КОНТРАКТ
Предмет контракта: Поставка изделий колбасных вареных
№ 000_53379
Идентификационный код закупки (ИКЗ): 172680900106268090100100240100000000
с. Ракша | «26» декабря 2017г. |
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ракшинский детский кардиоревматологический санаторий», именуемое в дальнейшем Заказчик, Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Поставщик, , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам проведения электронного аукциона (протокол № 000-2 от 01.01.01 ), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о ниже следующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предмет контракта: Поставка изделий колбасных вареных (далее - Товар).
Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных Контрактом, извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении поставщика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Поставщика (участника закупки).
1.2. Наименование, количество и характеристики Товара (описание объекта закупки) указаны в Приложении № 1 к Контракту (Спецификация).
1.3. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных ст.95 Федерального закона -ФЗ.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет 18811,94 (Восемнадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей 94 копейки).
В цену Контракта включена стоимость Товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку, уплату налоговых и других обязательных платежей.
Цена контракта рассчитана с применением коэффициента снижения общей цены контрактов к начальным (максимальным) ценам контрактов, установленным в документации о проведении совместного аукциона, по результатам которого заключен настоящий контракт.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Возможность изменения цены Контракта при его исполнении в соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона -ФЗ: установлено
3. Порядок и срок оплаты Товара
3.1. Контракт финансируется за счет средств областного бюджета.
КБК 004.0905.0640115040.244
3.2. Оплата поставленного Товара и сопутствующих услуг производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.
3.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан не позднее одного дня, следующего за днем такого изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
3.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком не более чем в течение 30 дней с момента подписания акта приемки пищевых продуктов, счета, счета-фактуры, товарной накладной подписанных обеими Сторонами без претензий.
3.5. Авансовый платеж: не предусмотрен.
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту только после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).
3.7. В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
4. Условия поставки Товара
4.1. Место поставки Товара: 393901, Тамбовская область, Моршанский район, село Ракша, ул. Центральная., д.37
4.2. Сроки поставки Товара: Поставка товара осуществляется с 01.01.2018 по 30.06.2018. Периодичность и объем при каждой партии определяется заявкой заказчика.
4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или за его счет, в том числе с возможным привлечением технических средств транспортных компаний. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.
4.4. Товар должен быть растаможен (если требуется), освобожден от обязательств третьих сторон и сопровождаться сопроводительными документами предусмотренными пунктом 3.4.
4.5. Качество поставляемого товара должно отвечать требованиям, указанным в спецификации (Приложение к контракту), а также требованиям Технического регламента Таможенного союза от 01.01.2001 N 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
4.6. Товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством РФ для данного вида Товара. В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией сертификата соответствия и/или декларации о соответствии.
4.7. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество Товара. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортного Товара - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок гарантии качества. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара.
4.8. Срок годности Товара должен соответствовать нормативно-технической документации производителя. Остаточный срок годности в соответствии со спецификацией (Приложение к контракту).
5. Порядок и срок приемки Товара.
Порядок и срок оформления результатов приемки.
5.1. При получении Товара Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента фактической передачи Товара обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять Товар от Поставщика с соблюдением правил, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Оригиналы сопроводительных документов передаются Поставщиком Заказчику в день передачи Товара.
5.2. Приемка Товара Заказчиком производится:
по количеству, указанному Поставщиком в товаротранспортных документах, в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-6), с учетом ст. ст. 465 - 468 Гражданского кодекса РФ;
по качеству в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7), с учетом ст. ст. 469 - 477 Гражданского кодекса РФ.
По итогам приемки оформляется акт приемки пищевых продуктов.
5.3. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ.
5.4. По решению Заказчика для приемки Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
5.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также поставленного Товара осуществляется в сроки, установленные пунктом 5.1 Контракта, и оформляется Актом приемки пищевых продуктов, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).
5.6. В случаях обнаружения недостачи, скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, а также требованиям по номенклатуре (ассортименту) Товара, Заказчиком составляется акт с указанием выявленных недостатков в 2-х экземплярах (для Заказчика и Поставщика) и в сроки, установленные п.5.1 Контракта, Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта приемки пищевых продуктов.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо Товара и устранено Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента выявления несоответствия.
5.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается факт передачи Товара Заказчику, что подтверждается Актом приемки пищевых продуктов без претензий.
5.9. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приемки пищевых продуктов без претензий.
5.10. Результаты отдельного этапа исполнения Контракта, информация о поставленном Товаре отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Размер обеспечения исполнения Контракта: 1493.01 (Одна тысяча четыреста девяносто три рубля 01 копейка).
