Контракт № «_» _2017г

Контракт №

  г. Москва                                         «__» ___________2017г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», ,  действующего на основании Устава,  с одной стороны и  , в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице бизнес-ассистента , действующего на основании Доверенности № 8/009/82 от 01.01.01 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса  Российской  Федерации,  Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1.Понятия, используемые в настоящем Контракте

Товар – сантехнические товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, которые по своим техническим характеристикам, качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям соответствуют Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

Спецификация - перечень наименований Товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту.

Статья 2.Предмет Контракта

2.1.Поставщик обязуется передать Товар Заказчику согласно Спецификации в сроки, указанные в п.2.3 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.

2.2.Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и свободным от прав третьих лиц.

2.3. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика в течении 5 рабочих дней с даты подписания Контракта по следующему адресу Заказчика: г. Москва, Усиевича д.31 к.1  с 9*00 до 16*00

Статья 3.Цена Контракта и порядок расчетов

3.1.Цена Контракта составляет 347168,74 (триста сорок семь тысяч сто шестьдесят восемь рублей 74 копейки) в т. ч  НДС-18% - 52957,94руб.  (далее - Цена Контракта), и  включает в себя общую стоимость всех Товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение  своих обязательств по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость упаковки, транспортные расходы.

3.2.Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта.

3.3.Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств по безналичному расчету в течение 30 календарных дней с даты получения счета и подписанной обеими Сторонами товарно-транспортной накладной Заказчиком.

3.4. Аванс не предусмотрен.

Статья 4. Порядок приемки Товаров

4.1.Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.

4.2. Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

4.3.Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.5.Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки.

4.6.Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать: наименование изделия наименование фирмы-изготовителя; наименование страны-изготовителя; дату выпуска и гарантийный срок службы; при наличии - штриховой код Товара, Товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии), обозначение Товарного знака для сертифицированной продукции.

4.7.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8.В день передачи Товара Заказчику Поставщик обязан передать Заказчику:

Оригиналы оформленных Товарных накладных, счет, сертификаты (декларации о соответствии и  протоколы испытаний), обязательные для данного вида Товара, другие документы, подтверждающие качество Товара, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.9.В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Получателя/Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.10.В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.11.Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

Статья 5.Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2.Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

5.1.3.Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.4.Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим Контрактом, при условии возмещения Поставщику прямых убытков, причиненных таким отказом.

5.1.5.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.6.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.7.Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными (надзорными) государственными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1.Обеспечить приемку Товара.        

5.2.2.Своевременно оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями Контракта.

5.2.3.Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.Поставщик вправе:

5.3.1.Требовать исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту.

5.4.Поставщик обязан:

5.4.1.Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку Товара Заказчику.

5.4.2.Представить информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом.

5.4.3.Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

5.4.4.Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине при исполнении обязательств по настоящему Контракту.

5.4.5.Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

6.2.На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на Товар начинает течь с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона или иного документа.

6.3.В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт или замену поставленного Товара, устранение недостатков Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в установленный Сторонами срок. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки Товара в пределах города Москвы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1.        За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему  контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2.        Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации ..

7.3.        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей 10 процентов цены контракта и равна 34716,87руб.

7.4.        Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.5.        За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет  1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.6.        Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7.        Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8.        В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных услуг (работ) и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств, на основании требования Заказчика.

7.9.        Вред, причиненный третьим лицам Исполнителем (работниками Исполнителя) подлежит возмещению в полном объеме Исполнителем. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействиями, действиями либо бездействиями своих работников,  включая некачественное и недобросовестное выполнение работ (оказание услуг), в том числе ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный имуществу третьих лиц или Заказчика.

7.10.        Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажет, что невозможность исполнения этих обязательств наступила в силу воздействия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

       

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров;

-неоднократной передачи поставщиком предусмотренных контрактом Товаров в ассортименте, не соответствующем контракту (в случае, если предусмотрена поставка Товаров в ассортименте);

- отказ Поставщика передать Заказчику проданный Товар;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

8.3.Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4.Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки объемов выполненных работ и проведения взаиморасчетов.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4.Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1.Споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

10.2.До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы Стороны принимают меры  его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта

11.1.Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 31 декабря  2017 года.

11.2.Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту и являются его неотъемлемой частью.

Статья 12. Прочие условия

12.1.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического (фактического) адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.

12.2.Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу

12.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

       

Заказчик: ГБПОУ КАС №7 Юридический адрес:125315, г. Москва, ул. Усиевича, д.31 Департамент финансов города Москвы ГБПОУ КАС №7 л\с 2607541000451892, ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 р\с 40601810245253000002 Телефон\ Электронный адрес:*****@***mos. ru

Поставщик:

Юридический адрес:

142700,г. Видное, Белокаменное ш. д.1

Банковские реквизиты:

в КБ «СДМ-Банк» . Москва

Телефон: [phone], доб.2292;

e-mail: *****@***ru

  Директор  ГБПОУ КАС №7  Бизнес-ассистент

  ________________  __________        

Приложение 1

  к  Контракту № 000-11

от «___» ___________ 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Директор  ГБПОУ КАС №7  Бизнес-ассистент

  ________________  __________