КОНТРАКТ N
поставки товара EXW
г. Москва
"____" 201 г.
Сергей Владимирович, зарегистрированное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации (свидетельство о государственной регистрации от "10 сентября 2009г. серия _68_____ N _001396375_______, выдано _Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Тамбовской области), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице , действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение ----------в лице директора-----------------., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона от 01.01.01 г. , заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок Покупателю продукцию согласно спецификации (далее - Товар) на условиях EXW.
1.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами.
1.3. Датой вступления Контракта в силу считается дата, указанная в правом верхнем углу первой страницы контракта.
1.4. После вступления настоящего Контракта в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы и переписка по нему будут считаться недействительными.
1.5. В Спецификации может быть указан срок, в течение которого будет действовать достигнутое сторонами соглашение о цене Товара.
1.6. Фактическое количество и цена поставленного Товара указываются в товарных накладных или коносаментах или ГТД.
1.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю при доставке товара поставщиком Покупателю.
1.8. Поставщик считается выполнившим свои обязанности по поставке с момента передачи Товара в распоряжение Покупателя.
2. ЦЕНА ТОВАРА
и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ---,00 руб. (----рублей 00 копеек). НДС не облагается в связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Договору.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.6. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 настоящего Договора.
2.7. Оплата производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 настоящего Договора) в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты выставления Поставщиком счета на оплату.
2.8. Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара, в т. ч. отдельных его партий, и при условии наличия полного перечня документов, предусмотренных пунктом 4.9. настоящего Контракта.
2.9. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. Срок выполнения работ с момента заключения настоящего Договора по « » 201г.
3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.
4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать Спецификации, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10 Претензии по комплектности товара принимаются Поставщиком в течение 3 (трех) дней с момента передачи товара Покупателю. Претензии по качеству Товара принимаются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.
4.11. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 3 (трех) дней заменит поставленные товары качественными товарами.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.
В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.
4.13. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.
5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и / или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
5.4.5. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств на поставляемые товары на срок, превышающий установленный изготовителем гарантийный срок на эти товары.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.
6.2. Поставщик несет ответственность за качество Товара. Брак подлежит замене после подтверждения обоснованности претензий. Расходы по замене брака несет Поставщик.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае несвоевременной поставки Поставщиком товара, Заказчик взыскивает с Поставщика неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) в размере 0,1 % от стоимости Договора начисляется за каждый день просрочки обязательств по поставке товара.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штраф, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. Поставщик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) выставленную Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего уведомления.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
-в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке, с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
8.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком.
8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор действует с момента заключения по « » 201 г., а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- приложение № 1 «Спецификация;
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Поставщик:
И. П. г. Москва ул. Каширское шоссе д.15стр.2 тел.-916-322-54-04 ПАО Сбербанк Email: *****@***ru | |
Директор ____________________/ / | Директор ____________________/ / |
