»;
- пуск в работу диспетчерского оборудования, требующего замены или устранения результата вандальных действий, но не связанных с необходимостью выполнения работ капитального характера, в течение 24 часов с момента поступления заявки в диспетчерскую центральной аварийной службы предприятие ПРАКТИКА»;
- пуск в работу диспетчерского оборудования, относительно которого требуется проведение работ капитального характера, производится в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.7. Подрядчик выполняет работы по ликвидации последствий аварий диспетчерского оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы по отдельному Контракту с Заказчиком, если объем Работ выходит за рамки объема Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязательства Подрядчика.
3.1.1. Своевременно вносить в техническую документацию (в том числе, паспорт ОДС) необходимые изменения и дополнения.
3.1.2. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены устаревшего диспетчерского оборудования, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит бесперебойную работу ОДС.
3.1.3. По запросу Заказчика предоставлять необходимые данные о работе ОДС, своевременно информировать о введении новых Норм и Правил, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
3.1.6. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, своими силами с соблюдением требований Технического регламента, правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также требований производственных инструкций для обслуживающего персонала.
3.1.7. Для проведения аварийно-технического обслуживания оборудования ОДС самостоятельно обеспечивать необходимое количество запасных частей, для чего Подрядчик имеет собственное специализированное предприятие и располагает сетью предприятий - поставщиков.
3.1.8. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования Заказчика, проводимых инспекторами Ростехнадзора, специалистами органов по сертификации и другими уполномоченными организациями.
3.1.9. Своевременно предоставлять Заказчику финансовую и иную документацию.
3.1.10. Не позднее 15 числа отчетного месяца представлять Заказчику Акты о приемке выполненных работ.
3.2. Обязательства Заказчика.
3.2.1. Обеспечивать сохранность технической документации, в том числе, паспорта ОДС. Организовывать эксплуатацию оборудования ОДС, выполнять обязательства согласно требованиям Технического регламента.
3.2.2. Назначать специалиста, ответственного за содержание оборудования ОДС в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию и организацию эксплуатации ОДС.
3.2.3. Обеспечить необходимое количество диспетчеров, обязанных:
- регистрировать в специальном журнале сбои в работе диспетчерского оборудования, а также все виды Работ, проводимых на лифтах персоналом Подрядчика;
- обеспечивать порядок хранения, учета и выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено диспетчерское оборудование.
3.2.4. Нести ответственность за обучение технического персонала, периодическую проверку знаний и обеспечивать производственными инструкциями.
3.2.5. В случае необходимости внесения Подрядчиком изменений и дополнений в техническую документацию, в том числе, паспорт ОДС, передать Подрядчику указанные документы на период внесения указанных изменений.
3.2.6. Производить своими силами ремонт помещения ОДС.
3.2.7. Обеспечивать надежное электроснабжение оборудования ОДС, постоянное содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств.
3.2.8. Обеспечивать поддержание температурного режима в помещении ОДС. Исключать попадание влаги на диспетчерское оборудование.
3.2.9. Предоставлять Подрядчику доступ к оборудованию в любое время суток, в случае поступления заявки на аварийно-техническое обслуживание диспетчерского оборудования. Обеспечивать в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к диспетчерскому оборудованию, не допуская их загромождения, обеспечивать постоянное закрытие их дверей замками, а также обеспечивать достаточное освещение подходов к данным помещениям и площадок, где установлено диспетчерское оборудование.
3.2.10. Обеспечивать регистрацию в специальном журнале сбоев в работе оборудования ОДС, а также всех видов Работ, проводимых персоналом Подрядчика.
3.2.11. Своевременно возвращать Подрядчику финансовую и иную документацию, а также производить оплату выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.12. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ, оформить полученный Акт надлежащим образом со своей Стороны и вернуть Подрядчику принадлежащие ему экземпляры или в тот же срок дать мотивированный письменный отказ от приёмки результата Работ. В случае отсутствия такового Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в размере и порядке, установленными настоящим Контрактом.