6.2. В случае если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона .
6.2.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
6.2.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Контракта.
6.3. В случае если, по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье Контракта.
Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком: 30 дней со дня наступления события, послужившего основанием для возврата денежных средств (полное исполнение Поставщиком обязательств по Контракту; расторжение Контракта по Соглашению сторон и др.).
6.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
6.5. При снижении цены на 25 % и более от начальной (максимальной) цены контракта руководствоваться положениями ст.37 Федерального закона -ФЗ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом определен в соответствии с постановлением Правительства РФ и составляет 466,57 руб.*.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с постановлением Правительства РФ и составляет 1866,26 руб.*.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения определен в соответствии с постановлением Правительства РФ и составляет 559,88 руб.* (оговорка: данный абзац не применяется и фиксированная сумма размера штрафа не включается в Контракт в случае отсутствия в Контракте обязательств, которые не имеют стоимостного выражения).
* Примечание: размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа) на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства РФ в следующем порядке.
1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 - 4 настоящего Примечания):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае если Контракт заключен по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 настоящего Примечания):
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае если Контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 01.01.2001 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 3 настоящего Примечания):
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в случае если Контрактом предусмотрено наличие обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящего Примечания):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5% стоимости указанных работ и составляет _____________ руб. (оговорка: данный пункт не применяется и фиксированная сумма размера штрафа не включается в Контракт в случае если в Контракте отсутствует условие об обязанности Подрядчика по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту).
7.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5% объема такого привлечения, установленного Контрактом, и составляет 1000,00 руб. (оговорка: данный пункт не применяется и фиксированная сумма размера штрафа не включается в Контракт в случае если Контрактом не предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа).
7.6. В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ , Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставляет Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. За непредоставление указанной информации с Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) за каждый день просрочки исполнения такого обязательства взыскивается пеня в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, заключенного Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по Контракту.
9. Расторжение контракта
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями Федерального закона -ФЗ.
9.2. Право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: не предусмотрено.
10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту (при заключении Контракта по итогам электронного аукциона Контракт считается заключенным с момента размещения Заказчиком подписанного Контракта в единой информационной системе).
10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
11. Прочие условия Контракта
11.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
11.3. Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом -ФЗ.
11.4. В случае изменений адресов, номеров телефонов, банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга о таких изменениях.
11.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.
11.6. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают рассмотрение спора в Арбитражный суд Тамбовской области.
11.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ракшинский детский кардиоревматологический санаторий» Адрес:393901, Тамбовская область, Моршанский район, село Ракша, ул. Центральная, дом 37 Телефон:5-44-41
ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов У13760 Отделение по г. Моршанску и Моршанскому району Управления Федерального казначейства по Тамбовской области Главный врач ________________ (подпись) М. П. | Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Жупиков». ИНН:6829004230 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС392525, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВСКИЙ Р-Н, П. Строитель, ул. Промышленная, д.23 ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 392525, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВСКИЙ Р-Н, П. Строитель, ул. Промышленная, д.23 ТЕЛЕФОН:84752-492854, 84752-492854 E-MAIL:*****@***ru БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» РАС/С:407028100022500000022 КОР/С:30101810600000000713 Руководитель Генеральный директор _____________ (подпись) М. П. |
Приложение
к Контракту
от ________№ 000_53379
Спецификация
№ п/п | Код по ОКПД (2) | Наименование Товара | Описание объекта закупки (характеристики Товара) | Остаточный срок годности товара | Наименование страны происхождения товара | Упаковка/фасовка | Ед. изм. | Кол-во* | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. |
1. | 10.13.14.111 | колбаса «Докторская» (категория А) | Качество поставляемого товара соответствует ГОСТ Р 52196-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 | Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 6 суток от срока годности, установленного нормативно-технической документацией производителя. | Россия | Вес. В оболочке. | КГ | 60 | 157,00 | 9420,00 |
2. | 10.13.14.112 | сосиски ''Молочные'' (категория Б) | Качество поставляемого товара соответствует ГОСТ Р 52196-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 | Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 7 суток от срока годности, установленного нормативно-технической документацией производителя. | Россия | Вес. Искусственная оболочка | КГ | 59 1 | 157,00 128,94 | 9263,00 128,94 |
ИТОГО: | 18811,94 | |||||||||
*заполняется при заключении контракта каждым заказчиком в соответствии с количеством поставляемого товара указанном в приложении №1 к аукционной документации (Обоснование начальной (максимальной) цены контракта). | ||||||||||
Заказчик: Главный врач ______________ (подпись) М. П. | Поставщик: Генеральный директор ______________ (подпись) М. П. |
