На поставку инновационной продукции "_" г. Москва «_» _ 2018 года

ДОГОВОР № _____________

На поставку инновационной продукции "________________"



г. Москва        «____» _________________ 2018 года


Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Авантаж", , именуемое в дальнейшем "Поставщик", , действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Тропарево-Никулино» (ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»), , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


Предмет договора


    1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) Покупателя: «Светильник светодиодный МЭК-РН ДБО64-012-65» в количестве 77 (Семьдесят семь) штук на сумму 98 830,00 руб. (Девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 15 075,76 руб. (Пятнадцать тысяч семьдесят пять рублей 76 копеек) (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях и в порядке, определенных настоящим договором и Спецификацией (Приложение к Договору) к нему, являющейся его неотъемлемой частью.
    2. Поставщик гарантирует, что товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
    3. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Товаром. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

  1. Права и обязанности сторон
    1. Поставщик обязан:
      1. Поставить Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласно ГОСТ и Приложениям к настоящему договору.
      2. Поставить Товар в сроки, согласованные с Покупателем.
      3. Передать вместе с Товаром товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счёт-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
    2. Покупатель обязан:
      1. Принять Товар и произвести оплату согласно условиям настоящего Договора.
      2. Осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

  1. Цена товара и порядок расчетов

    1. Цена поставляемого товара указывается и согласовывается Сторонами в Приложениях к настоящему договору, с учетом НДС 18%.
    2. Оплата товара производится по факту поставки Товара (партии Товара) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты такой поставки, на основании документов подтверждающих поставку, оформленных должным образом, в соответствии с действующим законодательством  и подписанных уполномоченными представителями Сторон: накладной по форме ТОРГ-12 и счет-фактуры. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю (Грузополучателю)  и подписания  уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12.
    3. По соглашению сторон способ и порядок оплаты может быть изменен.
    4. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежными поручениями, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
    5. В случаях изменения Поставщиком цен на Товар, Поставщик до начала введения новой цены письменно (лично, курьером или посредством электронной почты) уведомляет об этом Покупателя не позже чем за 5 дней до даты изменения цены. Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих от даты получения указанного уведомления должен письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новой ценой. Согласие сторон о введении новой цены оформляется сторонами Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    6. Цена на согласованный Товар, является фиксированной на весь период действия договора и изменению не подлежит.

  1. Условия и сроки поставки

    1. Поставка Товара производится на условиях доставки Поставщиком на склад Покупателя в определенные сторонами сроки, либо на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика. Если поставка Товара производится на условиях доставки, то стоимость доставки согласуется сторонами дополнительно в зависимости от объема доставляемого груза и расстояния.
    2. При поставке партии Товара самовывозом со склада Поставщика:
      1. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара считаются выполненными в момент передачи Товара в распоряжение Покупателя (Грузополучателя) на складе Поставщика. Право собственности на Товар и риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара на складе Поставщика Покупателю (Грузополучателю) и оформления транспортной накладной.
      2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности партии Товара к отгрузке. После чего Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента произведения Поставщиком такого уведомления вывезти Товар со склада поставщика. Все расходы, связанные с транспортировкой партии Товара, несет Покупатель.
      3. В случае, когда партию Товара получает Грузополучатель Покупателя, выдача Товара производится по доверенности Покупателя.
      4. При передаче Товара в местонахождении Поставщика или со склада, указанного Поставщиком, Поставщик передает, а Покупатель или Грузополучатель принимает Товар в месте его передачи на основании доверенности.
      5. Все расходы, связанные с погрузочными работами, в данном случае включены в цену Товара.
    3. При поставке партии Товара автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя (Грузополучателя):
      1. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара считаются выполненными в момент передачи Товара на складе Покупателя (Грузополучателя). Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара на складе Покупателю (Грузополучателю) и вручения товарно-транспортных документов.
      2. Датой поставки партии Товара считается дата передачи Товара на складе Покупателя (Грузополучателя), указанная в товарной накладной по форме ТОРГ-12.
      3. Транспортные расходы (доставка) указываются в счёте на оплату отдельной строкой и подлежат оплате Покупателем.
      4. Поставщик обязан подтвердить документально Покупателю размер оплаченных транспортных расходов в случае, если они не включены в цену Товара, путем предъявления транспортных накладных, утвержденных Постановлением Правительства РФ
      5. Все расходы, связанные с разгрузочными работами на складе Покупателя (Грузополучателя), несет Покупатель (Грузополучатель).
    4. При поставке партии Товара через транспортную компанию.
      1. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара считаются выполненными в момент передачи Товара Транспортной компании на складе Поставщика (Грузоотправителя). Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи продукции Транспортной компании и оформления транспортных документов. При этом датой перехода к Покупателю права собственности на партию Товара считается дата оформления транспортной накладной.
      2. Датой поставки партии Товара считается дата передачи Товара на складе Поставщика (Грузоотправителя), указанная в транспортной накладной.
      3. Транспортные расходы в данном случае должны быть согласованы и указаны Поставщиком в счёте на оплату отдельной строкой и подлежат компенсации Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического получения Покупателем партии Товара.
      4. При отгрузке партии Товара транспортной компанией Поставщик информирует Покупателя о дате отгрузки, количестве и ассортименте Товара в течение 3 (Трех) суток с даты отгрузки.
      5. Товар отгружается Поставщиком и принимается Покупателем по весу, указанному в сопроводительных документах (ТН).

