Общество с ограниченной ответственностью тсб» 109559; г. Москва, ул. Краснодарская дом 65/18 корпус 1тел/факс: +7 (499) 707-19-27 Договора по коммерческой деятельности тсб» Система менеджмента качества,утвержденная на предприятии коммерческой торговли Торговое Имя “TITAN SB” Москва 2017 год.


Общество с ограниченной ответственностью

«ТИТАН ТСБ»

109559; г. Москва, ул. Краснодарская дом 65/18 корпус 1тел/факс: +7 (499) 707-19-27


Договора по коммерческой деятельности

ТСБ»




Система менеджмента качества,утвержденная на предприятии коммерческой торговли


Торговое Имя “TITAN SB” Москва 2017 год.


Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не подлежит разглашению и передаче третьим лицам без письменного согласования сторон. В случаях нарушения соглашения о конфиденциальности, сторона, нарушившая данные условия, будет обязана компенсировать ущерб, нанесенный деловой репутации, финансовым и коммерческим интересам другой стороны.

-____________________________

Подряда на проектирование слаботочных систем


г. Москва
«___» ________ 20___ г.



Общество с ограниченной ответственностью ТСБ», , , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, ИНН_____________________________________________, ОГРН_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется своими силами выполнить работы по проектированию: систем видеонаблюдения, СКУД, ОПС, СКС (Включая ВОЛС и ЛВС) и Wi-Fi (далее по тексту «Работы»), на основании утвержденного «Технического задания на проектирование» (Приложение к Договору, далее по тексту «ТЗП») «Заказчиком», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные «Работы» в соответствии с условиями настоящего Договора.
    2. «Работы» выполняются «Подрядчиком» на объектах, по адресам, указанных в согласованных «ТЗП» «Заказчиком». При этом Стороны договорились, что один «Объект», это либо отдельный адрес с различными системами, либо каждая отдельная система на одном адресе. На который оформляется отдельное «ТЗП».
    3. Работы должны быть выполнены в соответствии с СанПиН, СНиП и ГОСТ ИСО и включать в себя привязки к вновь утвержденным «Заказчиком» и переданным «Подрядчику» планировкам, подбор оборудования и соответствовать требованиям проектных работ стадии РП.
    4. «Подрядчик» вправе самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика», а также выполнять все перечисленные в п.1.1 работы силами своих специалистов, либо иных привлеченных организаций, но в любом случае гарантирует высокое качество работ.
    5. «Техническое задание на проектирование» является неотъемлемой частью Договора и его существенным условием, в котором определяется адрес «Объекта», системы, которые необходимо спроектировать, объем и сроки работы, а также их стоимость.
  2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    1. Стоимость «Работ» по каждому «Объекту» утверждается путем составления «ТЗП» к Договору «Подрядчиком» на основании Поручения «Заказчика», обследования и осмечивания Объекта, и направляется на утверждение «Заказчику». Стороны договорились обмениваться документами по электронной почте, со стороны «Подрядчика» адреса для взаимодействия: zakaz@titansb.ru / proekt@titansb.ru. В качестве гарантии неизменности Цены Договора, после утверждённого «ТЗП», Стороны могут подписать «Протокол договорной цены» (Приложение к Договору).
    2. «Заказчик» осуществляет предоплату «Работ» в размере 100% стоимости утвержденного «ТЗП», путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течении 5-ти (пяти) рабочих дней, после подписания Договора. В случае расторжения Договора до начала производства «Работ», возврату подлежит сумма за вычетом 10% стоимости Договора. В случаях расторжения Договора после начала производства «Работ», «Заказчику» аванс не возвращается.
    3. В подтверждение оплаты «Заказчик» обязуется предоставить «Подрядчику» платежное поручение с обязательным указанием номера действующего Договора, счета и основания платежа (пример: оплата по Договору подряда на проектирование слаботочных систем № _____ от ______, согласно счету № _____ от ______. За разработку проекта систем видеонаблюдения / систем контроля доступа / пожарной сигнализации / слаботочной системы и т. д. и т. п.), с отметкой об исполнении платежа банком, которое должно быть передано по электронной почте или иным способом связи, позволяющим достоверно установить, что данное Поручение исходит от Стороны по Договору.
