Договор № _ поставки товара г. Москва «_» _ 20_ г. _ , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _, действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Договор № ___________

поставки товара


г. Москва «___» __________ 20__ г.


________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования» (ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании доверенности -02-01/18 с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, путем осуществления закупки у единственного поставщика, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:


Статья 1. Предмет Договора

1.1.  Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) Покупателю в сроки, указанные в статье 3 настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении).

1.2.  Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар свободен от прав третьих лиц.

1.3.  Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Товар считается переданным Получателю в момент подписания Товарной накладной Покупателем.

1.4. Место поставки Товара: ________________________________.


Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Цена Договора составляет ___________________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % - _________ (_____________________) рублей 00 копеек, из расчета _____ (_________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС, за единицу товара. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость упаковки, а также транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению.

2.2.  Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случая, установленных Положением о закупке.

2.3.  Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором, качества работ и иных условий исполнения Договора;

б) Покупатель вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Договором объем товаров при изменении потребности в таких товарах или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров не предусмотренных Договором, но связанных с исполнением настоящего Договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст.13 Договора. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной без замечаний Покупателя.

2.6.  Обязательства Покупателя по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента поступления денежных средств на лицевой счет банка Поставщика в размере, составляющем Цену Договора, указанного в п. 2.1 Договора.

2.7.  Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара и при условии наличия следующего перечня документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Договора.

2.8.  Оплата поставленного Товара осуществляется на основании следующих документов:

-  счета на оплату в единственном экземпляре;

-  счет-фактура;

-  товарных накладных, подписанных Покупателем и Поставщиком в двух экземплярах;

-  актов приема-передачи товара, подписанных Покупателем и Поставщиком в двух экземплярах.

2.9.  Аванс не предусмотрен.


Статья 3. Сроки поставки

3.1.  Поставщик обязан поставить Товар в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента заключения Договора, с возможностью досрочного исполнения Договора.


Статья 4. Порядок приемки Товара

4.1.  Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.

4.2.  Для приемки товара может быть создана приемочная комиссия, которая состоит не менее 5 (пяти) человек.

4.3.  Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Покупатель может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4.  Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

4.5.  Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.6.  Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать качественным характеристикам, указанным в п 1.1. настоящего Договора.

4.7.  Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя; при наличии - штриховой код Товара, Товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии), обозначение Товарного знака для сертифицированной продукции.

4.8.  Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.9.  В день передачи Товара Покупателю Поставщик обязан передать Покупателю:

-  оригиналы оформленных Товарных накладных в двух экземплярах;

- Акты приема-передачи Товара Покупателем в двух экземплярах по одному для Поставщика и Покупателя;

- другие документы, в том числе подтверждающие качество Товара, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации.

4.10.  Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Покупателем Товарной накладной.


Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1.  Покупатель вправе:

5.1.1.  Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2.  Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

5.1.3.  Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4.  Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которого предусмотрена настоящим Договором, при условии возмещения Поставщику прямых убытков, причиненных таким отказом.

5.1.5.  Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.6.  Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.7.  Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.8.  Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.

5.1.9.  Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этого Товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными (надзорными) государственными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2.  Покупатель обязан:

5.2.1.  Обеспечить приемку Товара.  

5.2.2.  Своевременно оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями Договора.

5.2.3.  Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

5.3.  Поставщик вправе:

5.3.1.  Требовать исполнения Покупателем своих обязательств по Договору.

5.4.  Поставщик обязан:

5.4.1.  Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку Товара Покупателю

5.4.2.  Предоставить Покупателю декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.3.  Представить информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Покупателю результаты поставки Товара, предусмотренные Договором.

5.4.4.  Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5.  Оформить, подписать и представить Покупателю в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору Акт приемки-передачи Товара по настоящему Договору.

5.4.6.  Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине при исполнении обязательств по настоящему Договору.

5.4.7.  Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.


Статья 6. Гарантии

6.1.  Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

6.2.  В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

6.3.  Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим регламентам и требованиям настоящего Договора.

6.4.  На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

6.5.  Гарантийный срок на Товар начинает течь с даты подписания сторонами Товарной накладной.


Статья 7. Ответственность Сторон

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2.  В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Договора, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.

7.3.  Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.4. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и рассчитываются в порядке, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, (за исключением просрочки исполнения обязательств Покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором.

7.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

7.7.  В случае если Поставщик не поставил Товар в количестве, установленном Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере: 10 процентов цены Договора.

7.8.  В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Договора по качеству, такой Товар подлежит возврату Поставщику, а Покупатель направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.6. настоящего Договора.

7.9.  В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Договора по комплектности, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.6. настоящего Договора.

7.10.  В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара или замены некачественного Товара, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Договора.

7.11.  В случае нарушения сроков доукомплектования поставленного Товара Покупатель направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.5. настоящего Договора.

7.12.  В случае нарушения сроков представления документов, указанных в настоящем Договоре Покупатель направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.6. настоящего Договора.

7.13.  Во всех случаях влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

7.14.  Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны  .

7.15.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.16. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.17.  В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Покупателю излишне уплаченных денежных средств.


Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут:

-  по соглашению сторон;

-  в судебном порядке;

-  в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2.  Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

-  поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Покупателем срок;

-  неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

-  неоднократной передачи поставщиком предусмотренного Договором Товара в ассортименте, не соответствующем Договору (в случае, если предусмотрена поставка товаров в ассортименте);

-  отказ Поставщика передать Покупателю проданный Товар;

-  невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Покупателя о доукомплектовании Товара;

-  в случаях, предусмотренных п. 8.4. Договора.

