Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

ДОГОВОР №

на поставку запасных частей для миксера «ROBOT COUPE» CMP300COMBI


г. Москва            «____» ________ 2018 года


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн № 1 Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Монтажная Служба», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий Договор о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение ) и оказать сопутствующие услуги.
    2. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить поставляемый Поставщиком Товар и оказанные сопутствующие услуги в порядке, форме, срок и размере, предусмотренных условиями Договора.
    3. Объем и характеристики поставляемого Товара по Договору Стороны зафиксировали в Спецификации поставляемого товара (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью Договора.
    4. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Графике поставке (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью Договора.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1.   Права и обязанности Заказчика:
      1. Осуществлять оплату Товара в порядке, форме, сроки и размере, определенных Договором.
      2. Назначить из состава своего персонала лицо, ответственное за решение всех организационных вопросов с представителями Поставщика.
      3. Осуществлять контроль за выполнением обязательств (объемами, качеством, стоимостью и сроками поставки Товара) в соответствии с условиями Договора.
      4. Содействовать Поставщику в разрешении вопросов, возникающих в процессе выполнения обязательств по Договору.
      5. Принять поставленный Товар, подписать и направить Поставщику Акт приемки-передачи товара либо мотивированный отказ от приемки Товара.
      6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
      7. Выполнять иные функции, определенные Договором и действующими нормативными актами.
    2.    Права и обязанности Поставщика:
      1. Своевременно осуществить поставку Товара Заказчику в объёме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
      2. Представлять информацию о ходе выполнения обязательств по Договору по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе.
      3. Поставщик не вправе передавать полностью или частично третьим лицам свои права и обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

  1. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

    1. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика.
    2. Погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъёмных средств, должны производиться силами Поставщика собственными техническими средствами.
    3. Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данного вида Товара.
    4. Упаковка должна быть пригодной для данного Товара, удобной для пользования, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
    5. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика. Факт передачи Товара Заказчику подтверждается товарной накладной и счётом-фактурой.
    6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара после полного оформления Товарно-транспортных документов, сопровождающих Товар, если он осуществил поставку Товара:
    7. в согласованное с Заказчиком время;
  • по ценам, утверждённым Сторонами в Спецификации поставляемого Товара;
  • с полным пакетом сопроводительной документации;
  • в полном соответствии с установленным законом и условиями Договора порядке.
    1. Товарно-транспортные документы должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными лицами.
    2. В случае отказа от приёма Товара Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приёмщика, подписать и скрепить своей печатью.

  1. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

    1. Товар должен сопровождаться товарно-транспортными накладными и документами, удостоверяющими качество и комплектность Товара. Отсутствие транспортных и (или) сопроводительных документов является основанием для отказа в приёмке Товара Заказчиком.
    2. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого Товара действующим стандартам, утвержденным на данный вид Товара. Номера ГОСТов и ТУ должны быть указаны в техническом паспорте.
    3. Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
    4. Заказчик вправе принять Товар без проверки его качества, если у Товара отсутствуют видимые дефекты, повреждения при поставке, и он находится в надлежащей таре.
    5. При поставке Товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи Товара при его приёмке, представитель Заказчика, осуществляющий приёмку Товара, и лицо, ответственное за доставку Товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями (если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон). В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.
    6. При обнаружении при приёмке Товара излишков, Заказчик вправе:
  • принять их, при этом представитель Заказчика, осуществляющий приёмку Товара, и лицо, ответственное за доставку Товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями;
  • Заказчик вправе отказаться от излишка Товара, при этом Поставщик обязан незамедлительно вывести лишний Товар.
    1. Если излишек Товара выявлен после передачи Товара, а Заказчик уведомляет Поставщика об отказе принятия Товара, то Поставщик обязан вывезти Товар в течение 7 (семи) суток после получения уведомления от Заказчика.
    2. Во время приёмки при обнаружении Товара, у которого качество, комплектность, тара или упаковка не соответствует требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям Договора либо данным, указанным в сопроводительных документах, Поставщик обязан заменить Товар за свой счёт. В случае невозможности замены такого Товара, Заказчик вправе отказаться от соответствующей части Товара, а Поставщик обязуется вывезти несоответствующий указанным требованиям Товар тем же рейсом. При этом в сопроводительных документах производятся соответствующие исправления способом, указанным в п. 4.5. Договора.
    3. В случае приёмки Товара по паллета/местам, претензии по количеству и качеству Товара, выявленные после приёмки Товара, выставляются Заказчиком в течение одних суток с момента поставки Товара. Претензия принимается Поставщиком в бесспорном порядке.

