КОНТРАКТ № ________________
на поставку товаров для нужд ______________________________
г. Москва | «___» ______________ 201__ г. |
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 70.07», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ
Товар – товар, поставляемый по настоящему Контракту, который по своим техническим характеристикам, качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям соответствует Спецификации.
Спецификация - перечень наименований Товара, оформленный Приложением № 1 к настоящему Контракту.
Разнарядка на поставку Товара – распределение Товара по адресам Заказчика, оформленное Приложением № 2 к настоящему Контракту.
График поставки – сведения о сроках поставки Товара Заказчику, оформленные Приложением № 3 к настоящему Контракту.
Товарная накладная – первичный учетный документ, который оформляет передачу товарно-материальных ценностей, составляется в соответствии с унифицированной формой товарной накладной (форма № ТОРГ-12), утвержденной постановлением Госкомстата РФ .
Акт приемки-передачи Товара – форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Контракту.
2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Поставщик обязуется передать товар согласно Спецификации в сроки, указанные в Графике поставки, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.2. Поставщик гарантирует, что Товар свободен от прав третьих лиц.
2.3. Товар считается переданным Заказчику в момент подписания Товарной накладной.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ___________ (__________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% _____________ (________________________) руб. ___ коп., и включает в себя общую стоимость Товара, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, доставка, стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости) и т. п. расходы, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту.
Аванс не предусмотрен.
3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, а также пунктом 3.3. настоящего Контракта.
3.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон:
а) При снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом, качества работ и иных условий исполнения Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, объема работы или услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.
3.5. Оплата поставленного Товара, в том числе поставки Товара партиями, осуществляется по факту поставки в течение 5 (пяти) банковских дней на основании следующих документов:
- счет на оплату;
- счет-фактура;
- товарная накладная;
- акт приемки-передачи Товара.
3.6. В случае поставки Товара партиями стоимость последней партии должна быть не менее 20 % от цены Контракта.
3.7. В случае поставки товара отдельными партиями оплата товара производится за поставленную партию товара при условии наличия полного перечня документов, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего Контракта.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета.
4. СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки товара в полном объеме – в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение к настоящему Контракту).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.
Для приемки работ может быть создана приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.2. Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.
5.3. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
5.4. Товар, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Спецификации.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками Товара, указанными в Спецификации. В этом случае изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном настоящим Контракта.
5.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки.
5.6. Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать: наименование изделия наименование фирмы-изготовителя; наименование страны-изготовителя; дату выпуска и гарантийный срок службы; при наличии - штриховой код Товара, Товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии), обозначение Товарного знака для сертифицированной продукции.
5.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.8. В день передачи Товара/партии Товара Заказчику Поставщик обязан передать Заказчику:
- Товарную накладную;
- сертификаты (декларации о соответствии и протоколы испытаний), если они обязательны для данного вида Товара.
5.9. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Контракта.
5.10. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
5.11. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара подписывает документы, указанные в п. 5.8 настоящего Контракта.
5.12. Все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара/партии Товара переходят к Заказчику с момента подписания Товарной накладной.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
6.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
6.1.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.1.4. Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которого предусмотрена настоящим Контрактом.
6.1.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
6.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
6.1.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
6.1.8. Для проверки соответствия качества поставляемых Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6.1.9. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этого Товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными (надзорными) государственными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Обеспечить приемку Товара.
6.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
6.2.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать исполнения Заказчиком исполнения своих обязательств по Контракту.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара согласно Графику поставки.
6.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.
6.4.3. Представить информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом.
6.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
6.4.5. Оформить, подписать и представить Заказчику документы, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.4.6. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности.
6.4.7. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине при исполнении обязательств по настоящему Контракту.
6.4.8. Обеспечить с территории Заказчика своевременную уборку упаковочного материала и иного мусора, образовавшегося после разгрузки Товара на месте доставки.
6.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Поставщик гарантирует, что качество и безопасность поставляемого Товара соответствует стандартам, техническим регламентам.
В случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации копии сертификатов на Товар предоставляется вместе с поставляемым Товаром и являются документами, подтверждающими качество поставляемого Товара.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 2,5 процентов от цены Контракта.
Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.
Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:
1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;
2. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт условия о необходимости представления указанного).
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Контракта.
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат выполнения работ (оказания услуг), не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Спецификацией, являющейся приложением к настоящему Контракту.
8.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
8.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.9. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото - и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.10. Претензии в части скрытых недостатков могут быть заявлены Заказчиком по мере их обнаружения.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении Поставщиком обязательств, в том числе в следующих случаях:
- нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 7 рабочих дней;
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки и монтажа (установки) Товара;
- при наличии двух и более претензий по количеству, комплектности, ассортименту и качеству Товара;
- неоднократной передачи Поставщиком предусмотренных Контрактом Товара в ассортименте, не соответствующем Контракту (в случае, если предусмотрена поставка Товаров в ассортименте);
- отказ Поставщика передать Получателю проданный Товар;
- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Получателя о доукомплектовании Товара.
9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта.
9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки объемов поставленного Товара и проведения взаиморасчетов.
9.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем поставленного Поставщиком и оплаченного Заказчиком Товара.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
11.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.
11.4. В претензии должны быть указаны следующие данные:
- основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии; сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения); подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее; список прилагаемых документов; реквизиты счета для перечисления денежных средств; дата составления претензии.
11.5. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 3 (трех) дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 3 (трех) дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.
Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) дней с момента получения претензии Стороной.
11.6. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы при обязательном соблюдении претензионного порядка в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт действует с момента заключения Контракта до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.
Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Товара (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.
12.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12.3. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического (фактического) адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях, указанных в настоящем Контракте, должны быть соблюдены следующие требования:
- при использовании факса уведомления и сообщения направляются по следующим номерам: Заказчику +7 _______________, Поставщику. При этом номера факсов Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене факса для обмена документами по настоящему Контракту. Доказательством надлежащей отправки факса признается отчет факса об отправке;
- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Заказчику _______________ Поставщику. При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Контракту. Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.
13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом -ФЗ. Дополнительно стороны вправе оформить Контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и города Москвы.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение к Контракту «Спецификация»;
Приложение к Контракту «Разнарядка»;
Приложение к Контракту «График поставки»;
Приложение к Контракту «Форма акта приемки-передачи Товара».
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ____________________________________ ________________ ________________ ___________________ |
| |
Приложение
к Контракту № _____________
от «___» ___________ 201__ г.
Спецификация № 1
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
ИТОГО: |
Итого цена Контракта: составляет ______________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% ________ (______________________) руб. ___ коп.
Заказчик: ________________ _____________________ _____________ М. П. | Поставщик: Генеральный директор _____________________ М. П. |
Приложение
к Контракту № _____________
от «___» ___________ 201__ г.
Разнарядка
№ | Товар | Адрес поставки |
1 | В соответствии со Спецификацией |
Заказчик: _______________ ______________________ ______________ М. П. | Поставщик: Генеральный директор ______________________ М. П. |
Приложение
к Контракту № ______________
от «___ » ____________ 201__ г.
График поставки
№ | Адрес поставки | Товар | Срок поставки |
1 | В соответствии со Спецификацией | С момента заключения Контракта по «___» ________ 201__ |
Заказчик: _______________ ________________ _________________ М. П. | Поставщик: Генеральный директор _________________ М. П. |
Приложение
к Контракту № _____________
от «___» ___________ 201__ г.
ФОРМА (ОБРАЗЕЦ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Акта приемки-передачи Товара
г. Москва «___» _______201_г.
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом №______ от ___________________ Поставщик поставил товар в следующем объеме:
№ | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | |||
2 | |||
3 |
2. Товар по объему и качеству полностью соответствуют условиям Контракта от №______ от ______________. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Стоимость товара, поставленного Поставщиком, составляет _______________ (_______________________), в том числе НДС ______________.
4. Подлежит оплате по Акту приемки-передачи Товара. __________(____________) руб., в том числе НДС __________________________(______________________) руб.
5. С Товаром передан полный/не полный комплект документов (нужное подчеркнуть)
6. Акт приемки-передачи Товара составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
Заказчик:
_______________________________________________
_______________________________________________(должность, ФИО)
М. П.
Поставщик:
_______________________________________________
_______________________________________________(должность, ФИО)
М. П.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
