Договор № 10 на поставку песка речного для нужд НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»

на поставку песка речного для нужд

НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»

Тульская область

г. Новомосковск  «06» сентября 2016 год

Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « Карьер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего  на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса ценовых предложений в электронной форме (реестровый номер торгов № 000 лот № 000) заключили настоящий договор о нижеследующем:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика песок речной  в соответствии со Спецификацией (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товар такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, СДАЧИ  И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Товар поставляется Заказчику по месту расположения производственной базы Заказчика по адресу: РФ, Тульская область,

2.2. Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами накладной и акта приема-передачи товара по форме.

2.4. В случае обнаружения несоответствия товара требованиям, указанным в техническом задании, в процессе его приема-передачи Заказчик обязан немедленно составить рекламационный акт (о браке/некомплектности) в 2-х экземплярах.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

3.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами акта приема-передачи товара (без претензий) и накладной.

4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет 180 000,00рублей (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%, что составляет  27 457,63 рублей (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек).

4.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, иных расходов Поставщика.

4.3. Цена, установленная в п.4.1. Договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, прямо установленных законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы размещения государственного и муниципального заказа.

4.4. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в  валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней по факту поставки товара и подписания акта приема – передачи товара, при отсутствии претензий к качеству товара, с приложением накладной и  счета - фактуры.

4.5. Источник финансирования: собственные средства НМУП "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров".

5. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ, ЗАМЕНА ТОВАРА

5.1. Поставщик обязан принять и заменить товар ненадлежащего качества. Некачественный товар подлежит возврату и замене на товар надлежащего качества за счет Поставщика.

5.2. Основанием для замены товара ненадлежащего качества является рекламационный акт, оформленный Заказчиком с участием представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, рекламационный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.  Поставщик обязан:

- поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества в место и в срок, согласно условиям настоящего Договора собственными силами и за свой счет.  Поставляемый товар должен: соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом задании.

- известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи;

- передать Заказчику оригиналы накладных и акт приема-передачи товара, подписанные Поставщиком, с приложением счета-фактуры;

- принять от Заказчика товар ненадлежащего качества и заменить его на аналогичный товар в течение 30 календарных  дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене.

6.2. Поставщик имеет право:

- получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Договора.

6.3. Заказчик обязан

- принять товар и при отсутствии претензий, оплатить в соответствии условиями настоящего

Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик несет ответственность за качество и комплектность передаваемого товара, сроки его поставки, гарантийное обслуживание.

7.3.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договору, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от  общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

7.5. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной стороне, в противном случае неустойка не уплачивается.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерация.

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение исполнения Договора не требуется.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договор не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.4. В случае, если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

10.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА.

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.3. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно-правового статуса каждая Сторона обязана известить в письменном виде другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Поставщику Договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

12.7. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН


Заказчик:

НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»

301650 Тульская обл., г. Новомосковск,

ул. Первомайская, д.70

 

Отделение  № 000 Сбербанка России г. Тула

Директор

НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»

__________________//

  м. п.

Подрядчик:

248031,

  КПП  402901001

к/сч 30101810000000000770

р/сч 40702810700010004851

В Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга

Директор

__________________//

  м. п.



Приложение к  Договору № 10

от «06» сентября 2016 г

Спецификация на поставку песка речного



п/п

Наименование товара

Ед. изм.

кол-во (ед.)

Цена ед.

руб.

Стоимость, руб.

1

Песок речной

м3

200

900,00

180 000,00

ИТОГО

180 000,00



Заказчик:

Поставщик:

__________________ / /

__________________//

МП

МП




Подпишитесь на рассылку:

Песок


Городские службы и муниципалитет

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.