Контракт О/пост №

КОНТРАКТ О/ПОСТ №

г. Москва                                                                        «  »  2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
(), именуемое в дальнейшем  «Поставщик», , действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________, действующего на основании ______________________________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона -ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется своевременно принять и оплатить
наружную декоративную планку для обрамления металлокаркаса, в дальнейшем именуемое «Товар». Наименование, количество и ассортимент поставляемого Товара
определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (Приложение ) (далее - Спецификация). Поставщик гарантирует Покупателю, что на Дату получения Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, а также что Поставщик обладает правом собственности на Товар, при этом Товар не продан, не заложен, под арестом или иным обременением не состоит.
ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА Общая стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара составляет 99 996 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 15 253 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 77 копеек. Цена контракта определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ Цены за единицу Товара устанавливаются Поставщиком в рублях. Все платежи по настоящему Контракту производятся в рублях по предоплате в течении 5 (Пяти) рабочих дней на основании счета Поставщика, выставленного Покупателю  в следующем порядке:

  - 100% от общей стоимости Товара, что составляет 99 996 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18%-15 253 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 77 копеек. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях.

Датой оплаты Товара по настоящему Контракту считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Покупатель обязан: Организовать приемку Товара в согласованном Сторонами месте и в
согласованное Сторонами время; организовать подписание необходимых
документов (товарная накладная), подтверждающих факт приема-передачи партии Товара; Обеспечить доставку Поставщику подписанных со своей стороны
документов (товарная накладная), подтверждающих факт  приема-передачи Товара. Организовать проверку Товара в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом. При обнаружении отступлений от настоящего Контракта, несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Контракта в письменном виде заявить об этом Поставщику; Произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта; По требованию Поставщика производить сверку расчетов, а именно:
подписывать и возвращать Поставщику соответствующий Акт сверки
расчетов не позднее 10 (дести) рабочих дней с момента получения. При
неполучении Поставщиком указанного Акта/получения неподписанного Акта, сверка считается проведенной, а данные, указанные Поставщиком в Акте, считаются подтвержденными Сторонами; Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара направить
Поставщику подписанные со своей стороны экземпляры
товаросопроводительных документов Поставщика (счёт, товарную накладную). Поставщик обязан: Осуществить поставку Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта по качеству, наименованию, ассортименту, количеству, со всеми необходимыми документами:

- Счетом на оплату;

- Товарной накладной;

- Счет-фактурой;

- Гарантийным сертификатом;

Своевременно выставить и направить/передать Покупателю Счет,
накладные; Передать Товар в согласованные сроки и в согласованном месте
Покупателю или указанному им Грузополучателю; В случае получения соответствующего извещения от Покупателя за свой счет исправить все выявленные недостатки Товара, осуществить
допоставку/доукомплектование Товара, поставленного с отступлениями от условий настоящего Контракта, либо осуществить возврат уплаченных по Контракту денежных средств; Нести гарантийные обязательства в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом; Стороны обязаны: Считать текст настоящего Контракта, а также весь объем информации,
переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении
настоящего Контракта и в ходе исполнения обязательств, возникающих из  настоящего Контракта, конфиденциальной информацией. Не публиковать и не делать доступными, не разглашать или иным образом использовать сведения, полученные при выполнении обязательств по
настоящему Контракту, в целях, не связанных с выполнением функций,
вытекающих из настоящего Контракта. Настоящие обязательства
исполняются Сторонами в пределах срока действия настоящего Контракта и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Контракта, если не будет оговорено иное.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим Контрактом обязанностей Стороны несут ответственность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый
календарный день просрочки. Поставщик обязан произвести уплату неустойки и санкций в срок не позднее  10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Стороны от исполнения обязательства
по настоящему Контракту. Риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю после передачи и подписания товарной накладной.
ФОРС – МАЖОР Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае, если такое
неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, войны, забастовки, вступление в силу нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и проч.). В этом случае сроки выполнения

