Договор № _ г. Москва «_» _201_г. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем по тексту Покупатель, «Мосгортранс» Андрея Анатольевича Хованова, действующего на основании доверенности , с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью


Договор № ________________


г. Москва «___» ______________201__г.


Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс»,
именуемое в дальнейшем по тексту Покупатель, «Мосгортранс» Андрея Анатольевича Хованова, действующего на основании доверенности , с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Поставщик, , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании _____________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. Поставщик обязуется поставить Покупателю комплектующие к компьютерам (далее – Продукция), в соответствии со спецификацией (Приложение к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию.
  2. ЦЕНА ДОГОВОРА
    1. Цена за единицу Продукции определена протоколом согласования договорной цены (Приложение ). Цена договора составляет 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 067,80 рублей.
    2. В цену Договора включены стоимость Продукции, стоимость доставки и упаковки, налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
  3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
    1. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется силами Поставщика на условиях DDP (Инкотермс-2010) - Москва - склад Покупателя по адресу:
      _________________________ в количестве, указанном в (Приложении №2).

Упаковка Продукции должна соответствовать упаковке заводов изготовителей.

    1. Поставка Продукции должна осуществляться в соответствии со спецификацией Продукции (Приложение ) в срок не более ______ рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
    2. Поставщик осуществляет поставку Продукции на склад Покупателя по рабочим дням в период с 09:00 до 16:00 часов. За 24 часа до отгрузки Поставщик письменно извещает Покупателя о предполагаемом времени доставки.
    3. При поставке Продукции Поставщик передает Покупателю подписанные со стороны Поставщика надлежаще оформленные товарные накладные ТОРГ-12, счет-фактуру и счет.
    4. Выгрузку Продукции в Месте поставки осуществляет Поставщик своими силами и за свой счет.
    5. Претензии в отношении качества поставленной Продукции, на которую установлен гарантийный срок, предъявляются Покупателем Поставщику в течение гарантийного срока.
    6. При выявлении Покупателем поставки Продукции ненадлежащего качества полномочные представители Сторон составляют и подписывают Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень нарушений и принятое Сторонами решение. В случае отказа, уклонения и/или неявки представителя Поставщика для составления Рекламационного акта, в нем делается Покупателем соответствующая отметка, и Рекламационный акт с перечнем выявленных нарушений подписывается Покупателем в одностороннем порядке. В указанном случае подписанный в одностороннем порядке Рекламационный акт имеет юридическую силу для обеих Сторон и является надлежащим доказательством достоверности обстоятельств, изложенных в указанном акте.
    7. Претензии в отношении комплектности поставленной Продукции предъявляются Покупателем Поставщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной.
    8. Покупатель вправе отказаться от принятия некачественной и/или некомплектной Продукции, а также Продукции, поставка которой осуществлена в ассортименте, не соответствующем условиям Спецификации, или поставка которой просрочена.
    9. В случае отказа Покупателя от принятия Продукции (части Продукции), Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление о возврате Продукции (части Продукции) с указанием причин. Вывоз Продукции (части Продукции), от которого Покупатель отказался, осуществляется силами и за счет Поставщика. На основании уведомления о возврате Продукции (части Продукции) Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан в случае уведомления Покупателя о возврате Продукции (части Продукции) вывезти товар и вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные Покупателем по настоящему Договору за данную партию Продукции (части Продукции), или произвести замену в соответствии с условиями настоящего Договора некачественной и/или некомплектной Продукции, поставка которой осуществлена в ассортименте, не соответствующем условиям Спецификации.
    10. Переход права собственности на Продукцию от Поставщика к Покупателю происходит с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12 с обеих сторон.
    11. Факт поставки Продукции подтверждается товарной накладной, подписанной Покупателем и Поставщиком. Обязательства Поставщика по передаче Продукции считаются выполненными с момента подписания уполномоченными лицами Поставщика и Покупателя накладной. Датой поставки признается дата подписания товарной накладной.
    12. Риск случайной гибели Продукции несет Поставщик до момента перехода права собственности согласно п.3.11 настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
    13. Объём закупаемой Продукции может быть изменён Покупателем в сторону увеличения или уменьшения, но не более чем на 10 % от предусмотренного Договором объёма закупаемой Продукции по решению Покупателя, или изменен не более чем на 30% от предусмотренного Договором объёма закупаемой Продукции по согласованию с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в установленном порядке. При этом цена Договора также изменяется пропорционально изменению объёма Продукции. После согласования данного вопроса Стороны подписывают дополнительное соглашение, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора.
  1. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
    1. Оплата за поставленную продукцию осуществляется с расчетного счета Покупателя в срок не позднее ____ (прописью) рабочих дней после поставки Продукции, подписания товарной накладной ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры.
    2. День получения Покупателем счета определяется датой его регистрации в канцелярии Покупателя.
    3. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
    4. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего обращения Покупателя возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Покупателем Продукции сверх фактически поставленного количества Продукции, не предусмотренной Приложением № 2 к Договору, и/или завышения её стоимости.
  2. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
    1. Качество Продукции должно соответствовать всем показателям ГОСТ и ТУ, установленным действующим законодательством Российской Федерации, или международным стандартам (ISO) и техническим условиям фирм-изготовителей.
    2. Продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение к настоящему Договору). Обязательно наличие документов и меток, определяющих происхождение и применяемость Продукции.
  3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    1. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция свободна от любых прав третьих лиц на него и у Поставщика отсутствуют какие-либо ограничения прав на нее.
    2. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция соответствует стандартам, показателям и параметрам, утвержденным на данный вид Продукции. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании), не должен содержать повторно используемых деталей, должен быть разрешенным к использованию производителем соответствующего оборудования, используемого Покупателем, как условие обеспечения совместимости Продукции с оборудованием, используемым Покупателем, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. Использование Продукции не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя оборудования, к порче или преждевременному износу того оборудования, на котором она будет установлена и для которого она предназначена.
    3. Поставщик несет ответственность за недостатки качества Продукции в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором.
    4. Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования Покупателя устранить недостатки Продукции, заменить Продукцию или ее составную часть при обнаружении в ней недостатков в период гарантийного срока. При этом все расходы, связанные с экспертизой, вывозом и транспортировкой Продукции или отдельных ее составных частей, устранением недостатков (ремонтом) Продукции, ее заменой, а также любые иные расходы, связанные с этим, несёт Поставщик.
    5. Гарантийный срок на поставляемую по настоящему Договору Продукцию составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания товарной накладной.
  4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
    1. Поставщик обязуется:
      1. За счёт своих средств и своими силами обеспечить доставку и отгрузку Продукции на склад Покупателя в течение ____ (прописью) рабочих дней с момента заключения договора.
      2. Предоставить комплект документов в соответствии п. 3.4 настоящего Договора.
      3. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или некомплектной заменить её на качественную или доукомплектовать с компенсацией понесённых Покупателем расходов.
      4. В случае выхода из строя печатающей техники Заказчика при использовании некачественных расходных материалов, предоставленных Поставщиком, Поставщик несет полную материальную ответственность и осуществляет ремонт печатающей техники за свой счет или возмещает полную стоимость печатающего устройства.
    1. Покупатель в рамках своей компетенции обязуется:
      1. Своевременно оплачивать поставленную Поставщиком Продукцию на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
      2. В соответствии с действующим на предприятии регламентом пропускать на свою территорию автомашины с Продукцией Поставщика, заказанной Покупателем.
      3. Принимать поставляемую Поставщиком Продукцию вместе с сертификатом
        соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98), утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. № П-6., и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98), утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. № П-7 (приемка продукции по качеству и количеству). В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции должен быть составлен рекламационный акт.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
    2. Ответственность Покупателя:

