Контракт поставки № 000 _2018г

КОНТРАКТ ПОСТАВКИ № 000

         Москва        ______2018г.

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы реабилитационная школа-интернат № 32 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБОУ РШИ № 32), далее именуемое «Покупатель», , действующего на основании Устава,  с другой стороны,  именуемые  в дальнейшем  "Стороны",  с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пункта 4, части 1 статьи 93 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт, о нижеследующем:

1.        ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.        Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять Продукцию в соответствии с заявкой Покупателя, по цене, согласно Спецификации, Счетов, Накладных и Счетов–фактур, являющихся неотъемлемой частью данного Контракта.

1.2.        Весь ассортимент товара Поставщика именуется в настоящем Контракте «Продукция». Наименование, ассортимент и цена за единицу Продукции, срок поставки фиксируются Сторонами в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.        Продукция представляет собой технологическое оборудование для предприятий общественного питания.

1.4.        Продаваемая Продукция является новой (не бывшей в употреблении), на момент передачи Покупателю не является предметом залога, не состоит под арестом, в аренде, свободна от прав третьих лиц и обременений.

1.5.        Технические характеристики Продукции документально закреплены в паспорте изделия. Никакие другие источники информации не являются документом, декларирующим технические характеристики и комплектность Продукции.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Поставщик обязан передать Покупателю продукцию не позднее срока поставки, указанного в спецификации к настоящему Контракту.

2.2.  Покупатель обязуется оплатить и принять Продукцию по ценам, согласованным Сторонами в Приложении к Контракту.

2.3.  Поставщик обязан предоставить Покупателю все необходимые сертификаты на закупаемую у Поставщика продукцию.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Цены на Продукцию указываются в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту)

3.2.  Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента получения товара на складе Покупателя. Источник финансирования – бюджет. КОСГУ 340.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1.  Поставка Продукции осуществляется одной  партией со склада Поставщика.

4.2.  Поставка Продукции осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров непосредственно Покупателю. Доставка осуществляется за счет Поставщика.

4.3.  Приемка товаров от Поставщика оформляется подписанием счета фактуры и товарно-транспортной накладной на переданную Продукцию. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке продукции, осталось по необходимому числу экземпляров.

4.7.  Право собственности на каждую отдельную партию Продукции, риски случайной гибели или повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Продукции Покупателю, либо его представителю, и подписания Сторонами товарной накладной.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1.  Качество поставляемой Поставщиком продукции соответствует ГОСТам РФ и ТУ производителя.

5.2.  Продукция поставляется со следующими сопроводительными документами:

5.2.1.  Накладная и счет –фактура.

5.2.2.  Сертификат соответствия, заверенный собственной печатью Поставщика (выдается по требованию Покупателя)

5.2.3.  Санитарно-эпидемиологическое заключение (выдается по требованию покупателя).

5.2.4.  Гарантийный талон

5.3.  Продукция Поставщика поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей его сохранность согласно ГОСТ 9142-90.

5.4.  При обнаружении Покупателем после подписания накладной недостатков товара по качеству, количеству, ассортименту или комплектности, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Покупатель обязан известить об этом Поставщика в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента приемки товара, и пригласить Поставщика для составления двустороннего акта об установлении недостатков Продукции.

5.5.  При получении претензии, Поставщик обязан рассмотреть её в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.  Поставщик гарантирует, что вся поставляемая Продукция является новой (не бывшей в эксплуатации) и соответствует техническим характеристикам, указанным в паспортах соответствующих изделий.

6.2.  Гарантийный срок на Продукцию исчисляется с момента передачи Продукции и указывается в гарантийном талоне.

6.3.  Гарантия не предоставляется на следующие расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Продукции: - режущие диски, шнеки, ножи для измельчительного и режущего оборудования;

- электрические и светодиодные лампы, лампы индикации и т. п.;

- кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки; - резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т. п.;

- нагревательные элементы (если дефект вызван образованием на нагревательных элементах избыточного слоя накипи или механическим повреждением).

6.4.  Информация, необходимая для оформления гарантийного случая:

6.4.1.  Описание проблемы в письменном виде на почту *****@***ru

6.4.2.        Фотография шильдика, где указаны марка, модель, серийный номер оборудования.