3.2.13. В случае наличия претензий по объему и качеству выполненных Подрядчиком Работ по аварийно-техническому обслуживанию, предъявлять Подрядчику до 3-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены Работы, в письменном виде документально обоснованные претензии, при отсутствии таковых Работы считаются выполненными в полном объеме, с надлежащим качеством и подлежат оплате.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
4.1. Подрядчик может выполнять по заданию Заказчика дополнительные работы, в этом случае Стороны оформляют отдельное соглашение к настоящему Контракту, в котором определяют: объём, сроки выполнения и порядок оплаты подлежащих выполнению работ.
В объём дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, могут входить следующие работы: модернизация оборудования; замена оборудования; вспомогательные работы.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Цена Контракта составляет 85 350,89 руб. (Восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят рублей восемьдесят девять копеек, в т. ч. НДС 18% 13 019,63 руб. (Тринадцать тысяч девятнадцать рублей шестьдесят три копейки).
Источник финансирования-____________________________.
5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ рассматривает его, принимает результат выполненных Работ путем подписания Акта о приемке выполненных работ или в тот же срок даёт письменный мотивированный отказ от приемки Работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в тот же срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, обязательный к выполнению Подрядчиком.
5.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ Подрядчик выставляет Заказчику счет и счет-фактуру.
5.4. Расчеты по настоящему Контракту производятся Заказчиком путём перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика денежных средств в течение 90 (Девяносто) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ по Контракту и их соответствие требованиям нормативных актов, указанным в пункте 2.1. Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных Работ.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации диспетчерского оборудования обнаружатся неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик не несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие с физическими лицами, если их причинами стало невыполнение требований законодательства РФ.
7.2. Подрядчик не несет ответственность за убытки, причиненные в результате вмешательства правоохранительных органов, а также иных обстоятельств, возникших по не зависящим от Подрядчика причинам.
7.3. Уплата штрафных санкций за ненадлежащее выполнение обязательств не освобождает Стороны от возмещения убытков и выполнение обязательств в натуре.
7.4. В остальных случаях, не предусмотренных Контрактом, за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникшие по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров Сторон.
8.2. Досудебный порядок разрешения спора обязателен. Срок для ответа на претензию составляет 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения Стороной-ответчицей.
8.3. При не достижении Сторонами соглашения, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 15 января 2018 года.
9.2. Срок оказания услуг по договору с 10.01.2018 по 15.01.2018 года.
9.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению сторон.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.5. Если ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут в одностороннем порядке с уведомлением об этом другой Стороны в письменном виде за 10 (десять) дней до даты расторжения Контракта в случаях:
10.1.1. При невыполнении/некачественном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, при условии наличия претензий к качеству Работ.
10.1.2. При нарушении Заказчиком срока оплаты Работ по Контракту, по вине Заказчика, более 2 (Двух) раз Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта.
10.1.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Контракт в случае, предусмотренном пунктом 11.4. Контракта.
10.2. Настоящий Контракт также может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
10.3. Стороны вправе расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона по Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 3 (Трех) календарных дней письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.
Обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены Торгово-промышленной Палатой России или иными уполномоченными органами.
11.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны-участницы настоящего Контракта.
12.3. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой Стороны.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
13.1. Все Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемыми частями.
1. Приложение «Расчет стоимости выполнения работ по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем».
14.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
2.ДРБ
_____________________/______________ / | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью предприятие «ПРАКТИКА» Адреса: - юридический: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, строение1, эт.2, пом. IV, ком.69, офис 222 - фактический: 109044, пом. III; - почтовый: 109044, г. Москва, а/я 42; Телефон/ Эл. почта *****@***moscow ОКТМО 45394000 Р/с 40702810688000004240 К/с 30101810300000000341 Банк АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), г. Москва Генеральный директор предприятие «ПРАКТИКА» ____________________/ / |
Приложение
к контракту № ______от ___________________2018 г.
Расчет стоимости выполнения работ по аварийно-техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем
№ п/п | Муниципальный район | Адрес ОДС | Тип пульта | кол-во сигналов | Год ввода | Стоимость за период с 10.01.2018 по 15.01.2018, руб. с НДС |
1 | ||||||
2 | ||||||
85 350,89 | ||||||
* Цена обслуживания 1 сигнала определена по соглашению сторон | |
Генеральный директор предприятие «ПРАКТИКА» | |
___________________/ __________ / | ____________________/ / |