9.2.1.  В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

9.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
п. 4.1 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.3.  Покупатель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

    1. Ответственность Поставщика:

9.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:


П = (Ц - В) x С,

где:


Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании пописанных Сторонами накладных по форме ТОРГ-12;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:


,

где:


СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:


,

где:


ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.3.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде 5 (пяти) процентов цены Договора.

9.3.4.  В случае несвоевременного представления Покупателю документов по Договору, Поставщик обязуется выплатить по требованию Покупателя штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день нарушения срока представления соответствующего документа.

9.3.5.  Убытки, нанесенные Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

9.3.6.  Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.


  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
    1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 2 (двух) месяцев.
    2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке.

    1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения срока поставки Продукции более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
    2. Об отказе от исполнения Договора Покупатель извещает Поставщика посредством направления письменного уведомления.
    3. При одностороннем отказе от исполнения Договора обязательства по Договору прекращаются по истечении 10 (Десяти) календарных дней после получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны либо с даты, указанной в Уведомлении.
  1. АРБИТРАЖ
    1. При возникновении споров между Поставщиком и Покупателем по вопросам исполнения условий настоящего Договора стороны обязуются принимать все меры к их разрешению путем переговоров.
    2. В случае недостижения взаимоприемлемого решения все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
  2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    2. Все приложения и/или дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой составной частью.
    3. Все уведомления и сообщения сторон, направляемые после заключения настоящего Договора и связанные с его исполнением, изменением или прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
    4. Все последующие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
    5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего Договора.
    6. В случае необходимости Покупатель имеет право, совместно с комиссией Департамента, при осуществлении внутреннего финансового аудита, проводить встречные проверки материалов и документов Поставщика касающихся договора.
    7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имею­щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру:

 I  - Поставщику – .