обязательств, указанные в настоящем Контракте, увеличиваются на срок, в
течение которого действуют форс-мажорные  обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана известить в письменной форме другую
Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных  обстоятельств в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента, как
Стороне стало или должно было стать известно о наступлении таких
обстоятельств. Если указанные в п. 8.1 Контракта обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон вправе
предложить второй Стороне внести в настоящий Контракт соответствующие
изменения, либо расторгнуть настоящий Контракт, предварительно уведомив об этом вторую Сторону.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Все споры между Сторонами, которые не были разрешены в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением соответствующего письменного
документа, подписываемого обеими Сторонами, и являющегося  неотъемлемой частью настоящего Контракта. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также ст. 95 Федерального Закона от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае если Поставщиком допущена просрочка поставки (полностью или частично) Товара на срок более чем 10 (десять) рабочих дней, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично
отказаться от закупки Товара по настоящему Контракту и/или от исполнения настоящего Контракта, и потребовать возврата денежных средств,
уплаченных за такой Товар. В таком случае настоящий Контракт будет
считаться расторгнутым полностью или в соответствующей части в дату
получения Поставщиком уведомления Покупателя. Поставщик обязуется
вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные за Товар, на счет
Покупателя, указанный в настоящем Контракте, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя об отказе от исполнения Контракта или от закупки Товара. В случае нарушения данного положения, Поставщик возмещает Покупателю причиненные убытки и
уплачивает неустойку в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2017 и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Настоящий Контракт содержит все договорённости между Сторонами
относительно его предмета. Не существует никаких иных заверений,
гарантий, условий и договорённостей между Сторонами относительно
предмета настоящего Контракта, кроме тех, что прямо указаны в нем. Истечение срока действия настоящего Контракта и/или его расторжение не освобождает Стороны от необходимости окончательного исполнения
взаимных обязательств, возникших в ходе действия настоящего Контракта, в том числе от ответственности за ненадлежащее исполнение этих обязательств. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т. п.), окончания или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или
аннулирования (если наличие лицензии необходимо для исполнения
обязательств по настоящему Контракту), Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим неблагоприятных последствий. Любое уведомление, необходимое или допускаемое по настоящему
Контракту, делается в письменной форме, и направляется адресату по факсу либо по электронной почте, с обязательным последующим вручением лично, либо посредством почтовой связи по адресам, указанным в настоящем
Контракте. В случае, если Поставщик не уведомил Покупателя об изменении реквизитов, указанные уведомления будут считаться полученными Покупателем также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Покупателя по адресу, указанному в Контракте, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим. Если какое-либо положение настоящего Контракта является или станет по
какой-либо причине недействительным или незаконным, это не влияет на действительность и исполнимость всех остальных его положений. В этом
случае Стороны проведут добросовестные переговоры с целью внесения в это положение таких изменений, чтобы после его изменения оно было
действительным и законным и в максимально возможной степени отражало первоначальные намерения Сторон в отношении затронутого в нем вопроса. Поставщик не вправе передавать, продавать, уступать свои права и
обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без получения
предварительного письменного согласия Покупателя. Настоящий Контракт составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В части, не урегулированной Контрактом, отношения Сторон
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:	Поставщик:
ОГРН: 5177746011163 , КПП: 771701001,
Юридический адрес: 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 11, кор.3, пом. II, оф.3
Расчетный счет № 000  в АО «АЛЬФА-БАНК»  г. Москва Кор. счет № 000 БИК: 044525593, ОКПО: 19682427, ОКВЭД  43.32  ? , E-mail: *****@***ru
____________________	Генеральный директор ___________________ м. п.  (подпись)

Приложение
к Контракту № О/ПОСТ № 

от «  »  2017г.

                               

СПЕЦИФИКАЦИЯ

                       

№ п/п	Наименование Товара (работ)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. пог. м.	Цена без НДС	Общая стоимость Товара с НДС 18%
Наружная декоративная планка RAL-9006	пог. м	234,9	425,70	360,76	99996,93
Итого:	99996,93

                                       

Итого стоимость контракта на оборудование составляет: девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 93 копейки.

Покупатель:	Поставщик:
ОГРН: 5177746011163 , КПП: 771701001,
Юридический адрес: 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 11, корп.3, пом. II, оф. 3
Расчетный счет № 000  в «АЛЬФА-БАНК» г. Москва Кор. счет № 000 БИК: 044525593, ОКПО: 19682427, ОКВЭД  43.32  ? , E-mail: *****@***ru
___________________  м. п.  (подпись)	Генеральный директор ___________________ м. п.  (подпись)