  1. КАЧЕСТВО ТОВАРА

    1. Товар, подлежащий поставке, должен соответствовать по качеству действующим ГОСТам и ТУ. Товар и его маркировка должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду Товара и его маркировке, сопровождаться сертификатом соответствия, а также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
    2. Товар должен быть расфасован и упакован такими способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при его хранении, перевозках и реализации.
    3. На этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованного Товара кроме информации, состав которой определяется законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, должна быть указана информация об условиях хранения.
    4. Приёмка Товара производится материально-ответственным лицом Заказчика в соответствии с Инструкциями Госарбитража П-6, П-7 на складе Заказчика в случае доставки Товара привлекаемым Поставщиком автотранспортом. В случае несоответствия Товара по качеству, количеству и ассортименту уполномоченные представители: со стороны Заказчика – ; со стороны Поставщика: водителем - экспедитором составляют двусторонний акт и делают отметку в товарно-транспортных накладных.
    5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передаётся в письменной форме, заказной почтой или факсимильной связью с последующим вручением оригинала, или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
    6. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 1 (одних) суток от даты получения претензии.
    7. Поставщик несёт ответственность за качество Товара в течение срока его годности, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования.


  1. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Стоимость Товара по настоящему Контракту составляет 9 800,00 руб. (Девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании части 2 гл.26.2 НК РФ. КОСГУ 340.
    2. Оплата поставляемого Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в части 13 Договора, по платёжному поручению в соответствии с выставленным счетом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта приёмки-передачи товара. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
    3. Денежные обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. 6.1. Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в части 13 Договора.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, установленных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере одной пятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки исполнения обязательств.
    3. Непредоставление Поставщиком документов, подтверждающих качество Товара, установленных действующим законодательством Российской Федерации, отсутствие надлежащих сопроводительных документов является основанием для отказа в приёмке Товара Заказчиком. В этом случае ответственность за непоставку Товара ложится на Поставщика.
    4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
    5. Применение штрафных санкций по п. 7.2. не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.
    6. Если просрочка поставки Товара превысит одну неделю, то Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением Договора.
    7. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
    8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
    9. В случае возникновения претензий к Поставщику со стороны третьих лиц Заказчик не несет материальной, финансовой, юридической и иной ответственности.
    10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    1. Срок действия Договора со дня его заключения до 15.06.2018 г.
    2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
    3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенные в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

  1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    1. Изменения условий Договора оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
    2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Соглашения об изменении, дополнении или расторжении Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме.
    3. Любые изменения и дополнения к Договору, а также расторжение Договора, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, обсуждаются Сторонами путем проведения переговоров (с составлением совместного протокола или протокола разногласий) и затем оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
    4. Обо всех изменениях, связанных с адресами, реквизитами Сторон, и других данных, влияющих на исполнение Договора, Стороны обязаны известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.
    5. Все приложения, дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
    6. Договор может быть досрочно прекращен по следующим основаниям:
  • по соглашению Сторон;
  • при несостоятельности (банкротстве) Поставщика;
  • по инициативе Заказчика в случае нарушения существенных обязательств Поставщиком;
  • при ликвидации или реорганизации Сторон;
  • в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
    1. Заказчик имеет право на односторонне расторжение или изменение Договора в следующих случаях:
      1. в случае нарушения договорных обязательств Поставщиком;
      2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры банкротства;
      3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
      4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
    2. Уведомление об одностороннем расторжении (изменении) Договора должно быть направлено Стороной, расторгающей (изменяющей) Договор, другой Стороне не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до даты расторжения (изменения) Договора.
    3. В случае досрочного расторжения Договора Стороны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента расторжения подписывают Акт, фиксирующий объем фактически выполненных договорных обязательств на момент расторжения Договора. Указанный акт является основанием для проведения расчетов между Сторонами.