8.3.  Покупатель обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.4.  При существенном нарушении Договора Поставщиком Покупатель вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора, в следующих случаях:

-  нарушение Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) рабочих дней;

-  при наличии двух и более претензий по качеству поставляемого Товара.

8.5.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.6.  Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки Объемов поставки и проведения взаиморасчетов.

8.7.  В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем выполненной и оплаченной поставки Товара.


Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.  При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3.  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4.  Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


Статья 10. Порядок урегулирования споров

 10.1.  Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

10.2.  До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.  Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

10.4.  В претензии должны быть указаны следующие данные:

-  основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

-  сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

-  подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

-  список прилагаемых документов;

-  реквизиты счета для перечисления денежных средств;

-  дата составления претензии.

10.5.  Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 3 (трех) дней со дня ее получения.

10.6.  При невозвращении в трехдневный срок претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

10.7.  Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) дней с момента получения претензии Стороной.

10.8.  Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы при обязательном соблюдении претензионного порядка в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Договором срок.


Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2018 г.

11.2.  Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Покупателя по оплате Товара, поставленного в течение срока действия Договора.

11.3.  Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

11.4.  Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с момента их подписания Сторонами.


Статья 12. Прочие условия


12.1.  В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического (фактического) адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

12.2.  Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.

12.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и города Москвы.

12.5.  Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение «Спецификация», Приложение «Образец акта приемки-передачи Товара»


Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК


ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»


/

Юр. адрес: 107076, Москва, 1-й Зборовский переулок,.

Факт. адрес: 107076, Москва, 1-й Зборовский переулок,.

в ГУ Банка России по ЦФО

(ГАОУ ДПО "ТемоЦентр"

)

тел./




______________________


___________________ / _______________/

«___»_______________20___ г.

МП

Заместитель директора


___________________ / /

«___»________________20___ г.

МП


Приложение

к договору № _________

от «___» _______ 20__ г..


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА


Наименование

Кол-во

Цена за шт. вкл. НДС 18%

Сумма вкл. НДС 18%

1

Идентификационный браслет школьника, силиконовый, RFID-ID





ИТОГО: ________ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) – _________ (_________________) рублей ___ копеек.


Макет

Лицевая сторона

Изображение

Обратная сторона

Изображение

Цвет логотипа:


Изображения логотипов и надписей, находящихся в правой части лицевой стороны изделия (оттиски на поверхности изделия)

Логотипы

Вдавленные, без заливки краской; глубина 0,28 мм; расположение в соответствии с макетом.

Надписи:

Вдавленные, без заливки краской; глубина 0,28 мм; расположение в соответствии с макетом.

Изображения логотипов и надписей, находящихся на оборотной стороне изделия (оттиски на поверхности изделия)

Надпись: «СДЕЛАНО В РОССИИ»

Выпуклая, без заливки краской; глубина 0,28 мм; расположение в соответствии с макетом.

Все элементы оттиска формируются непосредственно в теле изделия и составляют с ним единое целое.

Цвет силикона:


Тираж:

Шт.

Тип модуля метки

NXP MIFARE ID 4byte nUID (ISO 14443)

Безусловная совместимость чипа с городской информационной системой «Проход и Питание»

Размеры, мм

210,73 / 24 / 2,5 -4 (длина/ширина/толщина), ширина ремня 16 мм

Материал браслета

100% силикон

Материал застежки

Алюминий

Графическая персонализация:

Нанесение номера производится на оборотной стороне изделия; метод нанесения – цифровая печать под слоем прозрачного силикона.



Покупатель:

Поставщик:

________________

_________________


_____________________ ___________

МП

Заместитель директора

ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»


_____________________

МП


Приложение

к договору № _____

от «___» __________ 20__г.

ОБРАЗЕЦ

АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Москва     "___" _________ 20__ г.



(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице



(должность)


(ФИО)

действующего на основании



(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и

Государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования», именуемое в дальнейшем "Поставщик", , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 года № 02-02-01/18, с другой стороны вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

  1. В соответствии с Договором № _____ от "__" __________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, а именно:

Идентификационный браслет школьника, силиконовый, RFID-ID в количестве ____ шт.

2.  Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:


3.  Вышеуказанный товар согласно Договору, должен быть поставлен «__"_____ 20__ г., фактически поставлен "__" ______ 20__ г.

4.  Недостатки товаров выявлены/не выявлены:


5.  Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора:


6.  В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций составляет ______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

7.  Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет:


8.  Результаты поставки по Договору:




Принял:

От Покупателя:

Сдал:

От Поставщика:





М.П.

М.П.



Покупатель:

Поставщик:


Заместитель директора

ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»




И.В Авдеева

М.П.

М.П.


 




Подпишитесь на рассылку:

Основы государства


Образование в архивах:

Дошкольное образованиеДетское дополнительное образованиеШкольное образованиеСреднее образованиеВысшее образованиеВторое высшее образованиеДополнительное образованиеПолное образованиеПрофессиональное образованиеАльтернативное образованиеНеформальное образованиеДистационное образование и курсы

Экологическое образованиеМеждународные мероприятия в области образованияНаука и образование Москвы

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.