Поставщик при отгрузке каждой партии Товара направляет в адрес Покупателя или уполномоченного Грузополучателя комплект отгрузочных документов, в который входят: сертификаты качества, товарно-транспортные накладные.

Поставщик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента отгрузки Товара представить Покупателю товарные накладные и счета-фактуры за отгруженную партию Товара.


  1. Условия и порядок приемки товара по качеству и количеству


    1. Качество товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам, сертификату соответствия, а также общим требованиям к качеству, и гарантируется заводом изготовителем Товара.
    2. Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и / или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и /или безопасность Товара.
    3. При получении товара от Поставщика Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных транспортных документах.
    4. Приемка товара осуществляется представителем Покупателя или представителем Грузополучателя, назначенного Покупателем в течение одних суток с момента получения товара.
    5. Принятие товара Покупателем производится:
    6. а) по количеству – в месте передачи товара, согласно весу, установленному в пункте отправления и указанному в товарно-транспортных документах, в момент передачи товара Покупателю.
    7. б) по качеству – в соответствии с сертификатом или удостоверением о качестве товара, представленным Поставщиком.
    8. В случае обнаружения нарушений связанных количеством и/или качеством поставленного товара, Покупатель (Грузополучатель) обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность товара, а также принять меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром.
    9. О выявленной недостаче товара составляется акт (по форме ТОРГ-2) за подписями лиц, производивших приемку товара.
    10. Одновременно с приостановлением приемки товара по качеству и/или количеству поставленного товара, Покупатель (Грузополучатель) обязан в срок не позднее 24-х часов после обнаружения несоответствия известить Поставщика в письменной форме посредством факса и/или электронной почты и вызвать представителя Поставщика для дальнейшей совместной приемки товара и составления двустороннего акта.
    11. Результаты проверки по количеству, представители Сторон фиксируют в двустороннем акте, который является основанием для предъявления претензий к Поставщику.
    12. Срок явки представителя Поставщика для совместной приемки по качеству и/или количеству поставленного товара и составления акта – в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.
    13. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный в п. 5.9. настоящего договора срок, Покупатель (Грузополучатель) составляет акт самостоятельно в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7 (далее по тексту-Инструкции).

  1. Гарантии

    1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не имеет производственных дефектов.
    2. Гарантийный срок хранения на Товар, имеющий сертификат соответствия, составляет 24 месяца с даты изготовления.
    3. Если в течение гарантийного срока хранения выявится ненадлежащее качество Товара, то Покупатель направляет сообщение Поставщику. Поставщик обеспечивает в течение 7 (семи) рабочих дней прибытие необходимых специалистов для выяснения причин и составления акта.
    4. Поставщик обязан устранить любой дефект Товара, указанный в рекламационном акте, возникший по вине Поставщика, своими силами согласно Гарантии за свой счет, за исключением дефектов, образовавшихся из-за нарушения Покупателем или его правопреемником правил транспортировки и хранения Товара.
    5. В случае если Поставщик или Покупатель откажутся от составления или подписания рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт экспертизы, составленный соответствующей независимой организацией.
    6. Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие вследствие чрезвычайных ситуаций, ненадлежащего обслуживания, нарушений возникших вследствие ненадлежащего хранения, транспортировки и разгрузки Продукции по вине Покупателя или третьих лиц, привлеченных Покупателем.

  1. Ответственность сторон

    1. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств определяются настоящим договором и действующим законодательством.
    2. В случае просрочки поставки товара в соответствии с условиями настоящего договора и Приложениями к нему Поставщик уплачивает неустойку из расчета 0,1% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
    3. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого  

просрочена на 30 (тридцать) дней.

    1. При недопоставке Товара Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Товара в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора.
    2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Товара. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленного Товара ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
    3. В случае поставки контрафактного Товара Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Товара. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленного Товара ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
    4. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Товара, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Товар или заменить его комплектным Товаром. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Товара за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектного Товара переносится соразмерно сроку доукомплектования Товара или его замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
    5. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленного Товара. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
    6. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
    7. В соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, Стороны договорились, что на сумму отсроченного платежа проценты за пользование чужими денежными средствами начислению Поставщиком и оплате Покупателем не подлежат.
    8. Выплата штрафов, пеней и иных неустоек не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.


