Контракт

КОНТРАКТ №

г. Москва                  «___» _________ 20___ г.

_____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОРОС» ( «КАРБОРОС») , действующего на основании  Устава,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» икаждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований ГК РФ, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), законодательства РФ и г. Москвы, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить твёрдое топливо (уголь антрацит марки АК) для котельной, в дальнейшем именуемое «Товар, товары», в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту, являющегося его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять  товары и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Код бюджетной классификации (КБК): 054-0909-02Б0308100-244-340.

2.2. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Контракту.

2.4. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Закона.

2.5. Заказчик оплачивает услуги Поставщика, путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в Московском городском казначействе  на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товаров в течение 10 (десяти) банковских дней.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 Контракта.

2.7. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Закона.

3. Срок поставки

3.1. Сроки поставки по Контракту установлены:

Начало поставки с___________________2017г.

Завершение поставки по __________________2017 г.

3.2. Моментом осуществления поставки является подписание соответствующего Акта приемки-передачи товара.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (в соответствии с Техническим заданием.

4.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными средствами за свой счет.

4.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя,  места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект оригиналов товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленной по форме приложения № 2 к Контракту, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

4.9. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.8 Контракта, Заказчик осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный вуказанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.11. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых направляет Поставщику.

4.12. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товаров и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.4. С даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в Контракте и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории РФ, если наличие документа предусмотрено законодательством РФ.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.5. В течение 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с субпоставщиком Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субпоставщиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Контракта в соответствии с положениями законодательства в сфере закупок.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с Техническим заданием.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процентов Цены Контракта, что составляет:

2 400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек(Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации ).

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации .

7.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет:9 600,00 (Девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации ).

7.7. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.9. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.5. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Закона.

8.6. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.7 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны разрешаютпротиворечия в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны решают его в претензионном порядке.

10.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

11. Срок действия и порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до _____________ 2017 г. Действие Контракта распространяется на отношения сторон, возникшие до момента подписания настоящего контракта, а именно с ________________.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

12.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами города Москвы.

12.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик: ООО  фирма «КАРБОРОС» Адрес места нахождения: 140004, Московская область, г. Люберцы,  пос. ВУГИ, ИОТТ ОГРН1025003218635 ОКВЭД: 51.51.01 ПАО Сбербанк г. Москва к/сч30101810400000000225 р/сч40702810140240100274 Тел.: [phone], Адрес электронной почты: *****@***ru Директор ООО  фирма «КАРБОРОС» ___________________________

Приложение

к Контракту № ________________

от «_____»____________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет торгов: Начальная (максимальная) цена контракта Цена контракта включает в себя: затраты на уголь и его транспортировку на  объект теплоснабжения, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования –  Бюджет субъекта Российской Федерации

(г. Москва) на 2016 год.

Код бюджетной классификации Российской Федерации – 

054 0909 02Б0308100 244 340

Краткие характеристики поставляемой Продукции:

Обеспечение твердым котельным топливом котельных в целях поддержания ресурсоснабжения и обеспечения полноценного и бесперебойного функционирования объектов, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы.

Количество поставляемой Продукции:

№ п/п	Наименование товара	Требуемый объем, т.
1	Уголь каменный антрацит АК	10

Общие требования к услугам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Товар должен соответствовать заявленным характеристикам. Уголь каменный марки А, сорта АК крупностью 70-150 мм, обогащенный, рассортированный ГОСТ Р 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования».

       

Поставщик  вправе предложить поставку эквивалентной продукции. При поставке эквивалентной продукции участник размещения заказа должен указать подробные функциональные, качественные и технические характеристики, а так же подтвердить взаимозаменяемость предлагаемых товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

Поставщик обязан обеспечить взвешивание машины с углем при поставке, взвешивание производится на автовесах на расстоянии не более 20 км от склада Заказчика. Доставка автотранспортом грузоподъемностью до 20 тонн, без прицепа и полуприцепа.

Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

Качество товара должно соответствовать ГОСТу 32464-2013.

Марка угля	Размер куска, Мм	Зольность (Ad),%	Влажность Средняя (Wtr), %	Содержание  летучих  веществ на сухое состояние (Vdaf),%	Теплота сгорания, не менее (Qir), кКал/кг	Массовая доля общей серы на сухое состояние, не более % (Sd)	Массовая доля мелочи, не более %
Антрацит АК	70-150	10	10	3,5	7100	1,47	10

-        Товар  не должен представлять опасности для  жизни и здоровья граждан.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования:

- Наличие декларации о соответствии качества;

-        Поставка  должна быть осуществлена с предоставлением сертификата соответствия на каждую партию товара;

- Товар должен иметь характеристики не ниже требований по пункту 8 технического задания.

10.Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

с 16июля 2016 по 31июля 2016г.

11. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

11.1. Приемка продукции производится согласно перечню точек поставки Заказчика по заявкам Заказчика (приложение № 1), транспортом Поставщика грузоподъемностью не более 20 тонн завоз. Максимальный срок исполнения заявки три дня.

11.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 года № П-6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 года № П-7 , с последующими изменениями и дополнениями к инструкциям.

11.3. Заказчик обязан создать условия для правильной и своевременной приемки угля, при которых обеспечивалась бы его сохранность и предотвращалась его порча, а также смешение с другой однородной угольной продукцией, исключая обстоятельства, вызванные погодными условиями.

11.4. Приемка продукции производится комиссионно с участием представителей Заказчика и Поставщика. Приемка продукции со стороны Заказчика производится компетентными лицами, уполномоченными на то руководителем или его заместителем. Представитель Поставщика должен иметь доверенность (надлежаще оформленную и заверенную печатью предприятия за подписью руководителя Поставщика) на право в передачи по количеству и качеству поступившего к Заказчику угля.

11.5.  Количество поставляемого угля определяется взвешиванием на весах площадки предприятия хранения.

11.6. Приемка угля по количеству осуществляется на основании данных, указанных в транспортных накладных, выданных Поставщиком. Проверка угля по количеству производится путем взвешивания автотранспорта Поставщика с участием представителя угольной площадки и Заказчика при осуществлении вывоза угля с площадки.

Приемка в момент передачи товара производится по накладным:

типовая межотраслевая форма, утверждена Постановлением Госкомстата России ; 

№ ТОРГ-12 унифицированная форма утверждена постановлением Госкомстата России .

11.7. Приемка продукции по качеству осуществляется в течение 10 календарных дней с момента прибытия продукции на склад Заказчика.

11.8. Приемка продукции по качеству осуществляется на основании данных, указанных в удостоверении о качестве. Отсутствие данного документа не приостанавливает приемку угля.

11.9. Отбор проб и проведение анализа по определению качественных характеристик угля (теплота сгорания, зольность, влажность, содержание серы, выход летучих веществ) осуществляется аккредитованной лабораторией, выбранной по усмотрению Заказчика, за свой счет.

11.10. В результате отбора образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвующими в этом лицами.

11.11. Заключение лаборатории о качестве угля (протокол испытания образца) является окончательным, обязательным для сторон.

11.12.Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Поставщику копию заключения лаборатории о качестве продукции. При калорийности угля не менее 7100 ккал/кг продукция считается принятой, что подтверждается подписью грузополучателя на товарной накладной.

11.13. Заказчик вправе отказаться от приемки некачественной продукции, письменно уведомив об этом Поставщика. В данном случае Поставщик за свой счет осуществляет вывоз продукции со склада Заказчика, а так же возмещает Заказчику затраты, связанные с отбором проб и проведением лабораторного анализа.

11.14. Форма, сроки и порядок оплаты: расчеты по Госконтракту производятся по безналичному расчету: не позднее 10 календарных дней со дня получения партии товара на пункте назначения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных счёта, счёта-фактуры, акта приемки-передачи.

12.Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

Доставка товара в указанные точки поставки, уголь  качества  указанного в нормативных документах, согласно п. п. 7-9 технического задания.

Продукция должна иметь сертификат соответствия и сопровождаться удостоверением (паспортом) о качестве продукции.

Заказчик:

Поставщик: Директор ООО  фирма «КАРБОРОС» _________________________

Приложение

к Техническому заданию

Перечень

точек поставки и график завоза твердого котельного топлива

№ п/п

Наименование учреждения, адрес

Марка угля

Требуемый объем т.

Стоимость, руб.

Срок поставки

Поставщик: Директор ООО  фирма «КАРБОРОС» _________________________

Приложение

к Контракту №

«___»___________ 20__г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Москва

«____»_______________20____г.

_______________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ (должность, Ф. И.О.), действующего на основании _______________ (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны, и _______________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ (должность, Ф. И.О.), действующего на основании _______________ (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.        В соответствии с Государственным контрактом № __________ от «____»_______________20____г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, а именно (с указанием №, даты и названия Технического заключения): _______________.

2.        Фактическое качество поставляемого товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: _______________.

3.        Поставляемый товар согласно Контракту должен быть выполнен до «____»_______________20____г.,фактически выполнены «____»_______________20____г.

4.        Недостатки по поставке товара выявлены/не выявлены _______________.

5.        Стоимость работ, подлежащая оплате Поставщику, составляет: _____(___) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% ____ (____) рублей ____ копеек.

6.        В соответствии с п. _______________ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _______________.

*Заказчик оставляет за собой право заявить Поставщику претензию в отношении части штрафных санкций, по которым соглашение сторон не было достигнуто.

7.        ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОСТАВЩИКУ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ _______________.

8.        Результаты поставки товара по Контракту:

Заказчик:	Поставщик:
________________________	Директор ООО  фирма «КАРБОРОС» ___________________________

Форма акта согласована:

Заказчик:	Поставщик:
Директор ООО  фирма «КАРБОРОС» ___________________________