Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем « Поставщик », , действующего на основании Доверенности г., с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ДОГОВОР № ______

поставки лекарственных средств

г. Москва        «__» ________________ 2017 г.


___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и

        Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Доверенности г., с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с договором Поставщик принимает на себя обязательства поставить лекарственные препараты, именуемые в дальнейшем Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, согласно спецификации Приложения № 1 к договору.

1.2. Спецификация формируется на основании заявки Заказчика, где указывается ассортимент, количество, цена, место и дата поставки.


2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Товара по договору составляет ________________ рублей ____________ копеек (__________________________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 10% _____ рублей ____ копеек (______________________________ рублей ____ копеек).

Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней.

2.2. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.3. Товар оплачивается Заказчиком по ценам, утверждённым в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

2.4. Цена Товара на период действия договора является фиксированной и пересмотру не подлежит

2.5. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает в себя непосредственно стоимость Товара, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, тару, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.


  1. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ
    1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора.
    2. Порядок приемки Товара Заказчиком по количеству и качеству регулируются: «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 № П-6, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 № П-7.
    3. Одновременно с поставкой Поставщик обеспечивает Заказчика следующими документами на поставляемый Товар:
  1. товарную накладную  - 2 экз.;
  2. счет-фактуру  - 2 экз.;
  3. счет  - 1 экз.;
  4. документы, подтверждающие качество товара, а именно сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия).
    1. Из указанных документов Поставщику возвращается по 1 (одному) подписанному и заверенному печатью Заказчика экземпляру товарной накладной и счета-фактуры.
    2. Поставщик считается исполнившим свои обязательства в момент подписания Заказчиком товарной накладной о приемке Товара. Датой поставки считается дата, указанная Заказчиком в товарной накладной. Риск случайной гибели или порчи Товара и право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки Товара.
    3. На дату поставки остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 60%.
    4. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям договора, качественным характеристикам, указанным в сертификате соответствия (декларации) Стороны составляют акт по форме АП-2 утвержденный приказом МЗ СССР от 01.01.2001 г. № 14, с указанием нарушений и сроков их устранения.
    5. Некачественный Товар считается не поставленным.
    6. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой Товара несет Поставщик.

  1. КАЧЕСТВО ТОВАРА
    1. Поставляемый Товар должен иметь все необходимые разрешения к применению на территории РФ, сопровождаться сертификатом качества.
    2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов или ТУ заводов изготовителей.
    3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах сроков указанных заводом изготовителем в паспорте Товара.

  1. ТАРА И УПАКОВКА
    1. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или ТУ и обеспечивающую его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Поставщик обязуется:
      1. Поставить Товар в соответствии с условиями договора.
      2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и несет все расходы по

замене некачественного Товара, выявленного Заказчиком:

  1. по срокам годности Товара — в течение 20 (двадцати) дней со дня приёмки Товара на склад;
  2. по качеству Товара — в течение срока годности Товара, при соблюдении Заказчиком условий хранения.
    1. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договора.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    2. В случае просрочки по вине Поставщика поставки Товара в срок, установленный договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства от цены договора, уменьшенной на сумму фактически исполненных Поставщиком обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать 30% цены договора.
    3. В случае просрочки по вине Заказчика оплаты поставленного Товара в срок, установленный договором, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства от цены договора, уменьшенной на сумму фактически исполненных Заказчиком обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать 30% цены договора.
    4. Неустойка взыскивается по день полного исполнения обязательства Стороной.
    5. Пени исчисляются и уплачиваются в десятидневный срок с момента получения соответствующего требования от заинтересованной Стороны.
    6. Поставщик несет ответственность за качество, количество, ассортимент поставляемого Товара, а также за недопоставку Товара. Заказчик несет ответственность за прием и оплату, в том числе частичную оплату, Товара.
    7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества Товара.
    8. Уплата штрафов, пени, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.


  1. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, в случае если оно явилось следствием, обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
    2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено компетентными органом.
    3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой, силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
    4. Обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные пунктом 8.1 договора, продлевают срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства при соблюдении условия, установленного пунктом 8.2 договора.
    5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 30 дней, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

  1. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
    1. Вопросы, не отражённые в договоре, регулируются законодательством Российской Федерации. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, будут разрешаться путём переговоров между Сторонами.
    3. Если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения

Сторонами всех обязательств по договору.

    1. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения между

Сторонами, относящиеся к договору, теряют силу.


  1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
    1. Договор прекращается в случаях:
  1. истечения срока действия договора;
  2. досрочно по соглашению Сторон;
  3. в одностороннем порядке в случае систематического невыполнения Стороной своих обязательств по договору.
    1. При досрочном или одностороннем расторжении договора заинтересованная Сторона извещает об этом другую Сторону за 10 (десять) дней до предполагаемого срока прекращения договора в письменном виде с указанием причин досрочного расторжения договора.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Любые изменения в настоящем договоре и/или договоренность между Заказчиком и Поставщиком, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные договором, оформляется в форме дополнительного соглашения к договору. Дополнительные соглашения, приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
    2. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения между Сторонами, относящиеся к непосредственно к предмету настоящего договора, теряют силу.
    3. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по исполнению договора третьим лицам, без согласия Заказчика.
    4. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 13 договора. Сторона, своевременно не уведомившая другую сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые у нее могут возникнуть в связи с исполнением другой Стороной своих обязательств.
    5. Любое уведомление составляется в письменной форме и передается Стороне, которая является получателем, по адресу Стороны, указанному в разделе 13 договора.
    6. Если отдельные положения договора будут признаны недействительными, это не влияет на действительность прочих положений. Стороны продолжат выполнение договора до момента согласования новой формулировки недействительного положения.
    7. При исполнении договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
    8. К договору прилагаются: Спецификация (Приложение ).

  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:


Поставщик:


127238, г. Москва, пр-д Линейный, д. 8,

помещ. 1, 1 этаж, комн. 1-7.

Почтовый адрес: 127253, г. Москва,

Улица Псковская, дом 12, корпус 4

/82, тел./

E-mail: biotec@biotec.ru, www.biotec.ru

КОД

КОД

КОД ОКТМО 45346000000

Расчетный счет 40702810700090001551

ПАО «МИнБанк»

Корр. счет 30101810300000000600



ПОДПИСИ СТОРОН:


Заказчик:


_________________/______________ /

М.П.

Поставщик:

Директор

Департамента конкурсов и аукционов


______________________ /

М.П.


Приложение

     к договору № ___________ от «   »________ 2017 г.


Наименование

Производитель

Кол-во

Стоимость за ед., руб. с НДС

НДС %

НДС, руб

Общая сумма, руб. с НДС









СПЕЦИФИКАЦИЯ


 

Итого: ______ рублей ___ копеек (_______________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 10% ___________ рублей ___ копеек (___________________ рублей ____ копеек).




Заказчик:


_________________/_____________/

М.П.

Поставщик:

Директор

Департамента конкурсов и аукционов


_______________________ /

М.П.




Подпишитесь на рассылку:

Общество


  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.