КОНТРАКТ № _______
на поставку товара
г. Москва «__» __________ 20___ г.
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и -Трейд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет произвести поставку __________________________ в _____________________________________________ по адресу:_________________________________________________________ в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация), а также оказать сопутствующие услуги, связанные с исполнение настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется принять товар и сопутствующие услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена Контракта). Цена Контракта включает в себя общую стоимость всех поставляемых товаров, стоимость упаковки, а также стоимость сопутствующих работ и сопутствующих услуг: погрузочно-разгрузочных, демонтажных, монтажных работ, транспортные расходы, а также другие расходы и затраты Поставщика, так или иначе связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту поставки всего объема товара и выполнения всего объема сопутствующих услуг, путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 12 настоящего Контракта на основании надлежаще оформленных документов: счета, счета-фактуры, товарно-транспортных накладных, акта приемки-передачи товара (Приложение к настоящему Контракту) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приемки-передачи товара. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в п.2.1. настоящего Контракта и составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 12 настоящего Контракта.Статья 3. Сроки Поставки
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемку товара по количеству и качеству осуществляют уполномоченное лицо на основании доверенности.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001г.
4.3. Поставщик обязан известить за 2 (два) дня уполномоченного представителя Заказчика о точном времени и дате Поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
4.4. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ с поднятием на этаж, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.
4.5. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации.
4.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
4.7. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.8. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.9. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.10. При поставке товара Поставщик обязан предоставить на поставляемый товар следующие документы: товарно-транспортную накладную, счет-фактуру.
4.11. Поставщик вместе с поставляемым товаром обязан передать Заказчику сертификаты, обязательные для данного вида товара, паспорт, гарантийный талон, инструкцию на русском языке и иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.12. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 2 (двух) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
4.13. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.14. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.15. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.16. По итогам приемки товара и сопутствующих работ и услуг при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих работ и услуг Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.2. Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.5.2.2. Своевременно принять и оплатить Поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.16 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, организовав доставку до места установки, осуществить погрузо-разгрузочные работы с поднятием на этаж, произвести установку, сборку и утилизировать упаковку в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Поставить товар своими силами и средствами в соответствии с техническим заданием, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4.3. Предоставить Заказчику документы в соответствии с п. 4.10. настоящего Контракта вместе с товаром.
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного Товара.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,05% стоимости товара, поставка которого просрочена (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки).
6.4. В случае если Поставщик не поставил Товар в количестве, установленном Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 0,5 процентов от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара.
6.5. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Контракта по качеству, такой Товар подлежит возврату Поставщику, а Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 0,1 процентов от стоимости некачественного Товара за каждый факт такой поставки Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта).
6.6. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям Контракта по комплектности Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 0,1 процентов от стоимости недоукомплектованного Товара за каждый факт такой поставки Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта).
6.7. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара или замены некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 0,1 процентов от стоимости некачественного Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки).
6.8. В случае нарушения сроков доукомплектования поставленного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 0,1 процентов от стоимости некомплектного Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки).
6.9. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта, ответственность за нарушение которых не установлена отдельно в настоящем разделе, Заказчик вправе потребовать уплату:
за неисполнение обязательств, которые носят длящийся характер – штрафа в размере 0,01% от цены Контракта за каждый факт неисполнения своих обязательств;
за неисполнение обязательств, которые не носят длящийся характер – неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день неисполнения своих обязательств.
6.10. Во всех случаях влекущих возврат Товара Поставщику, Получатель обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Получателем и (или) Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.12. Поставщик гарантирует чистоту Товара от прав третьих лиц и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительного права авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 7. Порядок расторжения Контракта
7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по решению судебного органа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Статья 8 . Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.Статья 10. Срок действия, порядок изменения Контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» _____________20___ г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту.Статья 11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- Приложение - Спецификация поставляемого товара; Приложение – Форма (Образец) Акта приема-передачи товара.
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: __________________________ _________________ /___________/ М. П. | ПОСТАВЩИК: -Трейд»
111394, В СБЕРБАНК РОССИИ ПАО Г. МОСКВА Тел. (495) 225-83-10 Генеральный директор _________________ // М. П. |
Приложение к Контракту
№ __ от «__» ________ 20__ г.
Спецификация поставляемых товаров
№№ | Наименование и характеристики поставляемых товаров
| Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. с НДС (руб.) | Стоимость с НДС (руб.) |
Итого |
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
__________________________ Генеральный директор -Трейд»
_________________ /___________/ _________________ //
М. П. М. П.
Приложение к Контракту
№ ___ от «__» _________ 20__ г.
ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) АКТа
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Москва «___» _________ 20___г.
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и -Трейд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от «__» __________ 20__ г. № ___ (далее - Контракт) Поставщик поставил товар согласно товарной накладной от «___» ______ 20__ г. № ___ .
2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта.
3. Вышеуказанная поставка согласно Контракту должна быть выполнена до «__» __________ 20__ г., фактически выполнена до «__» __________ 20__ г.
4. Недостатки товаров не выявлены.
5. Паспорт, инструкции и сертификаты на товар получены.
6. Монтаж товара произведен в полном объеме, товар смонтирован и установлен на место эксплуатации.
ПРИНЯЛ: ПЕРЕДАЛ:
Заказчик: Поставщик:
Генеральный директор
-Трейд»
_______________/____________/ __________________//
М. П. М. П.
ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) АКТа ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА СОГЛАСОВАНА.
ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
___________________ ______________________/__________/ М. П. | Генеральный директор -Трейд» _______________________ М. П. |