    4. Стороны пришли к соглашению о том, что любая из Сторон, являясь кредитором в денежном обязательстве, вытекающем из настоящего Договора, не вправе требовать от другой Стороны уплаты законных процентов в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ за пользование этой Стороной денежными средствами.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Права и обязанности «Подрядчика»:
      1. «Подрядчик» обязуется выполнить своими силами «Работы» надлежащего качества соответствующие нормам и правилам, утвержденным в РФ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Результат «Работ» в качестве «Рабочего проекта» «Заказчику» в установленный Договором срок либо в распечатанном виде (2 экземпляра), либо на электронных носителях (1 экземпляр).
      2. Обеспечить контроль и надзор за ходом работ в случае привлечения Соисполнителей.
      3. Гарантировать своевременное реагирование на изменяющиеся условия, если они существенно не меняют «Предмет» Договора и не влекут дополнительных затрат.
      4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, увеличивающих сметную стоимость, предусмотренную утвержденным «ТЗП» по одному «Объекту», «Подрядчик» обязан получить на это письменное согласие «Заказчика».
      5. «Подрядчик» имеет право требовать от «Заказчика» выполнения возложенных на него настоящим Договором обязанностей.
      6. «Подрядчик» обязуется устранить своими силами и за свой счет, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения «Заказчиком» «Подрядчика» о выявлении несоответствий в Документации существующим нормам РФ, и выдать новый результат в качестве исправленного «Рабочего проекта» «Заказчику» в распечатанном виде (1 экземпляр) либо на электронных носителях (1 экземпляр).
      7. «Подрядчик» вправе сдать результат «Работ» досрочно по соглашению с «Заказчиком». И Предоставить «Заказчику» для подписания «Акт сдачи-приемки выполненных «Работ», в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выполнения «Работ» по Договору.
      8. «Подрядчик» имеет право требовать от «Заказчика» документ, подтверждающий произведенную «Заказчиком» оплату за каждый этап «Работ».
      9. «Подрядчик» имеет право приостановить «Работы» в случаях нарушения сроков и размера оплаты, невозможности продолжать «Работы» по объективным причинам либо по прямой вине «Заказчика». О чём письменно уведомляет «Заказчика». При этом согласно ГК РФ, срок приостановления «Работ» не учитывается в срок исполнения Договора и длится до тех пор, пока «Заказчик» не возобновит нормальный режим для выполнения «Работ». При этом все обстоятельства возобновления «Работ» должны быть документально оформлены.
    2. Права и обязанности «Заказчика»:
      1. «Заказчик» обязан до начала производства «Работ» предоставить «Подрядчику» достоверную информацию о физическом состоянии и юридическом статусе «Объекта», режиме работы и нахождения персонала «Подрядчика» в помещениях и на прилегающих территориях «Объекта» для обследования и осмотра. Определить порядок допуска персонала на «Объект». Оповестить в письменной форме о запретах использования того или иного оборудования, материала, инструмента, техники и механизмов при проведении обследования. А также изложить свои пожелания обо всех деталях производства «Работ». Назначить полномочного представителя для решения оперативных административных и хозяйственных вопросов.
      2. В процессе производства «Работ», «Заказчик» обязан своевременно в письменной форме информировать «Подрядчика» о любых изменениях касаемых физического состояния и юридического статуса «Объекта», а также о всех изменениях технического плана, уточняющих либо изменяющих «ТЗП». Срок такого уведомления не должен превышать 2-ух (двух) рабочих дней.
      3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные «Работы» в порядке, предусмотренном настоящим Договором в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента уведомления «Подрядчиком» об окончании «Работ».
