Контракт № 3/5135-18

КОНТРАКТ № 3/5135-18

г. Москва

«_____»______________ 20_____г.

ГБУ «Мосгоргеотрест» (; местонахождение: 125040, Москва, Ленинградский проспект; Свидетельство № 000.05-2009-7714972558-И-003 от 01.01.2001 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», -аналитика ОДиПД , действующего на основании Доверенности , с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ:

Расчет и нанесение ЛГР (красных линий) с созданием инженерно-топографического плана М1:500 Подеревная съемка

для проектирования комплексного благоустройства озелененной территории на участке по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, стр.1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе: Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения условий контракта. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда. Заказчик обязуется: Обеспечить допуск Подрядчика в установленном порядке на территорию для выполнения работ, а также подготовить площадки изысканий и помещения для доступа и работы механизмов и специалистов Подрядчика. Производить в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, необходимые расчеты с Подрядчиком. Получить по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект (в рабочие дни с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., по пятницам – с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.) в течение не более 5-ти рабочих дней при завершении работ Подрядчиком готовую техническую документацию и акт сдачи-приемки выполненных работ. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные предметом договора, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика. Подрядчик вправе: Требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика. Требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств Заказчиком. Подрядчик обязуется: Выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными и контрактом. Представлять уполномоченному представителю Заказчика техническую документацию и акт сдачи-приемки выполненных работ в сроки, установленные контрактом. Получать разрешение в установленном порядке на производство работ по настоящему контракту от соответствующих компетентных органов (природоохранные органы, службы ФСБ, ФСО и т. п.) в случае, если территория имеет соответствующие ограничения на проведение работ. Уведомлять Заказчика  о случаях недопущения Подрядчика на территорию объекта для проведения работ. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, выполняемых по контракту, составляет 10 988,16 руб. (Десять тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 16 коп.), в том числе НДС 18% 1 676,16 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 16 коп.) согласно сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта.

3.2. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и в порядке, предусмотренном ФЗ -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, срок оплаты стоимости выполненных работ продлевается на период устранения недостатков, указанный в двустороннем акте с перечнем недостатков и сроков их выполнения.

3.4. В платежном поручении в графе «назначение платежа» Заказчик обязан указать номер контракта, сумму платежа, с обязательным выделением суммы НДС.

3.5. Оплата по контракту производится за счет средств___________________________________________________.
КБК:_______________________________.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ, указанных в п. 1.1. контракта, составляет 12 рабочих дня(ей). Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих суток со дня подписания контракта Сторонами.

4.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке перенести сроки окончания работ:

а) на период неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком следующих обязательств по контракту:
- обеспечения допуска (доступа) Подрядчика на объект,

б) на период получения разрешений от соответствующих компетентных органов (службы ФСО, ГИБДД и т. п.) на выполнение работ на участке изыскания - в случае возникновения необходимости получения таких разрешений.

4.3. Сдача-приемка технической документации оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта технической документации, исполнительной сметы и счета-фактуры. Указанные документы выдаются представителю Заказчика по предъявлению последним доверенности, выданной от имени Заказчика, и документа, удостоверяющего личность лица, получившего доверенность.

4.4. Получение документов, указанных в п. 4.3. контракта, подтверждается соответствующей подписью на акте сдачи-приемки выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика. Дата оформления указанной записи подтверждает получение Заказчиком технической документации.

4.5. Заказчик в течение не более 7 рабочих дней со дня получения им документов, указанных в п. 4.3. контракта, обязан подписать акт или направить мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа Заказчика работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате на основании одностороннего акта.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение недостатков на основании двустороннего акта осуществляется Подрядчиком безвозмездно.

4.7. В случае досрочного прекращения работ по контракту Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет контракта, в строгом соответствии с условиями контракта.

5.1.2. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5.1.3. Отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту.

5.1.4. Отсутствие нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта, что составляет 1 098,82 руб. (Одна тысяча девяносто восемь рублей 82 коп.).

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, пожаров, забастовок, войн, принятия государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

6.8. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по Контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Контракту.

6.9. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2018 г.

7.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по контракту, за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия контракта.

7.3. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных контрактом, и несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств.

