Контракт

КОНТРАКТ № ______________

г. Москва.                                                                «__» ________ 201_ г.

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации (ГБУ МосгорБТИ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании доверенности № ИС-6846/16 от 01.01.2001 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) на основании пункта 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 01.01.2001 г. №44-ФЗ, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести работы в соответствии с техническим заданием (Приложение к настоящему контракту) и выдать Заказчику результаты выполненных работ в объеме, предусмотренном техническим заданием (Приложение к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию Заказчика работу в отношении объекта, расположенного по адресу: _______________________

1.3. Работы выполняются в соответствии с установленным сторонами графиком работ (Приложение к настоящему Контракту).

1.4. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи  выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.5. Право Подрядчика на выполнение работ, указанных в п.1.1. Контракта, подтверждается Свидетельством о допуске к работам № СРО-П-083-0244-7710498023-000801-03 от 01.01.2001 г., выданным на основании Решения Совета СРО НП «Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»».

1.6. Требования к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком в Техническом задании и должны соответствовать требованиям СНиП и другим действующим нормативным документам и нормативным актам Российской Федерации и Правительства г. Москвы в части состава, содержания и оформления результатов выполненных работ.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании (Приложение ), в сроки, установленные сторонами в Приложении № 3, а также передать по Акту приема-передачи Заказчику результат работы в объеме, предусмотренном Приложением №1 к настоящему Контракту.

2.1.2. Выполнить в полном объеме работы и обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями нормативно - технической документации: МРР-2.2.07-98 «Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 31-06-2009», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», СП 20.13330.2011. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85» , СП 22.13330.2011. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П-22-81», СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*», СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80», ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», Постановление правительства Москвы от 01.01.2001 г. «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах», Постановления Правительства Москвы -ПП «О перечне случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется».

2.1.3. Обеспечить соблюдение действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда, соблюдение правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Беспрепятственно допускать ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения уполномоченного представителя Заказчика для осуществления контроля и надзора за выполнением работ.

2.1.4. При обнаружении недостатков в выполненной работе, Подрядчик обязан в сроки, указанные Заказчиком, устранить имеющиеся недостатки. 

2.1.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента, когда он узнал об этом, в письменной форме поставить в известность Заказчика.

2.1.6. Подрядчик имеет право сдать выполненную Работу досрочно.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязуется принять выполненную Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта работу и оплатить стоимость выполненных работ.

2.2.2. Передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.2.3. Своевременно, по предварительной заявке Подрядчика, осуществить допуск работников Подрядчика на объект и обеспечить безопасные условия труда для них. 

2.2.4. В течение 3-х дней после получения от Подрядчика сообщения об окончании выполнения работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.3. настоящего Контракта, принять результат работ на основании Акта приема-передачи, а при обнаружении недостатков в работе - в течение 5 дней после её сдачи сообщить об этом Подрядчику.

2.2.5. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания Сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. Срок выполнения работ по настоящему Контракту начинается с даты заключения настоящего Контракта.

3.2. Сдача работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Результаты выполненных работ выдаются представителю Заказчика по предъявлению последним доверенности, уполномочивающей его на совершение таких действий, и документа, удостоверяющего личность лица, получившего доверенность.

3.4.  В случае выявления невозможности выполнения работ в соответствии с условиями Контракта, работы приостанавливаются до решения Сторонами вопроса о целесообразности дальнейшего проведения работ или корректировке Технического задания.

3.5. В случае невозможности проведения обследования выше - и нижерасположенных помещений в течение половины установленного срока выполнения работ, работы приостанавливаются до решения Сторонами вопроса о целесообразности дальнейшего проведения работ.

3.6. В случае досрочного прекращения работ ввиду их нецелесообразности, Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней принять от Подрядчика документацию по выполненному объему в соответствии с Актом сдачи-приемки выполненных работ, с указанием стоимости фактически выполненных работ, которую Заказчик обязан оплатить в течение 10 рабочих дней.

3.7. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика осматривает результаты работ и, в случае отсутствия недостатков, принимает выполненную работу.

3.8. Об обнаружившихся при приёмке работы недостатках, ухудшающих результат работ, Заказчик заявляет об этом Подрядчику в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика.

3.9. При непринятии работ без мотивированного отказа в срок согласно п. п. 3.7.-3.8, работы считаются принятыми без замечаний.

4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость выполнения работ по настоящему Контракту составляет 56 568,50 рублей (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 50 копеек), кроме того НДС 18% - 10 182,33 рубля (Десять тысяч сто восемьдесят два рубля 33 копейки). Итоговая общая сумма (включая НДС) составляет 66 750,83 рублей (Сто тридцать три тысячи пятьсот один рубль 66 копеек).

