Договор № на установку системы кнопки тревожной сигнализации « » 2018 г

ДОГОВОР №

на установку системы кнопки тревожной сигнализации

г. Москва  « »  2018 г.

        , именуемая  в  дальнейшем Заказчик, , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью - Высокие Технологии Охраны» (-ВТО»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик на возмездной основе поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по установке системы кнопки тревожной сигнализации, комплект из двух радиоканальных брелков с подключением на пульт вневедомственной охраны по Центральному административному округу г. Москвы по адресу: г. Москва, д., с. в объёме прилагаемой сметной документации (Приложение к Договору), с гарантией качества выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации.

1.2. Заказчик своевременно и в полном объеме оплачивает услуги Подрядчика.

2. Права и обязанности сторон.

Заказчик обязан:

2.1. Производить контроль за качеством выполнения работ.

2.2. Подписать Акт приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации в порядке, определенном в п. 5.2 настоящего Договора.

2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в сумме, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.

2.4. Для согласования и решения всех вопросов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ по настоящего Договору, Заказчик выделяет своего представителя.

Подрядчик обязан:

2.5. Качественно выполнить объем работ  по установке системы кнопки тревожной сигнализации в соответствии с Локальной сметой № 1 (Приложение к настоящему Договору), утвержденной  Заказчиком.

2.6. Обеспечить качество всех работ в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами, а также Правилами устройства и эксплуатации электроустановок.

2.7. Соблюдать действующие нормы техники безопасности, противопожарной  безопасности и правила охраны труда.

2.8. Обеспечить выполнение работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментом.

2.9.  После выполнения работ по настоящему Договору подготовить Акт приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации для подписания его Сторонами.


Порядок и сроки выполнения работ.

3.1. Все предусмотренные Договором работы производятся по методике, разработанной Подрядчиком.

3.2. Срок начала работ в течение 3-х дней после заключения Сторонами настоящего Договора.

3.3.  Подрядчик  выполняет порученные ему работы в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии полной строительной готовности.



Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Стоимость установки системы кнопки тревожной сигнализации по Договору определяется локальной сметой № 1 и составляет: 42 534,82 (Сорок две тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 82 копейки), НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ.

4.2. Оплата производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

4.3. В случае расторжения Договора Подрядчик в 5-дневный срок возвращает Заказчику сумму за вычетом стоимости выполненных работ и приобретённых материалов и оборудования.

5.Оформление, сдача, приемка и оплата выполненных работ.

5.1. Сдача-приемка выполненных работ завершается подписанием Акта приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации.

5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный выше указанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

При отказе Заказчика принять выполненные работ Стороны в течение 5-ти рабочих дней составляют Акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения.

Недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет и своими средствами с последующим составлением Акта приемки выполненных работ.

5.3. Договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все дефекты, обнаруженные после подписания Акта приемки выполненных работ, в течение гарантийного срока, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, устраняются Подрядчиком за свой счет в течении 2-х рабочих дней с момента уведомления Заказчиком через электронную почту Подрядчика *****@***ru или по телефону (495) 627-77-09.

7.Изменение и расторжение договора.

7.1. Изменение условий Договора производится по соглашению Сторон и оформляется Дополнительным соглашением в письменной форме.

Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.

8.Особые условия.

8.1. Заказчик предоставляет Подрядчику всю необходимую информацию для проведения работ, оговоренных в п. 1.1 настоящего Договора.

8.2. Все неурегулированные споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров или в арбитражном суде г. Москвы.

8.3. При подписании Акта приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию.

9.Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, эмбарго, массовые забастовки, катастрофы природного или техногенного характера, действия правительства и органов государственной власти, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие выполнению сторонами своих обязательств.

9.2. Сторона, ссылающаяся на наличие форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее

3-х дней, письменно известить другую сторону о начале и (или) об окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Договора, причем это сообщение должно быть подтверждено свидетельством (либо справкой). Если любая сторона в данный срок не известит другую Сторону о начале или окончании форс-мажорных обстоятельств, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства как форс-мажор.

9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения Договора на период их действия.

10.Общие положения.

10.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения ими принятых на себя обязательств в соответствии с пунктом 3.3.

10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, в целях его исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся, один у Заказчика, второй у Подрядчика.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

  Заказчик:

  Юридический адрес:

  тел.:, факс

  эл. почта: 

  ИНН КПП

  л/с 

  р/с 

  в

  к/с        

  БИК 



  _________________

  М. П.

  Подрядчик:

-ВТО»

Юридический адрес:

140003 Московская область г. Люберцы, п/о-3, 49/1-144

Фактический адрес: г. Москва, 1-ый Нагатинский пр-д, д. 6

Тел./

ИНН /КПП  5027036187/502701001

Р/с  40702810136000006749  Филиал Центральный ПАО  Банк «ФК Открытие»

К/с  30101810945250000297

БИК  044525297

  Генеральный директор

  -ВТО»

  _______________

  М. П.



Подпишитесь на рассылку:


Усилители
или виды устройств, в которых осуществляется увеличение энергетических параметров сигнала (воздействия) за счет использования энергии вспомогательного источника

Сигнализация

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.