 II  - Покупателю – Филиал Служба информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс».


  1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс»

Адрес: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д.22/21, стр.1

Грузополучатель:

Филиал Служба информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс», 107014, г. Москва, ул. Матросская Тишина д.15/17

Фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Матросская Тишина д.15/17

р/с  40602810700110000118

к/с  30101810145250000411

в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москве.

КПП771843001

Телефон//
8(499)261 11 56


Заместитель директора филиала

Служба информационных технологий и связи

ГУП «Мосгортранс»


_________________/ /

МП

Поставщик:

Общество с ограниченной

ответственностью «ЭСТЭ»

Юридический адрес: 117312, г. Москва,

ул. Вавилова, д.9а, стр.6

Фактический адрес:  117312, г. Москва,

ул. Вавилова, д.9а, стр.6

Банковские реквизиты:

Р/сч 40702810200000420106

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва

К/сч 30101810445250000836

ОКПО 35227898

Тел: 8 (499) 135-66-25


Генеральный директор


__________________/ / М.П.


Приложение

к договору № ____________

от «____» ___________ 201____ г.


Протокол согласования договорной цены

 Мы нижеподписавшиеся, от лица Покупателя – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс «Мосгортранс» Андрея Анатольевича Хованова, действующего на основании доверенности , с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Поставщик, , действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ___________________________________, достигнуто соглашение о величине договорной цены за единицу Продукции.


№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб. с НДС 18%

Сумма, руб. с НДС 18%

Страна происхождения

1

Адаптер DVI BURO DVI-I(m) - VGA HD15 (f) [vga-15f/dvi-i-plug]

шт.

2

780,00

  1 560,00

Китай

2

Видеокарта ASUS GeForce 210, 210-SL-1GD3-BRK, 1Гб, DDR3, Low Profile, Ret, nVidia GeForce 210; частота процессора: 589 МГц; частота памяти: 1200МГц; объём видеопамяти: 1Гб; тип видеопамяти: DDR3; DirectX 10.1/OpenGL 3.1; доп. питание: без дополнительного питания; блок питания не менее: 300Вт; тип поставки: Ret

шт.

2

2 720,00

5 440,00

КИТАЙ








Итого:

7 000,00


В том числе НДС 18%:

  1 067,80



Общая стоимость договора составляет: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 067,80 рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расче­тов и платежей между Покупателем и Поставщиком.



Покупатель

ГУП «Мосгортранс»

Заместитель директора филиала

Служба информационных технологий и связи

ГУП «Мосгортранс»


____________


М.П.

«___»_____________2016 г.

Поставщик

Генеральный директор


__________________/ /


М.П.

«___»_____________2016 г.


Приложение

к договору № ____________

от «___» ____________ 201___ г.


Спецификация продукции

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб. с НДС 18%

Сумма, руб. с НДС 18%

Страна происхождения

1

Адаптер DVI BURO DVI-I(m) - VGA HD15 (f) [vga-15f/dvi-i-plug]

шт.

2

780,00

  1 560,00

Китай

2

Видеокарта ASUS GeForce 210, 210-SL-1GD3-BRK, 1Гб, DDR3, Low Profile, Ret, nVidia GeForce 210; частота процессора: 589 МГц; частота памяти: 1200МГц; объём видеопамяти: 1Гб; тип видеопамяти: DDR3; DirectX 10.1/OpenGL 3.1; доп. питание: без дополнительного питания; блок питания не менее: 300Вт; тип поставки: Ret

шт.

2

2 720,00

5 440,00

КИТАЙ








Итого:

7 000,00


В том числе НДС 18%:

  1 067,80



Общая стоимость договора составляет: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 067,80 рублей.


Покупатель

ГУП «Мосгортранс»

Заместитель директора филиала

Служба информационных технологий и связи

ГУП «Мосгортранс»


____________


М.П.

«___»_____________2016 г.

Поставщик


Генеральный директор


__________________/ /


М.П.

«___»_____________2016 г.





Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Информационные технологии


Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Техника и производство



 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.