4.2. Оплата работ производится Заказчиком в соответствии с ценой Контракта, указанной в п. 4.1. и отраженной в Расчете стоимости работ (Приложение №  2)  к настоящему Контракту.

4.3. Заказчик осуществляет  оплату цены Контракта в течение 14 календарных дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Счет на оплату выставляется Подрядчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ  в течении 5 рабочих дней. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.4. В стоимость контракта не входят расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу организаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по поручениям заказчика, в случае если данные услуги не входят в перечень документов, выдаваемых заявителем без взимания цены или не предусмотрены настоящим Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 2,5 (два с половиной) % от цены Контракта, что составляет 1 668,77 рублей (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь рублей 77 копеек).

5.2. В случае просрочки  исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 10 (десять) % от цены Контракта, что составляет 6 675,08 рублей (Шесть тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 08 копеек).

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств или устранения нарушений по Контракту.

5.4. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации об объекте, на стадии заключения Контракта, посредством направления акцепта на конкретную оферту Подрядчика, а именно недостоверной информации о площади объекта, т. е. Заказчик намеренно уменьшил декларативную площадь объекта, по отношению к максимальной площади объект указанного в оферте, Подрядчик вправе требовать возмещения понесенных им убытков. В случае отказа Заказчика возместить убытки Подрядчика в добровольном порядке, Подрядчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении  Заказчиком Подрядчику таких убытков.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон по настоящему Контракту не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, настоящий Контракт, может быть, расторгнут Заказчиком путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться Сторонами в претензионном порядке. Претензии направляются Сторонами по адресам, указанным в настоящем Контракте. Срок ответа на претензию составляет 15 дней с даты направления соответствующей претензии.

7.2. В случае невозможности разрешения споров претензионным путем либо неполучением ответа на претензию стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. . Настоящий Контракт может быть расторгнут:

8.2.1. по соглашению Сторон,

8.2.2. по решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ,

8.2.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 01.01.2001 г. .

8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.5.  Контракт  заключен в «Электронном магазине» (Портал поставщиков) системы ЕАИСТ в электронной форме в порядке, предусмотренном п.3.1.8 Положения о системе закупок города Москвы, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 г. «О системе закупок города Москвы» и может быть подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.6. Приложения: № 1 (Техническое задание), № 2 (Расчет стоимости), № 3 (График работ) являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации ГБУ МосгорБТИ,125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер.9, стр.7 тел.: [phone] , , ОКТМО 45382000 Департамент финансов города Москвы (ГБУ МосгорБТИ  ) ГУ Банка России по ЦФО КБК 00 00 00 00 00 00 00 00 0130 Гл. специалист отдела проектирования _______________ /_______________/ МП

Приложение

к Контракту № __________

  от  «__ » ______ 201_ г.

Техническое Задание

В рамках настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги):

Получить документацию по объекту. Провести обмерно-исcледовательские работы. Провести  обследование технического состояния здания (состояние основных строительных конструкций, ограждающих конструкций фундаментов и т. д.), определить степень износа; Обследование технического состояния элементов внутренней планировки помещения, определить степень износа; Обследование технического состояния внутренних сетей инженерного обеспечения; Подготовить техническое заключение (отчет), с представлением технических расчетов, фотографий, планов, схем, разрезов, ведомостей, оценок и т. д. (перечень документов может быть дополнен  в зависимости от состояния конструкций).

Результаты выполненных работ, подлежащие передаче Заказчику:

Техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ по перепланировке объекта в 1 экз.

Объект расположен по адресу: ______________________________

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
_______________________________ _______________ /_______________/	Гл. специалист отдела проектирования _______________ ______________ МП

Приложение

к Контракту № _______________

  от  «__ » ________ 201_ г.

Расчет стоимости

Наименование услуг	Единицы измерения	Кол-во	Цена за единицу, без НДС 18% (руб.)	Сумма, с НДС 18% (руб.)
Изготовление технического заключения на нежилое помещение площадью от 251 до 500 кв. м., расположенного по адресу: _________	услуга	1	56 568,50	66 750,83
Всего с учетом НДС (18%)	66 750,83

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
______________________________ _______________ /______________/	Гл. специалист отдела проектирования _______________ /_______________/ МП

Приложение

к Контракту № ____________

  от  «__ » ________ 201_ г.

График работ

Срок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием составляет 85 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. В срок выполнения проектных работ не входит срок выполнения согласований и экспертиз, за исключением указанных в Приложении №1 к Контракту.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _______________________________ _______________ /_______________/ Гл. специалист отдела проектирования _______________ _______________/ МП