  1. Основания, освобождающие от ответственности


    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств, принятых на себя по договору, если их исполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор) которые возникли после заключения договора, а именно из-за обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изданием запретительных актов государственных органов.
    2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно (однако не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления или прекращения) письменно известить другую Сторону (почтой или посредством факсимильной связи) о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
    3. Отсутствие уведомления установленного п.6.2. настоящего договора лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства.
    4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
    5. Срок исполнения договорного обязательства продлевается на время действия форс-мажора и его последствий, но не более чем на три последовательных месяца. После истечения указанного срока настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо любая из Сторон имеет право полностью или частично без привлечения судебных органов отказаться от исполнения настоящего договора, при условии письменного уведомления ею другой Стороны об том не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. В том случае Стороны до даты расторжения настоящего договора осуществляют расчеты по взаимным обязательствам.

  1. Порядок разрешения споров

    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, изменении, расторжении, исполнении настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться в досудебном (претензионном) порядке. Срок рассмотрения претензий 15 рабочих дней с момента получения.
    2. Разногласия, возникшие в связи с количеством и качеством товара, возникшие при исполнении настоящего договора, подлежат обязательному предварительному разрешению Сторонами в претензионном порядке. Претензия должна направляться другой Стороне в письменной форме и содержать требования заявителя с обоснованием, расчет, ссылку на соответствующие нормативные акты, перечень прилагаемых документов.
    3. В случае не достижения Сторонами согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.


  1. Срок действия договора

    1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части вытекающих из настоящего договора обязательств, срок исполнения которых наступает после истечения срока действия договора, до полного исполнения таких обязательств. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения настоящего договора.
    2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

  1. Прочие условия
    1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме путем составления дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. В случае если отдельные положения Приложений к настоящему договору будут противоречить положениям настоящего договора, то силу будут иметь положения Приложений к настоящему договору.
    3. Стороны обязуются принимать направляемые друг другу ксеро- и факсимильные копии, имеющие подпись и печать, как полноправные документы договорных отношений имеющих юридическую силу (за исключением товарных накладных) с последующим обязательным предоставлением другой Стороне подлинников тих документов в течение 10 (десяти) банковских дней.
    4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии, что Сторона, желающая то сделать, должна известить другую Сторону письменно за 15 (Пятнадцать) рабочих дней с указанием обоснованных причин расторжения договора, что оформляется в письменном виде Соглашением о расторжении договора.
    5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
    6. Для заключения договора Стороны обязаны предоставить образец печати и подписи должностных лиц, имеющих право подписи финансовых документов, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРП, а так же документы, свидетельствующие о полномочиях лица, подписывающего договор.
    7. Сторона по данному договору, обязана известить другую Сторону о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, влияющих, либо которые могут повлиять на исполнение настоящего договора: о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; об изменении почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитов; о назначении в период действия настоящего договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; об отмене (отзыве) доверенностей у лиц, уполномоченных на подписание документов связанных с исполнением договора и финансовых документов по настоящему договору, не позднее двух рабочих дней с момента, когда Стороне стало известно о существовании таких обстоятельств.


12. Юридические адреса и реквизиты Сторон:     


Поставщик

Покупатель:

ООО "Торговый Дом "Авантаж"

Юридический адрес: 109044, Российская Федерация, г. Москва, пер. Лавров, д. 6, стр.1

Фактический адрес: 109044, Российская Федерация, г. Москва, пер. Лавров, д. 6, стр.1

Банковские реквизиты: АО НК БАНК, 117997, МОСКВА

БИК: 044525278

Рас./с.: 40702810800000013999

Кор./с.: 30101810045250000278

ИНН: 2317054947

КПП: 770501001

ОГРН: 1092367003882

Телефон: +7-495-9270066

E-mail: tender@tdavantage.ru 


Генеральный директор


  _____________ /К.А. Зайцев/


М.П.

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»

Юридический адрес: 119602, г. Москва ул. Никулинская д.13

Фактический адрес: 119602, г. Москва ул. Никулинская д.13

в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35

БИК: 044525000

Тел/

E-mail: zhilishik-trop-nik2014@yandex.ru



Директор


___________________/В. В. Мирошкин/


     М.П.



Приложение

к Договору № _____________

от         2018 года

  1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

N

Номенклатура

Количество

Ед.

Цена

Сумма

1

Светильник светодиодный МЭК-РН ДБО64-012-65

       76

шт

1 283,50

97 546,00


2

Светильник светодиодный МЭК-РН ДБО64-012-65

1

шт

1 284,00

1 284,00

Итого

98 830,00



     Общая сумма поставки: 98 830,00 руб. (Девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 15 075,76 руб. (Пятнадцать тысяч семьдесят пять рублей 76 копеек).

  1. Срок поставки: 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
  2. Адрес поставки: г. Москва, район Тропарево-Никулино, по согласованию с Заказчиком

    ПОСТАВЩИК                                                    ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

ООО "Торговый Дом "Авантаж"



___________________ / К.А. Зайцев /

М.П.

Директор

ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"



________________________ / В. В. Мирошкин /

М.П.





Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Научно-технический прогресс
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.