7.4. Условия контракта могут быть изменены, в том числе, в случаях, предусмотренных ст. 95 ФЗ -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на  10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на 10 (десять) процентов. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

7.5. Настоящий контракт составлен и подписан в электронной форме.

7.6. В случае изменения сведений: адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей и т. д., указанных в контракте и приложениях к нему, Стороны информирует об этом письменно в 5-дневный срок с момента соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанных сведений, соответствующая Сторона несет все риски такого неуведомления.

7.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение - Техническое задание;

Приложение - Сметы;

Приложение - Схема границ заказа.

8. Адреса сторон и банковские реквизиты:

Подрядчик: ГБУ «Мосгоргеотрест»

, ,

юридический адрес:125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.11

почтовый адрес: тот же

Расчёты осуществляются через

Департамент финансов города Москвы

(ГБУ "Мосгоргеотрест"  )

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

р/с  40601810245253000002

;;

КБК 00000000000000000137; ОКТМО 45382000

, e-mail: *****@***ru

Заказчик: 

Подрядчик	Заказчик
Главный специалист-аналитик ОДиПД ГБУ «Мосгоргеотрест»
/_____________________//	/_____________________/___________________/
М. П.	М. П.
«___________» __________________ 20____г.	«___________» __________________ 20____г.

Приложение 1 к контракту

№ 3/5135-18 от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

Расчет и нанесение ЛГР (красных линий) с созданием инженерно-топографического плана М1:500

Заказчик: Фамилия, инициалы и номер телефона ответственного представителя заказчика: Наименование объекта: озелененная территория по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, стр.1. Адрес объекта: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, стр.1. Вид продукции: инженерно-топографический план масштаба М1:500. Система координат и высот: Московская. Состав работ:

Топографическая съемка М1:500; Подеревная съемка; Камеральная обработка результатов съемки и построение топографического плана в цифровом виде;

Полевое обследование подземных коммуникаций; Составление плана подземных коммуникаций М1:500  по результатам полевого обследования и материалам архива ГБУ «Мосгоргеотрест»;

Нанесение на план подземных коммуникаций проектируемых подземных инженерных трасс; Проверка полноты планов подземных коммуникаций в МКС ПАО "МОЭСК"; Расчет и нанесение на инженерно-топографический план линий градостроительного регулирования; Изготовление графической и электронной копии плана.

Требования к выходным материалам. Линии градостроительного регулирования (ЛГР) наносятся на топографические планы в соответствии с "Эталоном условных обозначений ЛГР" путём копирования электронного плана ЛГР, актуализированного по Разбивочным Чертежам Актам, разработанным и выпущенным НИиПИ Генплана города Москвы; Инженерно-топографический план выполняется в соответствии с нормативными документами:

Свод правил СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; Свод правил СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, Госстрой России, М., 2002; Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, часть II, «Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства», Госстрой России, М., 2001; Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания), М., 1979 (предназначены для применения при производстве работ на территории г. Москвы и лесопаркового защитного пояса); Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства в г. Москве, МРР-3.2.04.02-04.

Дополнительные требования:

Поиск углов поворота и других скрытых точек подземных коммуникаций производится с использованием трубокабелеискателя;

Плановое положение подземных коммуникаций, обнаруженных с помощью приборов поиска, на ИТП показывается схематично. При необходимости уточнение планово-высотного положения подземных коммуникаций осуществляется по шурфам, выполненным Заказчиком; При отсутствии высотных отметок на исполнительных чертежах, зарегистрированных в Геофонде города и возможности их определения без шурфления, высотные отметки не показываются; Данные о проектируемых подземных коммуникациях наносятся на ИТП по материалам архива ГБУ «Мосгоргеотрест» (архив проектов ОПС); На застроенной территории выполняется детальное координирование углов всех капитальных зданий и оснований надземных сооружений, координирование выходов подземных коммуникаций.

Перечень отчётных материалов: ЛГР на инженерно-топографическом плане в цифровом (электронном) векторном виде на CD диске в формате DWG; Библиотека шрифтов; Графическая копия  инженерно-топографического плана на бумажном носителе.

Подрядчик	Заказчик
Главный специалист-аналитик ОДиПД ГБУ «Мосгоргеотрест»
/_____________________//	/_____________________/_____________________________/
М. П.	М. П.
«___________» __________________ 20____г.	«___________» __________________ 20____г.