6.4.3.        Акт о вводе в эксплуатацию

6.4.4.        Акты о проведении ТО за последние 6 месяцев

6.5.  Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком только на основании принципа «ремонта и/или замены соответствующих деталей». Если установлено что оборудование вышло из строя в срок и на основании, предусмотренном гарантией производителя, то Поставщик может на свое усмотрение выслать в адрес Покупателя необходимую для замены деталь, либо забрать у Покупателя неработающую деталь для проведения экспертизы в сертифицированном сервисном центре производителя. В случае, если выход из строя оборудования произошёл по причине заводского брака, все ремонтные работы будут бесплатные. В случае, если выход из строя оборудования произошёл из-за не соблюдений условий эксплуатации, то ремонтные работы проводятся за счёт Покупателя по предварительному согласованию. Доставка оборудования или его части до сервисной службы Продавца и обратно осуществляется Покупателем за свой счёт (адрес сервисной службы – Москва, Огородный проезд, д.9Ас1).

6.6.  Поставщик не принимает на себя ответственность за финансовые потери, возникшие во время простоя вышедшего из строя оборудования, и не компенсирует их. Поставщик так же не покрывает покупателю расходы на проводимые им самостоятельно или с привлечением третьих лиц ремонтные и иные работы.

6.7.  Выполнение гарантийных обязательств не может быть затребовано Покупателем в случаях:

- нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции, ремонта, переделки, демонтажа, выполненных силами Покупателя или третьими лицами, не уполномоченными со стороны Поставщика;

- попадания в Товар посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, из-за стихий, пожаров, бытовых факторов, несоответствия параметров (характеристик) инженерных сетей и соединительной арматуры, подключенных к Продукции, использования Продукции не по назначению, а также в случаях воздействия форс-мажорных обстоятельств.

7.        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

7.2.  В случае просрочки исполнения Покупатель обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3.  За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 1063" (далее – Постановление № 000) в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей) 00 коп.

7.4.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оказанию услуг, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оказанию услуг. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается  в соответствии с Постановлением № 000 в виде фиксированной суммы в размере  10 % (Десяти процентов) цены контракта (этапа), что составляет 549 рублей 99 коп.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обстоятельств) в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с Постановлением № 000, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств или устранения нарушений по Контракту.

7.8. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации об объекте, на стадии заключения Контракта, посредством направления акцепта на конкретную оферту Поставщика, а именно недостоверной информации о площади объекта, т. е. Покупатель намеренно уменьшил декларативную площадь объекта, по отношению к максимальной площади объект указанного в оферте, Поставщик вправе требовать возмещения понесенных им убытков. В случае отказа Покупателя возместить убытки Поставщику в добровольном порядке, Покупатель вправе обратиться в суд с требованием о возмещении  Поставщиком Покупателю таких убытков.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.  Все споры и разногласия по настоящему Контракту урегулируются путем переговоров.

8.2.  При невозможности достижения согласия все споры по данному Контракту рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии со ст. 37 АПК РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.        Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнения обязательств по настоящему Контракту, если она явилась последствием обстоятельств, играющих для сторон роль обстоятельств, непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть раннее предвидены сторонами. В этом случае выполнение обязательств откладывается до прекращения действия подобных обстоятельств или их последствий.

9.2.        Под обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия) военные действия или аналогичные войне обстоятельства (Восстание, терроризм) ограничение путем действий, или вмешательства государственных организаций или органов власти, включающих, но не ограничивающихся изменением законодательства, постановлений, либо ограничения в действиях.

9.3.        Сторона обязана как можно быстрее проинформировать другую сторону о начале или прекращении действий непреодолимой силы, которая препятствует выполнения Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его двумя сторонами и действует до 31.05.2018 года.

10.2.  Документы, необходимые для заключения и исполнения Контракта, включая сам Контракт, передаваемые по электронной почте, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК 125130, Москва, 6-ой Новоподмосковный переулок, дом № 4 Р/С 40702810500000038284 К/СЧ. 30101810345250000745 Филиал № 000 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 8(495)150-08-36

ПОКУПАТЕЛЬ ГБОУ РШИ №32 Адрес: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 53 Департамент финансов города Москвы (ГБОУ РШИ № 32 л/счет 2614841000930432) Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35 Р\СЧ 40601810245253000002 Телефон: [phone] Е-mail: *****@***ru

  Генеральный директор  Директор

  _________________________//

____________________ //

Приложение к Контракту поставки № 000 от _________2018г.

Спецификация№1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Тележка комбинированная KAYMAN К-ТК-2	1	Шт	12 100,00	12 100,00

Сумма прописью: 12 100 (Двенадцать тысяч сто) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 845,76(Одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 76 копеек.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК 125130, Москва, 6-ой Новоподмосковный переулок, дом № 4 Р/С 40702810500000038284 К/СЧ. 30101810345250000745 Филиал № 000 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 8(495)150-08-36

ПОКУПАТЕЛЬ ГБОУ РШИ №32 117042, Р/С 40601810245253000002 ГУ Банка России по ЦФО

  Генеральный директор  Директор

  _________________________//

____________________ //