- С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в согласованный с Заказчиком срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале.
- В случае проведения Заказчиком на Объекте регламентных работ, влияющих на выполнение Работ Подрядчиком, Заказчик обязан предупредить об этом Подрядчика за 3 (три) рабочих дня до проведения таких работ.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
- Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных работ до даты подписания Сторонами Акта приемки работ и передачи Объекта Заказчику несет Подрядчик.
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Сдача-приемка выполненных Работ производится Подрядчиком и Заказчиком в соответствии с Графиком производства работ (Приложение к настоящему Договору). Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней по окончании срока выполнения Работ, предусмотренного Графиком работ, передает Заказчику следующие документы, оформленные надлежащим образом: Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет и счет-фактуру. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со следующего дня после получения документов, предусмотренных в пункте 9.1. Договора, обязан их рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает полученный Акт или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Заказчик направляет Подрядчику двухсторонний Акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, с указанием сроков их устранения. При этом работы не вызывающие споров подлежат приемке. Заказчик возвращает в адрес Подрядчика с мотивированным отказом без подписания акты в случае наличия недостатков, допущенных при оформлении документов. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки выполненных Работ в течение срока согласованного Сторонами. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 9.1.- 9.4. настоящего Договора. При невыполнении Подрядчиком требований, указанных в п. 9.4. настоящего Договора, Заказчик вправе устранить все выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить все расходы, связанные с их устранением.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ Подрядчик гарантирует:
- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока; бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок; высокое качество всех Работ и поставок, нормальное функционирование смонтированного и налаженного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей. своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
Гарантийный срок на качество выполненных работ начинается с момента подписания Сторонами Акта приемки работ и составляет 1 (Один) год.
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной и/или несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до фактической оплаты. Неустойка, предусмотренная в пункте 11.2. и 11.3 начинает начисляться при отставании от Графиков и установленных сроков оплаты более, чем на 30 календарных дней, при этом начисление неустойки начинается с тридцать первого дня отставания от Графиков, установленных сроков оплаты. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств. Подрядчик несет ответственность и возмещает причиненный вред в случае причинения вреда имуществу Заказчика и третьих лиц в ходе осуществления работ Подрядчиком, а также в течение гарантийного срока, если причинение вреда произошло в результате нарушения технологии производства работ Подрядчиком.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «_____» ______ 2012 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При расторжении Договора до завершения Работ, Подрядчик возвращает Заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства (в т. ч. авансовые платежи), незавершенный результат Работ, а также представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, направления претензий. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда Мурманской области при обязательном соблюдении претензионного порядка урегулирования спора, указанного в п. 14.2. – 14.5. Договора. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии обязательно указываются:
- дата предъявления претензии; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии; перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение трех рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В случае принятия решения о прекращении финансирования работ предусмотренных Договором и консервации Объектов с незаконченными работами, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления работы. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика. Рабочая и исполнительная документации передаются Заказчику после подписания Заказчиком Актов выполненных работ (КС-2) и справок стоимости работ КС-3 в течении трёх рабочих дней; Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон, либо в случаях, предусмотренных законодательством. Заключение договора, согласование и/или изменение условий договора, смет, приложений и т. п., расторжение договора, продление срока действия настоящего договора, документы, свидетельствующие об исполнении Сторонами условий договора, а также вся иная документация, письма и прочая корреспонденция оформляются сторонами в письменном виде. Письменная форма считается соблюденной и имеющей юридическую силу в случае использования факсимильной и/или электронных средств связи до предоставления подлинников соответствующих документов. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме и направляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 17 Договора «Адреса, реквизиты и подписи сторон». В случае изменения у Стороны юридического и (или) почтового адресов, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подрядчик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми лицензиями, разрешениями, допусками, имеет квалифицированный персонал для производства работ, предусмотренных настоящим договором. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение – Техническое задание.
Приложение – График производства работ.
Приложение – Перечень адресов.
Приложение – Перечень приборов учета полученных от Заказчика.
Приложение – Перечень приборов учета закупаемых Подрядчиком.
Приложение – Локальные сметы.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК: Наименование организации __________________________ Адрес места нахождения: ___________________________ Почтовый адрес: ____________________________ ИНН: КПП: Р/с: К/с: БИК: Тел.: Факс: Адрес электронной почты: | ЗАКАЗЧИК: Адрес места нахождения: 129110, , строение 3 Почтовый адрес: 129110, , строение 3 ОГРН: 1097746264219 КПП: 770201001 Р/с: № 000 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва К/с: № 000 БИК: 044525716 Тел.//(495) 609-50-69 Адрес электронной почты: *****@***ru |
Должность_____________________ ____________________________ М. п. | Генеральный директор _____________________ М. п. |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
