Проект гражданско-правового договора № _

Проект гражданско-правового договора № ____________

на изготовление и поставку бланков


г. Вологда     «___»_____________2018 год


Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн», в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения Вологодской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующей на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, на основании результатов проведения закупки малого объема от _________2018 г., в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 01.01.2001г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор (далее по тексту - договор) о следующем:


  1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является изготовление и поставка бланков (далее товар), который приобретается Заказчиком у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем договоре.

1.2. Наименование, характеристика и количество товара, поставляемого по настоящему договору, указано в Спецификации (Приложение ), которая являются неотъемлемой частью настоящего договора. Бланки изготавливаются по форме в соответствии с Приложением № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Поставка товара осуществляется по адресу: БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн», , каб.111

1.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны быть пригодны для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

1.6. Идентификационный код закупки: 182352515846635250100100150010000000.


2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Поручать Поставщику осуществление поставки Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.2. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

2.1.3. Назначать своего представителя, который от имени Заказчика будет осуществлять контроль за выполнением поставки по условиям Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения Договора на поставку Товара;

2.2.2. Обеспечивать приемку поставляемого Товара.

2.2.3. Провести экспертизу поставляемого Товара.

2.2.4. Обеспечивать оплату поставляемого Товара в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора;

2.3.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Договора;

2.3.3. Получать оплату за поставленный Товар.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Доставить Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при перевозке, коррозии, обеспечивать температурный режим и нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и погрузке. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.4.2. Одновременно с Товаром передать Заказчику следующие документы: товарная накладная, счет или первичные документы, их заменяющие (в том числе универсальный передаточный документ).

2.4.3. Участвовать в согласовании и оформлении документов, необходимых для поставки Товара, предусмотренного настоящим Договором.

2.4.4. Выполнять своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочные, экспедиционные работы.

2.4.5. Предоставить возможность представителю Заказчика осуществлять проверку выполнения и качества поставки Товара по Договору.

2.4.6. В период поставки Товара обеспечить сохранность Товара, а в случае его повреждения или утраты восстановить за свой счет.


3. Требования к качеству товара

3.1. Требования к качеству товара:

 3.2.Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

 3.3.Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим договором.


4. Переход права собственности на товар и защита этого права Поставщиком

4.1. Согласно настоящему договору право собственности Поставщика на товар, являющийся предметом договора, прекращается с момента поставки товара в согласованное место поставки и приемки его Заказчиком по количеству, ассортименту, качеству.


5. Риск случайной гибели товара

5.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.


6. Порядок поставки и приемки товара.

6.1. Грузополучателем товара является Заказчик. Доставка и выгрузка товара на склад Заказчика производится силами и за счет Поставщика.

Поставка товара осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента подписания договора, в рабочие дни с 9.00-16.00 часов.

6.2. Поставка товара осуществляется на адрес Заказчика, согласно п. 1.4 настоящего договора. Приемка товара по количеству, качеству и иным характеристикам, установленным в Договоре, и подписания документов о приемке осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки товара и предоставления документов, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара, установленного Договором, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.2001 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб»;

6.4. Получение Товара осуществляется представителем Заказчика по доверенности.

6.5. При получении товара от перевозчика (транспортной организации) Заказчик обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика.

6.6. Заказчик вправе отказаться от товара в случае несоответствия товара требованиям, указанным в настоящем договоре, а также нарушения Поставщиком условий поставки товара.

6.7. Если при приёмке товара Заказчиком были обнаружены недостатки, то Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика в этот же день, либо на следующий. Представитель Поставщика обязан явиться для составления двухстороннего акта о несоответствии товара на следующий день после получения уведомления. Если представитель Поставщика не явился, то Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

6.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего договора, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента приемки товара по качеству. Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, уведомленный Заказчиком о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

6.9. В остальном при приемке товара стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001г. № П-7). Приёмка товара производится при обязательном участии представителя Поставщика.


7. Восполнение недопоставки товара

7.1. В случае допущения Поставщиком недопоставки товара вопреки условиям договора он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте (номенклатуре) до истечения периода поставки.

7.2. В случае просрочки поставки товара Заказчик вправе отказаться от него, заранее уведомив Поставщика. Товар, поставленный (отгруженный) Поставщиком с нарушением срока поставки, но до получения уведомления Поставщиком об отказе, Заказчик обязуется принять и оплатить его в установленном сторонами настоящего договора порядке.


8. Транспортные условия договора

8.1. Транспортировка товара осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 настоящего договора.

8.2. Одноразовая тара и упаковка не подлежит возврату Поставщику.


9. Цены и порядок расчетов

9.1. Цена (сумма) настоящего договора – ___________________________. Цена включает в себя все налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате; стоимость одноразовой тары и упаковки; оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой товаров к месту поставки и стоимость прочих сопутствующих поставке товара услуг.

9.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

9.3. Форма расчетов между сторонами: безналичный расчет.

9.4. Оплата товара осуществляется по безналичному расчету, на основании счета, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке: товарной накладной или первичных документов, их заменяющих (в том числе универсального передаточного документа).

9.5. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.


10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

10.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.01.01г. № 000, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, указанных с п. 10.4 – 10.5. настоящего договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет ____________ рублей;

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

10.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

10.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по договору осуществляется на основании товарной накладной, в которой указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.


11. Действие обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, военные действия и т.д.).

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

11.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны письменно уведомляют друг друга (с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным государственным органом) в течение 5 (Пяти) дней с момента их наступления.

