Контракт

КОНТРАКТ №

г. Старый Оскол                 "  "  201  г.

         ________________________________________, _____________________, действующего на основании ________________, в дальнейшем именуемый Поставщик, с одной стороны, и ________________________, (директора) ____________________, действующего на основании  ________________, именуемое в дальнейшем  Заказчик,  с другой стороны, на основании пункта 4 (5) части 1 статьи 93 Федерального Закона от 01.01.2001 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить товар –  , а Заказчик принять и своевременно оплатить его по ценам, в количестве и ассортименте, которые указываются в Приложении №1, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.

1.2. Товар, обусловленный настоящим Контрактом, должен соответствовать по качеству требованиям стандартов, санитарным правилам, гигиеническим требованиям и нормам, сертификатам, установленными законодательством РФ для данного вида товара, и  условиям настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет _____________________________________, (в том числе с НДС  в случае его применения). Утвержденная цена Контракта является окончательной и не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.2. В цену Контракта кроме стоимости самого товара, входит стоимость расходных материалов, упаковки, стоимость работ по установке товара, а также иные расходы Поставщика, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий настоящего Контракта или на иных основаниях, в том числе все налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи.

2.3. В рамках настоящего Контракта Заказчик осуществляет оплату по факту  поставки товара, на основании счета-фактуры и товарной накладной, подписанной обеими Сторонами.

2.4. Оплата по настоящему  Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления в бухгалтерию Заказчика документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Контракта.

2.5. Датой оплаты считается дата проведения банком Поставщика операции по зачислению денежных средств Поставщику.

3. Условия поставки товара

3.1. Срок поставки товара: в течение ___________  дней с момента заключения настоящего Контракта.

3.2. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.3. Приемка товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной. При наличии претензий или каких-либо замечаний со стороны Заказчика Стороны незамедлительно составляют Акт о выявленных несоответствиях или недостатках поставленного товара, в котором указываются  сроки для замены некачественного товара, на товар надлежащего качества за счет Поставщика.

3.4. При приемке товара Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться  Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. При приемке товара и проведении экспертизы поставленного товара, проводится проверка комплектности товара, а также соответствие количественных, качественных характеристик товара условиям настоящего Контракта.

3.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной, а в случае  замены товара – с момента подписания Акта о замене товара.

3.7. При приемке Поставщик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования товара, а также о возможных для самого Поставщика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик  обязуется:

4.1.1. Поставить товар в соответствии со Спецификацией (Приложение ) к настоящему Контракту в обусловленные настоящим  Контрактом сроки.

4.1.2. Передать товар Заказчику надлежащего качества, в обусловленном настоящим Контрактом количестве и подписать товарную накладную при отсутствии претензий со стороны Заказчика.

4.1.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.4. В сроки, установленные Заказчиком, заменить некачественный товар, выявленный Заказчиком при приемке, на товар, соответствующий условиям настоящего Контракта. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

4.1.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока, указанного изготовителем в технической документации

4.1.6. При обнаружении дефектов или иных недостатков в товаре в период его эксплуатации в течение гарантийного срока составляется Акт в присутствии представителя Поставщика.  Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, установленный уполномоченным представителем Заказчика.

4.1.7. При невозможности устранения выявленных недостатков в установленный  срок Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный товар на новый.

4.1.8. В случае устранения недостатков товара и (или) его замены гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или замены некачественного товара.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Определить ответственное лицо для осуществления приемки товара от Поставщика.

4.2.2. Проверять поставляемый товар на соответствие Спецификации к настоящему Контракту, расходной накладной, а также предъявляемым требованиям к качеству поставляемого товара.

4.2.3. Проверять наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность поставленного товара.

4.2.4. Осуществлять приемку товара от Поставщика с удостоверением факта приемки  своей подписью  на товарной накладной.

4.2.5. В случае поставки некачественного товара или не соответствующий  требованиям настоящего Контракта по объему, количеству экземпляров или наименованию товара, составлять соответствующие акты и устанавливать сроки для замены некачественного товара за счет Поставщика.

4.2.6. Своевременно и в полном объеме оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1.        Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего контракта, просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10 % цены настоящего контракта, что составляет ____________(_____________) рублей, а также возместить убытки, непосредственно причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан уплатить штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, в том числе просрочки обязательств, предусмотренных  контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту.

5.8. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

5.9. Уплата штрафов, пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. Урегулирование возможных споров

6.1. Стороны приложат все усилия, чтобы решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров. В случае невозможности решить таким образом, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Белгородской области, с соблюдением обязательного претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на претензию 10 (десять) дней с момента получения.

       7. Расторжение контракта

7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в т. ч. в случае поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества (фальсифицированного товара).

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.5. Порядок принятия решения Заказчиком или Поставщиком об одностороннем отказе от исполнения контракта урегулирован федеральным законом от 01.01.01 года № 44- ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных».

7.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7.. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.

8.  Заключительные положения

8.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания Контракта Сторонами и действует до «  » ______________ 201  года.

8.2. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, включая урегулирование финансовых расчетов между Сторонами, а также от ответственности за его нарушение

8.3. Изменения и дополнения Контракта совершаются только в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

8.4. В случае расторжения Контракта, стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до расторжения Контракта.

8.5.  При изменении адреса места нахождения, обслуживающего банка или платежных реквизитов каждая из сторон обязана информировать другую письменно по адресу места нахождения последней не позднее чем в двухдневный срок возникновения этих изменений.

8.6 Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Поставщику, а другой Заказчику.

8.7. Перечень Приложений:

Приложение – Спецификация на товары, подлежащие поставке  на 1-ом листе. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Заказчик:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик                                         Заказчик

  М. П.          М. П.

  Приложение

  к контракту № _________  от «  »  ___________  201__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на товары, подлежащие поставке

№	Наименование товара	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма

                                                                        Итого: ________ руб.

                                                       

Поставщик                                         Заказчик

  М. П.          М. П.