      4. «Заказчик» вправе требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения «Работ» по Договору, а равно проверять ход и качество «Работ», выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь при этом в его оперативную деятельность.
      5. «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать безвозмездного исправления недостатков в работе, либо соразмерного уменьшения цены, в случае, если «Подрядчиком» ненадлежащим образом выполнены «Работы», допущены отступления от условий Договора, ухудшившие работу, (которые могут быть исправлены, либо носят незначительный характер). «Заказчик» также вправе своими силами и/или силами третьих лиц устранить эти недостатки с возмещением расходов за счет «Подрядчика», в случае отказа «Подрядчика» от устранения недостатков либо несвоевременного их устранения.
  2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
    1. «Подрядчик» по факту окончания «Работ» в течении 2-ух (двух) рабочих дней обязан письменно уведомить «Заказчика» об окончании производства и готовности к сдаче «Работ» по «Объекту». А «Заказчик» должен организовать приемо-сдаточные мероприятия, подписать необходимые документы и принять систему к промышленной эксплуатации.
    2. Результат Работ передается «Подрядчиком» «Заказчику» по «Акту приемо-передачи». «Подрядчик» оформляет и направляет (передает) «Заказчику» Результат «Работ» в качестве «Рабочего проекта» для рассмотрения и подписания «Акт приемо-передачи» «Работ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения «Работ». Который «Заказчик» обязан подписать в течении 3-ех (трех) рабочих дней. Подписанный «Акт приемо-передачи» свидетельствует о передаче права собственности на «Рабочий проект» «Заказчику» и налагает на него ответственность оплатить оставшуюся часть «Работ», в случае возникновения дополнительных затрат.
    3. В случае выявления недостатков в «Рабочем проекте», «Заказчик» направляет в адрес «Подрядчика» письменное уведомление об этом. Стороны составляют Протокол с указанием всех недостатков выполненных работ, допущенных по вине «Подрядчика», и сроков их устранения «Подрядчиком». После устранения «Подрядчиком» всех недостатков, указанных в Протоколе и допущенных по вине «Подрядчика», сдача-приемка выполненных работ производится в установленном выше порядке.
    4. В случае, когда «Заказчик» отказывается подписать «Акт приемо-передачи» без мотивированного обоснования свыше 5-ти (рабочих) дней после окончания «Работ», согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ «Акт приемо-передачи» подписывается в одностороннем порядке и подлежит оплате на условиях Договора.
  3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    1. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты «Работ», предусмотренных Договором или «ТЗП» на конкретный «Объект», Подрядчик имеет право на основании письменной претензии требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки оплаты.
    2. В случае нарушения «Подрядчиком» срока выполнения «Работ», предусмотренных Спецификацией на конкретный «Объект», «Заказчик» имеет право на основании письменной претензии требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от общей суммы Спецификации на один конкретный «Объект», за каждый день просрочки выполнения Работ.
    3. Все простои в «Работе», вызванные не по вине «Подрядчика», оформляются в виде акта. Акт составляется при участии представителей «Подрядчика» и «Заказчика» с указанием причин простоя и подписывается Сторонами в день составления акта.
    4. В случае нарушения «Заказчиком» своего обязательства по внесению предоплаты установленной по Договору на конкретный «Объект», «Подрядчик» имеет право на перенос сроков выполнения «Работ» соразмерно количеству дней просрочки со Стороны «Заказчика» без применения штрафных санкций.
    5. В случае не выполнения «Работ», в том числе нарушения «Подрядчиком» не по вине «Заказчика» сроков выполнения «Работ», указанных в «ТЗП» на конкретный «Объект», на срок более 21 (двадцати одного) рабочего дня, «Заказчик» вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор.
    6. Выплата пени, штрафа не освобождает Стороны от возмещения убытков, связанных с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. Убытки возмещаются в полном объеме независимо от суммы ранее выплаченных штрафов, неустойки.