11.3. Сторона, нарушившая п. 11.2. настоящего Договора, не вправе ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств и несёт ответственность за нарушение принятых на себя обязательств.

11.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору, по соглашению Сторон, продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


12. Порядок разрешения споров

12.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

12.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Вологодской области.


13. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до фактического исполнения сторонами в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.  


14. Заключительные положения

14.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

14.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

14.3. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


Приложение – Спецификация

Приложение – Формы бланков.


15. Юридические адреса и реквизиты сторон


       Заказчик

БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

160001, 9

тел. (

(от 01.01.2001 г.)

Депфин ВО (БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»)

Р/с 40601810600093000001

Отделение Вологда г. Вологда


Главный врач


______________ //


Поставщик



 


Приложение к гражданско-правовому договору № _____

от ___ _____________ 2018 года


Спецификация


№ п/п


Наименование товара

(бланка)

Показатель товара

Показатель товара

Значения показателя

Количество товара

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

1

Кабинет ЭКГ

Формат


А5

4000 шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

2

Флюорография

Формат


А6

3000 шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

3

Биохимический анализ крови

Форма


Утвержденная 288/У

6000 шт.



Формат


А5

Печать


двусторонняя

Плотность

       г/мІ

48

4

Анализ крови содержание глюкозы

Форма


Утвержденная 231/у

1000 шт.



Формат


А6

Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

5

Медицинская карта



Описание


Бланк представляет собой Ѕ листа А3 разделенного пополам по короткой стороне.

3000 шт.



Формат


Ѕ А3 (длина 42 см*ширина 15 см)

Печать


двусторонняя

Плотность

       г/мІ

160

6

Лист врачебных назначений

Формат


А4

2000 шт.



Печать


двусторонняя

Плотность

       г/мІ

48

7

Лист врачебных назначений

Формат


А5

1000 шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

8

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и обработку персональных данных

Формат


А5

2 000 шт.



Печать


двусторонняя

Плотность

       г/мІ

48

9

Карта больного дневного стационара

Формат


А5

1000 шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

10

Исследование кал на яйца гельминтов

Формат


А7

1000 шт.



Печать


1 сторона

Плотность

       г/мІ

48

11

Направление в рентген-кабинет

Формат


А6

3000 шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

12

Карта больного , лечащегося в физиотерапевтическом отделении (кабинете)

Форма


Утвержденная № 000/у

5000 шт.



Формат


А5

Печать


двусторонняя

Плотность

       г/мІ

48

13

Карта лечащегося в кабинете лечебной физкультуры

Форма


Утвержденная № 000/у

1000 шт.



Формат


Ѕ А3

Печать


двусторонняя

Плотность

       г/мІ

48

14

Направление на исследование крови на наличие антител к ВИЧ

Формат


А5

2000 шт.



Печать


1сторона

Плотность

       г/мІ

48

15

Направление на исследование крови на маркеры гепатита В и С

Форма


Утвержденная№ 000/у

1000 шт.



Формат


А5

Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

16

Медицинская карта стационарного больного

Форма


Утвержденная № 000/у

1000 шт.



Формат


А3

Печать


двусторонняя

Плотность

       г/мІ

48

17

Талон выдачи листка нетрудоспособности

Формат


А6

1000 шт.



Печать


1сторона

Плотность

       г/мІ

48

18

Анализ крови реакция Вассермана

Форма


Утвержденная 241/у

1000 шт.



Формат


А6

Печать


1сторона

Плотность

       г/мІ

48

19

Направление в процедурный кабинет

Формат


А6

3000шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

20

Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты

Форма


Утвержденная № 000/у

1000 шт.



Формат


А6

Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

Плотность

       г/мІ

48

21

Дневник наблюдения за пациентом

Формат


А3

1500 шт.



Печать


2стороны

Плотность

       г/мІ

48

22

Направление на кровь (ПТИ, МНО, фибриноген)

Формат


А6

1500 шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48

23

Заключение

Формат


А5

1000 шт.



Печать


односторонняя

Плотность

       г/мІ

48



       Заказчик

БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»


Главный врач


______________ //


Поставщик


Приложение к гражданско-правовому договору № ______

от ____ ______________ 2018 года


Формы бланков.


1

Медицинская карта

2

Кабинет ЭКГ

3

Флюорография

4

Биохимический анализ крови

5

Анализ крови на содержание глюкозы

6

Медицинская карта стационарного больного

7

Лист врачебных назначений

8

Лист врачебных назначений

9

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и обработку персональных данных

10

Заключение

11

Карта больного дневного стационара

12

Карта больного, лечащегося в физиотерапевтическом отделении (кабинете)

13

Направление в рентген кабинет

14

Направление на исследование крови на наличие антител к ВИЧ

15

Направление на исследование крови на маркеры гепатита В и С

16

Талон выдачи листка нетрудоспособности

17

Анализ крови реакция Вассермана

18

Дневник наблюдения за пациентом

19

Направление на кровь ПТИ, МНО, фибриноген

20

Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты

21

Направление в процедурный кабинет

22

Карта лечащегося в кабинете лечебной физкультуры

23

Исследование кал на яйца гельминтов


       Заказчик

БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»


Главный врач


______________ //


Поставщик






Подпишитесь на рассылку:


Гражданско-правовой режим инноваций в научно-технической сфере (на примере деятельности высших учебных заведений)
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

Гражданско-правовые договоры


Государство и право

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.