Контракт О/ПОСТ № 98/09 06 сентября 2017 г

КОНТРАКТ О/ПОСТ № 98/09

г. Москва                                                                        06 сентября  2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью (-ГРУПП»), именуемое в дальнейшем  ПОСТАВЩИК, , действующего на основании  Устава­­­­­­­­­­­­­­­­­­, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется своевременно принять и оплатить оборудование, в дальнейшем именуемых «Товар». Наименование, количество и ассортимент поставляемого Товара определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ) (далее - Спецификация). Поставщик гарантирует Покупателю, что на Дату получения Товара Товар является новым, не бывшим в  эксплуатации, а также что Поставщик обладает правом собственности на Товар, при этом Товар не продан,  не заложен, под арестом или иным обременением не состоит.
ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА Общая стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара составляет 95382 (девяносто пять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 копеек. Стоимость комплекса работа по Контракту не облагается НДС,  в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения,  в соответствии с положениям главы 26.2 Налогового кодекса РФ (Уведомление о возможности применения упрощенной системы  налогообложения года, выданного Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по г. Москве № 21). ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ Цены за единицу Товара устанавливаются Поставщиком в рублях. Все платежи по настоящему Контракту производятся в рублях на основании счетов Продавца в следующем порядке:

  - 100% от общей стоимости Товара, что составляет 95382 (девяносто пять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 копеек. Стоимость комплекса работа по Контракту не облагается НДС, в связи с применением  Исполнителем упрощенной системы налогообложения,  в соответствии с положениями главы 26.2 Налогового кодекса РФ (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения года, выданного Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по г. Москве № 21) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта.

Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях. Датой оплаты Товара по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Настоящим Стороны договариваются,  что поставленный по настоящему Контракту Товар до момента  его оплаты Покупателем не признается находящимся в залоге у Поставщика в целях статьи 488 ГК РФ. В случае если Поставщиком  допущена просрочка поставки Товара,  Покупатель вправе задержать оплату Товара на срок просрочки поставки.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Покупатель обязан: Организовать приемку Товара в согласованном Сторонами месте и в согласованное Сторонами время;  организовать подписание необходимых документов, подтверждающих факт приема-передачи партии Товара; Обеспечить доставку Поставщику подписанных со своей стороны документов, подтверждающих факт  приема-передачи Товара. Организовать проверку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. При обнаружении отступлений от настоящего Контракта, несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Контракта в письменном виде заявить об этом Поставщику; Произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта; По требованию Поставщика производить сверку расчетов, а именно: подписывать и возвращать Поставщику соответствующий Акт сверки расчетов не  позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. При  неполучении Поставщиком указанного Акта/получения неподписанного Акта, сверка считается проведенной, а данные, указанные Поставщиком в Акте, считаются подтвержденными Сторонами; Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара направить Поставщику подписанные со своей  стороны экземпляры товаросопроводительных документов Поставщика (товарно-транспортные накладные, накладные ТОРГ-12, иные документы). Поставщик обязан: Осуществить  поставку  Товара  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Контракта  по  качеству,  наименованию, ассортименту, количеству, со всеми необходимыми документами:

- Счетом на оплату;

- Товарной накладной;

- Гарантийным сертификатом;