  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    1. «Подрядчик» по окончании производства «Работ» и выдаче результата в качестве «Рабочего проекта» выдает гарантию сроком 1 (один) год, в течении которого вносит исправления в «Рабочий проект» согласно п. 3.1.6. настоящего Договора. Срок Гарантии исчисляется с даты подписания «Акта приема-передачи». В момент действия гарантийного срока, а равно и по его окончанию «Подрядчик» может выполнять Строительно-монтажные Работы по «Рабочему проекту», а также Техническое обслуживание смонтированной системы за дополнительную плату на индивидуальных условиях.
    2. Устранение несоответствий в документации «Подрядчик» осуществляет своими силами и за свой счет.
    3. Если Строительно-монтажные Работы по «Рабочему проекту», а также Техническое обслуживание будет выполняться сторонней организацией, «Подрядчик» гарантирует предоставление консультаций по «Рабочему проекту» данным исполнителям.
  2. ФОРС-МАЖОР
    1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
    2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
    3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
    4. Если указанные обстоятельства будут длиться более трех месяцев подряд, стороны настоящего Договора обязуются в кратчайшие сроки принять решение о дальнейших действиях по исполнению настоящего Договора.
  3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию не должен превышать 3-ех (трёх) рабочих дней с момента получения.
    2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
  1. КОФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
    1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность переданной им по настоящему договору информации, составляющей коммерческую тайну, а также защиту персональных данных ставших известными в рамках исполнения настоящего Договора.
    2. К коммерческой тайне относится деловая переписка сторон, договор, приложения и дополнительные соглашения к договору, заказы, спецификации, любые другие документы и сведения, вытекающие из логики договорных отношений.
    3. Разглашение Стороной информации, составляющей коммерческую тайну, третьим лицам, допускается только при письменном согласии другой Стороны.
    4. Любая из Сторон настоящего Договора обязана незамедлительно сообщить другой стороне, о допущенном стороной, либо ставшей ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.
    5. До окончания срока действия договора, а также в течение года с момента окончания срока его действия, Стороны не могут разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.
    6. Сторона, которой были причинены убытки вследствие разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, вправе взыскать их в полном объеме с другой стороны, которая не обеспечила охрану конфиденциальности такой информации.
  2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до____________________________, а в части взаиморасчетов до их полного завершения. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок действия настоящего Договора или не заявит о своем намерении заключить новый договор на каких – либо иных условиях, настоящий Договор автоматически продлевается на следующий период, составляющий не менее 12 (двенадцать) месяцев.
    2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за 1 месяц, при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
  3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. При необходимости и согласии Сторон Договор подлежит регистрации в Торговой Промышленной Палате либо Нотариальном удостоверении.
    2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон.
    3. Стороны договорились соблюдать соглашение о конфиденциальности и не передавать любые сведения, ставшие известными во время исполнения соглашения третьим лицам.
    4. Нарушение соглашения о конфиденциальности накладывает ответственность на сторону, нарушившую данные положения и обязывает её возместить ущерб, нанесенный финансовым, коммерческим и иным интересам, а также деловой репутации.


РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Поставщик: ТСБ»


Юридический адрес: 109559 г. Москва, ул.Краснодарская, д. 65/18 корпус 1

Почтовый адрес: 109559 г. Москва,

ул. Краснодарская, д. 65/18 корпус 1

Р/сч.: 40702810138000147298, ПАО «СБЕРБАНК»

БИК: 044525225
К/сч.: 30101810400000000225

Телефон: +7 (499) 707-19-27

Email.: zakaz@titansb.ru



Покупатель:

      ИНН

КПП
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Р/сч.:

БИК:
К/сч.:

Телефон:

Email.:



ПОДПИСИ СТОРОН:



«Поставщик»
Генеральный директор


______________________/

        «Покупатель»

        Генеральный директор
      (должность покупателя)

     ______________________/______________________________
(руководитель покупателя)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1


к договору Подряда на проектирование слаботочных систем №______________________от______________20____г.

Техническое Задание на проектирование

г. Москва
«___» ________ 20___ г.







Общество с ограниченной ответственностью ТСБ», , , именуемое в дальнейшем «Компания», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________________________________________», ИНН_____________________________________________, ОГРН_____________________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Партнер», ______________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – «Соглашение»), о нижеследующем:

  1. Предметом данного «Соглашения» является перечень работ и мероприятий необходимых для разработки, моделирования, графического оформления и выдачи результата в качестве «Рабочего проекта» на бумажных либо электронных носителях. А также его стоимость и порядок расчетов.
  2. «Заказчик» поручает «Подрядчику» следующие виды работ на принадлежащих ему на праве собственности либо по Договору Аренды «Объектах»:

Юридический статус «Объекта»: ____________________________________________________________________________________________


Наименование «Объекта»: ____________________________________________________________________________________________


Адрес «Объекта»: ____________________________________________________________________________________________


Перечень систем для разработки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Общая площадь «Объекта»:

____________________________________________________________________________________________


Стадии Проектирования: ____________________________________________________________________________________________


Особые условия и требования к Документации:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Срок Проектирования: ____________________________________________________________________________________________


  1. Стоимость «Работ» и Цена Договора.
    1. Стоимость «Работ» по настоящему Договору составляет _______________________ рублей. Совокупность всех стоимостей по утвержденным «ТЗП» на протяжении срока действия Договора будет составлять его Цену.
    2. «Заказчик» осуществляет оплату Стоимости утвержденного «ТЗП» по Соглашению № 1 на условиях, изложенных в п.2.2. Раздела 2 Настоящего Договора.
    3. Любые изменения порядка расчетов по Договору должны быть оформлены письменно.
    4. Нарушение соглашения об оплате ведет к недействительности Сделки.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Поставщик: ТСБ»


Юридический адрес: 109559 г. Москва, ул.Краснодарская, д. 65/18 корпус 1

Почтовый адрес: 109559 г. Москва,

ул. Краснодарская, д. 65/18 корпус 1

Р/сч.: 40702810138000147298, ПАО «СБЕРБАНК»

БИК: 044525225
К/сч.: 30101810400000000225

Телефон: +7 (499) 707-19-27

Email.: zakaz@titansb.ru



Покупатель:

      ИНН

КПП
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Р/сч.:

БИК:
К/сч.:

Телефон:

Email.:



ПОДПИСИ СТОРОН:



«Поставщик»
Генеральный директор


______________________/

        «Покупатель»

        Генеральный директор
      (должность покупателя)

     ______________________/______________________________
(руководитель покупателя)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2


к договору Подряда на проектирование слаботочных систем №______________________от______________20____г.

Протокол согласования Договорной Цены

г. Москва
«___» ________ 20___ г.







Общество с ограниченной ответственностью ТСБ», , , именуемое в дальнейшем «Компания», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________________________________________», ИНН_____________________________________________, ОГРН_____________________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Партнер», ______________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение № 2 (далее – «Соглашение»), о нижеследующем:

  1. Зафиксировать Цену договора (Совокупность стоимости всех заданий) в размере __________________________ (рублей) до окончания Срока настоящего Договора.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Поставщик: ТСБ»


Юридический адрес: 109559 г. Москва, ул.Краснодарская, д. 65/18 корпус 1

Почтовый адрес: 109559 г. Москва,

ул. Краснодарская, д. 65/18 корпус 1

Р/сч.: 40702810138000147298, ПАО «СБЕРБАНК»

БИК: 044525225
К/сч.: 30101810400000000225

Телефон: +7 (499) 707-19-27

Email.: zakaz@titansb.ru



Покупатель:

      ИНН

КПП
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Р/сч.:

БИК:
К/сч.:

Телефон:

Email.:



ПОДПИСИ СТОРОН:



«Поставщик»
Генеральный директор


______________________/

        «Покупатель»

        Генеральный директор
      (должность покупателя)

     ______________________/______________________________
(руководитель покупателя)




Подпишитесь на рассылку:

Общество

Производственный менеджмент


  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

  Основы:
Банковский капиталБанкротствоБухгалтерский учетВалютная системаДеловое мышлениеДеньгиДоходИнвестиционные меморандумыИнвестиционные программыКапиталКоммерцияКорпоративное управлениеКредитованиеКредиторКапитализмКапиталистыКапиталовложенияКоррупцияКредитный консультантЛицензииМаркетингНалоговая системаНалогообложениеПрибыльРекламаТехнологии управленияУправление рисками

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Краснодар
А
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДеревняДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломные работыДипломыДистационное образование и курсыДисциплиныДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотировочные комиссииКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультура речиКультураКультурные центрыКурсовые работы
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбщественные связиОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСловариСлужбаСметная документацияСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ю
Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.