Договор № на проведение комплексного обслуживания в процессе эксплуатации систем инженерного оборудования здания г. Москва «_» _2017г. Заказчик : (ОГРН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора_, действующего на основании Устава с одной стороны, и _ (ОГРН _) , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _, действующего на основании _-, с другой

Договор №


на проведение комплексного обслуживания в процессе эксплуатации

систем инженерного оборудования здания


г. Москва              «__» ________2017г.


Заказчик : (ОГРН),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора______________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________________________________ (ОГРН _________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________-, с другой стороны, вместе именуемые - «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 01.01.2001 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем


  1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического обслуживания систем инженерного оборудования здания Заказчика, в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью) (далее Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

  1. Обязанности Заказчика.

Для обеспечения надлежащего выполнения работ по настоящему договору Заказчик обязуется:

    1. Представить объективную техническую информацию по техническому обслуживанию.
    2. Обеспечить возможность подъезда бригады, к объекту, а также доступ, при необходимости, в служебные помещения.
    3. Произвести оплату услуг в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.
    4. После проверки ГКУ СФК ДО или других проверяющих органов, при снятии объемов и финансовых средств, Заказчик обязан известить Исполнителя письмом и направить копию акта проверки.
    5. Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ, требовать представления надлежащим образом оформленных документов.
    6. Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части объема и стоимости этих работ (услуг), по результатам проведенных проверок, уполномоченными контрольными органами по использованию средств бюджета города Москвы.
    7. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненных работ, Заказчик вправе поручить исправление работы другому лицу за счет Исполнителя.

  1. Обязанности Исполнителя.

    1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы  в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
    2. Обеспечивать  соответствие  результатов  работ   требованиям  качества, безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным  требованиям  сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
    3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ  и в течение гарантийного срока, за свой счет.
    4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
    5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также  в  случае  если  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено  требование  об  их  обязательном  членстве  в  саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.
    6. Представить  Заказчику  сведения  об  изменении  своего  фактического местонахождения  в  срок  не  позднее  5  (пяти)  дней  со  дня  соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
    7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
    8. Исполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  действующим законодательством и Договором.  

  1. Стоимость обслуживания и порядок расчетов.

4.1.  Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________ без НДС.

4.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (если иное не предусмотрено настоящим договором) и остается неизменной на протяжении действия настоящего Договора.

4.3. Стоимость выполняемых по настоящему Договору работ рассчитывается по расценкам и сметным ценам СН-2012 с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен, установленных в сметной документации, с учетом достигнутого сторонами соглашения о договорной цене работ.

Исполнитель несет ответственность за правильность расчета налога на добавленную стоимость (НДС), и расчетов по смете.

4.4. Исполнитель до 10 числа месяца, следующего за отчетным представляет Заказчику счет, счет-фактуру и надлежаще оформленные и подписанные сторонами акт выполненных работ. Окончательный расчет по окончании срока действия договора осуществляется, в том числе, на основании представляемого Исполнителем подписанного сторонами Акта о выполнении обязательств по Договору (приложение № 4 к Договору).

4.5. Заказчик осуществляет оплату Исполнителю на основании представленных Исполнителем документов в соответствие с п.4.6 ежемесячно.

   4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета. Оплата по Договору в указанном случае осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору.

 В случае если условиями Договора предусмотрена поэтапная оплата, то данная оплата производится с учетом указанного выше порядка.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.

4.8. Авансовый платеж не предусмотрен.

5. Прием заявок и сроки выполнения работ.


5.1. Исполнитель выполняет работы по аварийно-техническому обслуживанию на основании настоящего договора и заявок Заказчика, передаваемых Заказчиком через диспетчерскую службу:

Исполнитель ведет журнал приема заявок, в котором обязательно отражаются время поступления заявки, содержание заявки, от кого поступила заявка, другая необходимая информация.

5.2. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ немедленно по получении заявки и выполнить работы надлежащим образом в кратчайшие сроки.

5.3. Предельные сроки устранения Исполнителем неисправностей установлены в Приложении № 2 к Техническому заданию.

5.4. Стороны договорились о следующем порядке представления и приема по телефону заявок:

- ответственный сотрудник по телефону передает заявку на выполнение работ Исполнителю, сообщает свою фамилию (реквизиты лица, подавшего заявку, позволяющие его идентифицировать);

- ответственный сотрудник Исполнителя подтверждает принятие заявки, а также сообщает свою фамилию (реквизиты лица, принявшего заявку, позволяющие его идентифицировать), время принятия заявки.


  1. Производство работ, порядок сдачи-приемки работ.

6.1. Исполнителем, ведется журнал производства работ, с момента начала работ и до их завершения. Заказчик вправе осуществлять контроль содержания записей в журнале. Требования Заказчика, касающиеся выполнения работ и ведения журнала, обязательны для исполнения Исполнителем и отражаются в журнале в виде записи, подтверждающей выполнение этих требований.

