Контракт

Контракт  № ___

г. Москва                                                  «__»  ___________ 20____ г.

Индивидуальный предприниматель , именуемый в дальнейшем Поставщик, , и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса  Российской  Федерации,  Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1.        Понятия, используемые в настоящем Контракте

Товар – материалы и оборудование, поставляемое в рамках Контракта, которое по своим техническим характеристикам, качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам и иным показателям соответствует потребительским свойствам.

Спецификация - перечень наименований Товара в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

Акт приемки-передачи Товара - документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 2, составляемый и подписанный Поставщиком и Заказчиком при приемке Товара по настоящему Контракту.

Статья 2.        Предмет Контракта

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, а Заказчик принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2. Наименование, количество, требования к качеству поставляемого Товара определяются в соответствии со спецификацией Товара (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.3. Место поставки Товара по адресу: _________________________________, контактное лицо ___________________, тел. _______________________.

Статья 3.        Цена Контракта и порядок расчетов

3.1.        Цена Контракта составляет _____________________ (далее - Цена Контракта) без НДС.

3.2.Цена Контракта включает в себя общую стоимость всех Товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость упаковки,  а также транспортные расходы.

3.3.        Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, а также пунктом 3.4. Контракта.

3.4.        Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон:

а) При снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом, качества работ и иных условий исполнения Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом количества Товара, объема работы или услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

  3.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в течение ________________ банковских дней с даты получения счета Заказчиком.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте.

3.7.        Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара, в т. ч. отдельных его партий, и при условии наличия полного перечня документов, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего Контракта.

3.8.        Оплата поставленного Товара осуществляется на основании следующих документов:

3.8.1  счета на оплату в единственном экземпляре;

3.8.2.  счета-фактуры в единственном экземпляре;

3.8.3 товарных накладных, подписанных Заказчиком и Поставщиком в двух экземплярах;

3.8.4 надлежаще оформленного и подписанного Акта приемки-передачи Товара Заказчиком.

3.9. Источник финансирования: _________________________________.

3.10. Аванс не предусмотрен.

Статья 4.        Срок  поставки

4.1. Срок поставки Товара  -  с  даты заключения Контракта ______ рабочих дней.

4.2. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в полном объеме истекает в последний день наиболее позднего срока поставки, указанного в п 4.1.  Контракта.

4.3. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товаров по согласованию с Заказчиком.

Статья 5. Порядок приемки Товаров

5.1.        Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.

5.2. Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

5.3.        Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

5.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками Товара.

5.5.        Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки.

5.6.        Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать: наименование изделия наименование фирмы-изготовителя; наименование страны-изготовителя; дату выпуска и гарантийный срок службы (при наличии); при наличии - штриховой код Товара, Товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии), обозначение Товарного знака для сертифицированной продукции.

5.7.        Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.8.        В день передачи Товара Заказчику Поставщик обязан передать Заказчику:

5.8.1. оригиналы оформленных Товарных накладных (по форме ТОРГ 12) в двух экземплярах;

5.8.2. акт приемки-передачи Товара в двух экземплярах по одному для Поставщика и Заказчика;

5.8.3. сертификаты (декларации о соответствии и протоколы испытаний), обязательные для данного вида Товара;

5.8.4. другие документы (при наличии), подтверждающие качество Товара, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5.8.5. счет на оплату в одном экземпляре;

5.8.6  счет-фактуру в одном экземпларе.

5.9.        В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Контракта.

5.10.        В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

5.11.        С момента подписания Товарной накладной все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

5.12.        Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара по контракту.

Статья 6.        Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить Товар в места поставки Товара в ассортименте, количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.2. Одновременно с Товаром передать относящиеся к нему документы, предусмотренные Контраком и законодательством.

6.1.3. Устранять за свой счет выявленные недостатки и некомплектность Товара или осуществить его замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.1.4. Информировать Заказчика о третьих лицах, привлекаемых к исполнению Контракта.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

6.2.2. Запрашивать у Заказчика представления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждения Товара, возникшие из-за неправильной упаковки.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Принять Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарно-транспортную накладную, акт приемки-передачи Товара и передать по одному экземпляру Поставщику.

6.4.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.5. Заказчик имеет право:

6.5.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

6.5.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, безопасности, оценки качества и т. п. для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком документов.

Статья 7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

7.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим регламентам и требованиям настоящего Контракта.

7.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев, за исключением Товара на который производитель устанавливает меньший гарантийный срок, либо Товара, не имеющего гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар начинает течь с момента подписания Заказчиком Акта приемки Товара Заказчиком.

Статья 8. Ответственность Сторон

  8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  8.2. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

  8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом, срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации .

  8.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту,  за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2,5 процента Цены Контракта, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации (применение штрафных санкций к Заказчику).

  8.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа поставки в сроки, установленные Контрактом, Поставщик, обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику пеню, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненных в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа результатов поставки товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

  8.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов Цены Контракта.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат поставки товара, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Спецификацией, являющейся приложением к настоящему Контракту.

  8.7. В случае если Поставщик не поставил Товар в количестве, установленном Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере 10 процентов Цены Контракта.

  8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

  8.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

Статья 9. Порядок расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по обращению одной из Сторон в судебном порядке,

- Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

9.1.1 поставки Товаров ненадлежащего качества,

9.1.2 поставки Товаров, не соответствующих требованиям, установленным Спецификацией (Приложение к Контракту),

9.1.3 нарушения срока поставки Товаров (их частей/комплектующих), предусмотренного Контрактом более одного раза.

9.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

9.1.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.1.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, н наводнений, и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Обе Стороны обязаны письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком путем направления уведомления другой Стороне.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии оказывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москва.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» _____________ 20___года.

12.2.Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия контракта,  указанного в п.12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3.        Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

12.4.Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Приложение – Спецификация Продукции,

- Приложение – Форма Акта приемки-передачи Товара.

14.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
Наименование Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН КПП Наименование банка: Р/с  Л/с БИК  ОГРН ОКАТО  ОКПО  Тел./Факс Электронная почта:	Наименование Индивидуальный предприниматель Адрес: г. Москва, гор. Троицк, ул. Солнечная, от 01.01.2001 Наименование банка: ПАО Сбербанк Р/с  40802810038260005358 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК  044525225 ОГРНИП 312774625700951 от 13.09.2012 Электронная почта: *****@***com

Заказчик  Поставщик

Директор 

____________/____________/  ____________// 

М. П.         М. П.        

Приложение

  к Контракту № ____________

  от «___»_____________20___ г.

  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Наименование	Ед-ца изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого:

Заказчик  Поставщик

Директор  ИП

____________/_____________/  ____________/ / 

М. П.         М. П.        

Приложение

к Контракту № ___________

от «___»_____________20__ г.

  Форма акта

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Москва  «___»  _________ 20___ г.

  ____________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________________,  действующего  на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель , именуемый в дальнейшем «Поставщик», , вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Контрактом от «____» _________201__ г. № __________ (далее - Контракт) Поставщик  поставил  товар (ы) согласно  товарной  накладной  от «___» __________ 20___ г.  № __________ .

Общая стоимость товара составляет __________________________________________

________________________________________________________________руб___коп.

2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта.

3. Вышеуказанная поставка согласно Контракта должна быть выполнена до «____» _________ 20___ г., фактически выполнена «____» __________ 20___г.

4. Недостатки товаров не выявлены.

5. Стороны претензий по объему, качеству товара не имеют.

ПРИНЯЛ:  ПЕРЕДАЛ:

Заказчик  Поставщик

Директор  ИП

____________/____________/  ____________// 

М. П.         М. П.