КОНТРАКТ №_____
на поставку сетевого хранилища Synology DiskStation Ds918+, Black
г. Москва "__" ______2018 г.
____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», _________________________________ в соответствии с _____________________, в лице ____________________________ ___________________________________, действующее_ на основании ________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (-ЦЕНТР»), , 123154 г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. II – 1 этаж, офис 3/5В, именуемое в дальнейшем «Поставщик», Баранова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 01.01.01 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Сетевое хранилище Synology DiskStation Ds918+, Black (далее – товар, продукция), наименование, характеристики, количество, единичная и общая стоимость которого указана в Спецификации поставляемого товара (приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация) в сроки, установленные в Графике поставки (приложение № 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта (далее – График).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка Товара Заказчику по адресу: _______________________________
1.3. Документы, передаваемые Заказчику одновременно с Товаром и подтверждающие страну происхождения:
- счет-фактура Поставщика (с номером Грузовой таможенной декларации (ГТД), при наличии);
1.4. Поставщик так же обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):
1.4.1. Упаковка, маркировка, погрузка-разгрузка, доставка Товара к месту поставки, подъем Товара на этаж, вывоз упаковочного материала.
1.5. Поставщик гарантирует:
- легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;
- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т. д.);
- что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к использованию, без видимых признаков повреждения.
1.6. Заказчик принимает и производит оплату в соответствии со статьей 2 Контракта надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Контрактом порядке Товара.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _________ руб. 00 коп. (______________________________________ руб. 00 коп.). НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения - Информационное письмо по г. Москве от 01.01.2001 г. № 15-14/1981).
(далее - Цена Контракта).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте после поставки последним всего количества Контракта в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанных Сторонами товарной накладной и акта приемки-передачи товаров, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.
2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме с даты заключения контракта в течение __ дней.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 01.01.01 г.;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 01.01.01 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 1 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в приложении 1 к настоящему Контракту. В этом случае изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 11.3 настоящего Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счет.
4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 3 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, декларации о соответствии, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 15 (Пятнадцати) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.13. По итогам приемки товара и сопутствующих услуг при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
5.2.9. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.4.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Контракта в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта.
6.3. Гарантийный срок на Товар (единицу Товара) составляет 12 (Двенадцать) месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной.
6.4. Поставщик обязан обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок от Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания. Контактный телефон и факс должны иметь телефонные номера, зарегистрированные в г. Москва. Заявки Заказчика по «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика или его представителя в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и регистрироваться в журнале учета заявок.
6.5. Все комплектующие, которые Поставщик использует для восстановления работоспособности Товара и(или) оборудование, предоставляемое на время ремонта должны быть оригинальными (произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходный Товар) и иметь аналогичные функциональные характеристики.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения включая день исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного, Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения включая день исполнения обязательств Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации . (не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом в порядке и размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации в размере 10 % от цены контракта, что составляет ________ руб. ____ коп. (__________________________________________) Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.
7.6. При не предоставлении Заказчику информации, указанной в п. 5.4.4. Контракта, Поставщику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного Поставщиком с субпоставщиком пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.
7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара, завышения стоимости и/или поставки товара ненадлежащего качества по настоящему Контракту, Поставщик обязан возвратить Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком в счет поставки такого недопоставленного (поставленного не в полном объеме или поставки товара ненадлежащего качества) товара, в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
7.10. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
- в одностороннем порядке
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 15 (Пятнадцать) дней.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.
8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» ______2018 г.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 11.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 г. N 44-ФЗ. Дополнительно стороны вправе оформить контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение 2 "График поставки", приложение 3 "Форма Акта приемки-передачи товара".
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Общество с ограниченной ответственностью (ООО «АЗИМУТ-ЦЕНТР» ) ИНН/ КПП: 7734734015 / 773401001 123154 г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. II – 1 этаж, офис 3/5В Тел. 8-929-516-12-49 ОГРН: 5147746195120 Р./счет: 40702810338290101763 ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК: 044525225 к./счет: 30101810400000000225 | |
___________________: ____________________/__________________ / М. П. | Генеральный директор __________ / / М. П. |
Приложение 1
к Контракту _________
от "__" ______ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена за ед. в руб. | Сумма в руб. |
1 | Сетевое хранилище Synology DiskStation Ds918+, Black | 49 208,00 | ||
Итого: |
Заказчик: | Поставщик: |
_____________________: ____________________/_________________ / М. П. | Генеральный директор __________ / / М. П. |
Приложение 2
к Контракту _________
от "__" ______ 2018 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№ п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Срок исполнения поставки | Примечание |
1 | Сетевое хранилище Synology DiskStation Ds918+, Black | в течение __ дней с даты заключения контракта. |
Заказчик: | Поставщик: |
_____________________: ____________________/_________________ / М. П. | Генеральный директор __________ / / М. П. |
Приложение 3
к Контракту _________
от "__" ______ 2018 г.
ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва "___" ________ 2018 г.
__________________________ (далее - __________), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующей на основании ________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем "Поставщик", , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом N ___________ от "____"____________ 2018 г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
_________________________________________________________________________
Цена Контракта руб. (прописью) ____________________________________________
2. Фактический ассортимент, количества и качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:_______________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракта должны
быть выполнены "___" ________ 2018 г., фактически выполнены "____" _________2018 г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены ________________
5. Результаты работ по Контракту:
Стороны взаимных претензий не имеют
Заказчик: | Поставщик: |
_____________________: ____________________/________________ / М. П. | Генеральный директор __________ / / М. П. |
