Контракт (стр. 2 )

5.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки.

5.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: товарные накладные (в том числе с указанием информации о сроке годности лекарственных препаратов, № серии с указанием количества поставляемых лекарственных препаратов, соответствующих этой серии), сертификаты соответствия с областью действия – на всей территории РФ (декларации соответствия), регистрационные удостоверения, счет-фактуру и другие необходимые документы. Наименование, единица измерения, цена за единицу Товара указанные в товарных накладных должны строго соответствовать Спецификации (Приложение к настоящему Контракту). Счет-фактура должна быть полностью заполнена с обязательным указанием страны происхождения Товара и номера грузовой таможенной декларации. Номер грузовой таможенной декларации должен быть сформирован с учетом правил, изложенных в пункте 1 совместного приказа ГТК России № 000, МНС России №БГ-3-11/240 от 01.01.2001 «О формировании номера грузовой таможенной декларации после выпуска товаров». В случае отсутствия документов, указанных в настоящем пункте, в комплекте с Товаром, Товар считается не поставленным и наступает ответственность, определенная настоящим Контрактом.

5.8. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия и оплаты некомплектных Товаров и Товаров ненадлежащего качества.

5.9. Поставщик обязан выполнить допоставку или замену некомплектного Товара и (или) Товара ненадлежащего качества в течение срока, указанного в Претензии. Допоставка (и) или замена Товара по претензии Заказчика производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в том числе  расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, а также с проведением в связи с этим повторного контроля органами сертификации и контроля.

5.10. Днем поставки партии Товара является день подписания Заказчиком акта приема-передачи товара после совершения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

  6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Контракту,

новый прошел государственную регистрацию в РФ, разрешен в установленном порядке для применения и имеет свободное обращение в России, качество Товара соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида Товара, весь Товар, подлежащий поставке, имеет происхождение из правомочных стран-источников, в отношении качества Товара отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

6.2. Остаточный срок годности на поставляемый Товар на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее  срока, указанного в Приложении №1 к настоящему Контракту. Заказчик имеет право получать Товар с меньшим сроком годности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 58416,02 рублей (10  процентов от цены Контракта).

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 14604,00 рублей (2,5 процента от цены Контракта).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренного Контрактом до момента фактического исполнения обязательств, удостоверенного представителями Сторон.

7.4.1. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа об оказании услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

7.4.2. Размер ставки определяется по формуле:

,

где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

7.4.3. Коэффициент К определяется по формуле:

,

где: ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

       При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика на расчетный счет Заказчика или  путем зачета встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть на основании ст. 410 Гражданского  Кодекса Российской Федерации Заказчик имеет возможность выплатить Поставщику по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

7.6. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

7.7. По настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 96 Федерального закона – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере 69 070,14 рублей. Обеспечение исполнения Контракта, представленное в виде залога денежных средств, возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

8.3. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Контракту откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

  9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

  КОНТРАКТА

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать претензионным путем в порядке досудебного разбирательства: посредством переговоров, обмена письмами, выставления претензий, уточнением условий Контракта, составлением необходимых актов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

        9.2. При не достижении соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

        9.3. Настоящий Контракт расторгается  на основании:

  -  письменного соглашения Сторон;

-  вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

-  одностороннего отказа  Заказчиком от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически исполненных обязательств осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.