  1. ФОРС-МАЖОР

    1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: пожар, наводнение, землетрясение или иное стихийное бедствие, война, мобилизация, другие чрезвычайные обстоятельства, которые компетентный государственный орган признает таковыми.
    2. Срок исполнения обязательств по Договору переносится на время, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
    3. Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, в десятидневный срок в письменной форме информирует другую Сторону о начале и предполагаемых сроках прекращения действий таких обстоятельств.
    4. Несвоевременное извещение о действии обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, если только сами обстоятельства препятствовали известить другую Сторону об их наступлении.
    5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности являются документы соответствующих государственных органов.

  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
    2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
    3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
    4. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме заказной почтой или факсимильной связью с последующим направлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Договором.
    2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
    3. Договор заключён в электронном виде на портале ЕАИСТ г. Москвы (Портал поставщиков) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 01.01.2001 г. .

К Договору прилагаются:

Приложение – Спецификация поставляемого товара;

Приложение – График поставки;

Приложение – Форма акта приемки-передачи товара.



  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик:


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Полное наименование:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»


Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Монтажная Служба»

Сокращённое наименование:

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ»


Юридический адрес:

109044, г. Москва, ул. 2-я Дубровская д.13



109129, г. Москва, ул. Артюхиной,

Фактический адрес:

109044, г. Москва, ул. 2-я Дубровская д.13


109129, г. Москва, ул. Артюхиной,

Телефоны:

Тел. (495) 674-35-80 - приемная


(903) 966-43-72


Тел. (495) 674-35-86 – контрактная служба


-

Факс:

(495) 674-87-10


-

Электронный адрес:

gv1omtc@yandex.ru


hr-ms@inbox.ru

ИНН:

7709210297


7726722400

КПП:

770901001


772301001

ОГРН:

1037739214083


1137746448421

р/с:

40601810245253000002


40702810838250017384

к/с:

-


30101810400000000225

л/с:

2605441000450526


-

Банк:

ГУ Банка России по ЦФО


ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

БИК:

044525000


044525225


Главный врач


Генеральный директор


ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ»



___________________


___________________






Приложение

к договору № от «___»__________2018 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА


№ п/п

Наименование товара, сопутствующих услуг

Ед. изм.

Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

НДС, %

Кол-во

Сумма в руб. (с учетом НДС)

Сумма НДС в руб.

1

Венчик для миксера «ROBOT COUPE» CMP300COMBI

штука

4 900,00

-

2

9 800,00

-


ИТОГО:





9 800,00

-



ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Главный врач

Генеральный директор

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ»

________________

___________________

м. п.

м. п.


Приложение

к договору № от «___»__________2018 г.


ГРАФИК ПОСТАВКИ



№ п/п

Наименование товара, сопутствующих услуг

Единица измерения

Кол-во

Срок поставки

Место поставки

1

Венчик для миксера «ROBOT COUPE» CMP300COMBI

штука

2

В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора

г. Москва, 2-я Дубровская ул., дом 13



ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Главный врач

Генеральный директор

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ»

________________

___________________

м. п.

м. п.


Приложение

к договору № от «___»_______________2018 г.


АКТ приёмки-передачи товара

г. Москва

«____» __________________20_____ г.


  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн № 1 Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Монтажная Служба», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:



1

В соответствии с Договором №________________ от «____» __________________20_____ г. (далее – « Договор») на поставку ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Поставщик выполнил обязательства по поставке следующих товаров (далее – «товар»), а именно:


№ п/п

Наименование товара

Единица измерения

Количество

Стоимость единицы измерения, руб.

Стоимость всего, руб.

1






2






3







ИТОГО:






2

Качество поставленного товара (отметить нужное):


Ј соответствует условиям Договора

Ј не соответствует условиям Договора – ____________________________________________________________



3

Поставка товара согласно условиям Договора:


должна быть произведена «____» __________________20_____ г.,

фактически произведена «____» __________________20_____ г.




Срок поставки товара нарушен на ____________ дней (заполнить при необходимости)



4

Недостатки поставленного товара (отметить нужное):


Ј не выявлены

Ј выявлены – ____________________________________________________________________________________



5

Сумма (руб.), подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора ______________________.




ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Главный врач

Генеральный директор

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ»

________________

___________________

м. п.

м. п.





Подпишитесь на рассылку:


Формирование конкурентоспособности предприятий частной системы здравоохранения
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством «Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»

Основы государства

Практика и теория государственного бюджета

Здравоохранение

Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.