Своевременно выставить и направить/передать Покупателю Счет, накладные; Передать Товар в согласованные сроки и в согласованном месте Покупателю или указанному им  Грузополучателю; В случае получения соответствующего извещения от Покупателя за свой счет исправить все выявленные  недостатки Товара, осуществить допоставку/доукомплектование Товара, поставленного с отступлениями от условий настоящего Контракта, либо осуществить возврат уплаченных по Контракту денежных средств; Нести гарантийные обязательства в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом; Стороны обязаны: Считать текст настоящего Контракта, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Контракта и в ходе исполнения обязательств, возникающих из  настоящего Контракта, конфиденциальной информацией. Не публиковать и не делать доступными, не разглашать или иным образом использовать сведения,  полученные при выполнении обязательств по настоящему Контракту, в целях, не связанных с выполнением функций, вытекающих из настоящего Контракта. Настоящие обязательства исполняются Сторонами в пределах срока действия настоящего Контракта и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Контракта, если не будет оговорено иное.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим Контрактом  обязанностей Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый календарный день просрочки. Требование об уплате неустойки и санкций любого рода должно быть оформлено в письменном виде и  подписано уполномоченным представителем заявляющей Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного  требования пени не начисляются и не уплачиваются. Поставщик обязан произвести уплату неустойки и  санкций в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего  требования Покупателя. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Стороны от исполнения обязательства в натуре.
ФОРС – МАЖОР Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожары,  наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, войны, забастовки, вступление в силу нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и проч.). В этом случае сроки выполнения обязательств,  указанные в настоящем Контракте, увеличиваются на срок, в течение которого действуют форс-мажорные  обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных  обстоятельств в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента, как Стороне стало или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, и срок их действия должен быть подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-промышленной палаты,  расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Контракта, либо иного компетентного  государственного органа. Если указанные в п. 8.1 Контракта обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти)  календарных дней, любая из Сторон вправе предложить второй Стороне внести в настоящий Контракт  соответствующие изменения, либо расторгнуть настоящий Контракт, предварительно уведомив об этом вторую Сторону.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Возникшие разногласия по данному Контракту Стороны обязуются разрешать в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна ответить на нее в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее  получения. Все споры между Сторонами, которые не были разрешены в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным  составлением соответствующего письменного документа, подписываемого обеими Сторонами, и являющегося  неотъемлемой частью настоящего Контракта. Настоящий Контракт может быть расторгнут Сторонами до истечения его срока действия путем составления соответствующего письменного соглашения либо в иных случаях, установленных законом или Контрактом. В случае если Поставщиком допущена просрочка поставки (полностью или частично) Товара на срок более чем 10 (десять) рабочих дней, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или  частично отказаться от закупки Товара по настоящему Контракту и/или от исполнения настоящего Контракта, и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за такой Товар. В таком случае настоящий Контракт  будет считаться расторгнутым полностью или в соответствующей части в дату получения Поставщиком  уведомления Покупателя. Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные за  Товар, на счет Покупателя,  указанный в настоящем Контракте, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя об отказе от исполнения Контракта или от закупки Товара. В случае нарушения данного положения, Поставщик возмещает Покупателю причиненные убытки и уплачивает неустойку в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Настоящий Контракт содержит все Контрактенности между Сторонами относительно его предмета. Не  существует никаких иных заверений, гарантий, условий и Контрактенностей между Сторонами относительно предмета настоящего Контракта, кроме тех, что прямо указаны в нем. Истечение срока действия настоящего Контракта и/или его расторжение не освобождает Стороны от  необходимости окончательного исполнения взаимных обязательств, возникших в ходе действия настоящего Контракта, в том числе от ответственности за ненадлежащее исполнение этих обязательств. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т. п.), окончания или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования (если наличие лицензии необходимо для исполнения обязательств по настоящему Контракту), Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона,  не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим  неблагоприятных последствий. Любое уведомление, необходимое или допускаемое по настоящему Контракту, делается в письменной форме, и направляется адресату по факсу либо по электронной почте, с обязательным последующим вручением  лично, либо посредством почтовой связи по адресам, указанным в настоящем Контракте. Если какое-либо положение настоящего Контракта является или станет по какой-либо причине  недействительным или незаконным, это не влияет на действительность и исполнимость всех остальных его положений. В этом случае Стороны проведут добросовестные переговоры с целью внесения в это положение таких  изменений, чтобы после его изменения оно было действительным и законным и в  максимально возможной степени отражало первоначальные намерения Сторон в отношении затронутого в нем вопроса. Поставщик не вправе передавать, продавать, уступать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Покупателя. Настоящий Контракт составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В части, не урегулированной Контрактом, отношения Сторон регламентируются действующим  законодательством Российской Федерации.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:	Поставщик:
_______________	-ГРУПП»
ОГРН: __________________ ИНН: ____________________,	ОГРН: 1067760546677 , КПП: 772101001,
Юридический адрес: ___________________________	Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 30/15
Расчетный счет ________________________________ Кор. счет № _____________________________ БИК: ____________________ ОКПО:______________________ Код организации по ОКВЭД ___________ ☎ Телефон: (_______________________ E-mail:	Расчетный счет № 000 в г. Москва Кор. счет № 000 БИК: 044525600, ОКПО: 98315706, ОКВЭД  45.21 ☎ , E-mail: *****@***ru
__________________________ ____________________  _________________________ м. п.  (подпись)	Генеральный директор -ГРУПП» ____________________  м. п.  (подпись)

Приложение к Контракту поставки

                               

                                                               

СПЕЦИФИКАЦИЯ

                       

№ п/п	Наименование Товара (работ)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая стоимость Товара
1	С 2000 КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	2325	2325
С 2000 К Клавиатура	шт.	2	4749	9498
С 2000 М Пульт контроля и управления	шт.	1	6909	6909
С 2000 ИТ Информатор телефонный	шт.	1	4136	4136
Бриз Блок разветвительно-изолирующий	шт.	10	400	4000
С 2000 ШИК Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный	шт.	21	935	19635
С 2000 СТ Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный	шт.	22	693	15246
С 2000 СТИК  Извещатель охранный оптико-электронный объемный и поверхностный звуковой адресный	шт.	7	1690	11830
С 2000 СМК Извещатель охранный магнитоконтактный адресный	шт.	8	296	2368
С 2000 СП1 Блок сигнально-пусковой	шт.	1	1850	1850
Приток РКС05	шт.	1	12100	12100
РИП 12 (исп.18)	шт.	1	3430	3430
АКБ 17А/ч	шт.	1	1200	1200
Маяк-12-КПМ1 Оповещатель охранно-пожарный световой	шт.	3	285	855
Итого:	95382

                                       

Покупатель:	Поставщик:
-ГРУПП»
ОГРН: 1067760546677 , КПП: 772101001,
Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 30/15
Расчетный счет № 000 в г. Москва Кор. счет № 000 БИК: 044525600, ОКПО: 98315706, ОКВЭД  45.21 ☎ , E-mail: *****@***ru
Генеральный директор -ГРУПП» ____________________  м. п.  (подпись)