    1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику лицензии на все виды лицензируемых работ, оговоренных в настоящем договоре. Исполнитель предоставляет сертификаты на материалы и оборудование, используемые при проведении работ.

6.3. При сдаче работ Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением при необходимости отчетных документов.

6.4. Приемка работ на соответствие их требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком в течение трех рабочих дней после даты получения от Исполнителя необходимых документов. По результатам приемки работ Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

6.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акт выполненных работ, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить выявленные недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе.

6.6. По окончании исполнения Договора Исполнитель представляет Заказчику для оформления Акт о выполнении обязательств по Договору.


  1. Гарантии и гарантийные сроки

     7.1.Исполнитель гарантирует:

- использование при осуществлении работ материалов и механизмов надлежащего качества с подтверждением последнего соответствующими документами;

- качественное выполнение работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока, который устанавливается равным 12 месяцам на замененные материалы и оборудование со дня подписания акта приема;

- возмещение штрафных санкций связанных с дефектами, допущенными по вине Исполнителя, включая санкции по предписаниям и распоряжениям городских ресурсоснабжающих организаций.

7.2. Гарантийный срок распространяется на все, что является результатом работ, выполненных Исполнителем, в том числе, на замененные материалы и оборудование, и составляет не менее 12 месяцев. Срок гарантии начинает истекать с даты утверждения «Акта выполненных работ» Заказчиком.

7.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие, неправильной эксплуатации систем.

7.4. Если в период гарантийной срок, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации систем, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков, дефектов. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков, дефектов.


8. Ответственность сторон

8.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Договором,  Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.3 Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере*: 

  • 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

● 2 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

● 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

● 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

8.5 В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.6 Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С- размер ставки).  Размер ставки определяется по формуле: 

С  =  СЦБ  х  ДП (где  СЦБ  -  размер ставки  рефинансирования,  установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: 

К =ДП/ДК х 100% 

(где ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равно 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день, просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равно 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день, просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

8.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. ● 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

● 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.

● 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

  *Размер штрафа включается в Договора в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

8.8 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения  работ  (оказания  услуг)  не  в  полном  объеме и/или  завышения  их стоимости  исполнитель осуществляет  возврат  Заказчику  излишне  уплаченных денежных средств.

8.10. Уплата исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

8.12. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.


9. Форс-мажор.

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств, в случае возникновения в течение срока действия договора обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), влияющих на исполнение договора (стихийные бедствия, разрушения, эпидемии, народные волнения, военные действия и т.д.). В этом случае стороны незамедлительно уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств и условия договора подлежат пересмотру в течение 5-ти дней с момента, когда сторонам стало известно о возникновении указанных факторов. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные компетентными органами. Поступление извещения одной из сторон о наступлении обстоятельств непреодолимой силы позднее 24 часов с момента их наступления лишает данную сторону права ссылаться на эти обстоятельства в будущем.


10 Сроки выполнения работ

    1. Сроки выполнения работ по Договору:  с "___" _________ 20**г.  по "___"_____ 20** г

11. Срок действия договора.


10.1. Настоящий договор действует с момента заключения по ** ********* 20**года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от взаимных расчетов, а также от обязательств, исполнение которых предусмотрено за пределами указанного в настоящем пункте срока. Договор в указанных случаях признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.


12. Порядок расторжения Договора


12.1Настоящий Договор может быть расторгнут:

● по соглашению Сторон;

● в судебном порядке;

● одностороннее расторжение в следующих случаях:

12.1.1.Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от.исполнения контракта по инициативе Заказчика:

12.1.1.1. Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемы для Договора срок.

12.1.1.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ,  предусмотренных  контрактом,  включая  график  выполнения  работ (календарный план).

12.1.1.3 Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает график выполнение работ, предусмотренный Договором, или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок.

12.1.1.4 Если отступления в выполнении работ от условия Договора или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

12.1.1.5 В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

12.1.2.Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Исполнителя:

12.1.2.1.Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.

12.1.2.2.Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика  от  подписания  Акта  приемки-сдачи  выполненных  работ  в  срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

12.2 Расторжение  Договора  по  соглашению  сторон  определяется  в  порядке, установленном   действующим  гражданским  законодательством  Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению  сторон,  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

12.3.Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

12.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 14 Договора.

.


13. Прочие условия.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре государственных контрактов.

13.2. Любая из сторон в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

13.3. Все уведомления и сообщения направляются в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, факсу или доставлены лично по указанным в настоящем контракте адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. В случаях, предусмотренных в договоре, возможен обмен информацией по телефону.

13.4. Любая из сторон в случае изменения своего адреса, банковских реквизитов или иных индивидуализирующих данных (реквизитов) обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

13.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Стороны предпринимают все меры для решения возможных споров по договору путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы, стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу, стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, от даты ее получения.

13.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

 13.8. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре государственных контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

   12. Адреса и банковские реквизиты сторон.


Заказчик


Исполнитель:


 





Подпишитесь на рассылку:

Виды зданий


Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Техника и производство




  Строительные профессии



 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Оборудование


Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.