Договор № _ На выполнение работ по разработке и согласованию экологической документации, проведению обучения по программе - «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности» г. Москва


Договор № __________

На выполнение работ по разработке и согласованию экологической документации, проведению обучения по программе - «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности»      г. Москва       « __ » ________ 2018 г.


___________________________________________________ , _________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001г. и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании п. 5, ч. 1 ст. 93 ФЗ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:


  1. Предмет договора

    1. Исполнитель обязуется Заказчику выполнить работы по разработке и согласованию экологической документации, проведению обучения по программе - «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности».

Объекты Заказчика:


1.2. Исполнитель обязуется провести следующие работы:

- Составить и согласовать годовую декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год;

- Составить и согласовать отчет 2-ТП (отходы) за 2017 год;

- Разработать и согласовать отчет об отходах производства и потребления для формирования Сводного кадастра отходов города Москвы. Получить присвоенные номера в кадастре отходов города Москвы за 2017 год;

- Разработать журнал учета в области обращения с отходами за 2017 год;

- провести обучение по программе - «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности» - 1 сотрудник;

- Разработать и согласовать паспорта опасных отходов (1-4 класса опасности) – 9 шт.:

1) лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

2) мусор от офисных и бытовых помещений организаций не сортированный (исключая крупногабаритный);

3) смет с территории предприятия малоопасный;

4) системный блок компьютера, утративший потребительские свойства;

5) принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства;

6) картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные;

7) клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства;

8) навоз конский свежий;

9) помет прочих птиц перепревший.

-Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Исполнитель возлагает на себя все расходы по разработке, согласованию и доставке до Заказчика готовой экологической документации.


       1.3. Исполнение работ производится после передачи заказчиком всех необходимых документов для разработки природоохранной документации:

  1. Договор на вывоз мусора (КГМ, ТБО) и акты выполненных работ за 2018 год;
  2. Договор с полигоном ТБО на захоронение отходов. Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра)
  3. Договор на утилизацию люминесцентных ламп и акты выполненных работ за 2018 год;
  4. Реквизиты образовательного учреждения;
  5. Перечень фактических адресов организации;
  6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра);
  7. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе. Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра);
  8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра);
  9. Выписка из ЕГРЮЛ. Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра);
  10. Копия Устава. Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра);
  11. Договора аренды или свидетельства о собственности на землю и здания. Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра);
  12. Представить карту-схему промышленной площадки (копия из кадастрового плана строения с прилегающей территорией) с нанесением объектов размещения отходов (контейнеров). Приложить заверенную Вами копию (2 экземпляра);
  13. Копию платежного поручения об оплате гос. пошлины на получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

1.3.1. Работы считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.


  1. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные п. 1.2. Договора, с надлежащим качеством, в соответствии с требованием текущего законодательства РФ и в соответствии с условиями Договора.

2.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в пункте п.5.1. настоящего Договора.

2.1.3. Предоставить Заказчику все необходимые документы и информацию по выполненным работам по требованию Заказчика.

2.1.4. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе проведения работ, и не разглашать их содержания без согласия собственника (руководителя) Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и настоящим договором.

2.1.5. Согласовывать время оказания Работ с Заказчиком.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Требовать оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях предусмотренных Договором.

2.2.2. По своему усмотрению привлекать третьих лиц к выполнению работы, предусмотренной настоящим Договором.

2.2.3. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3.2. настоящего договора в течение пяти банковских дней с момента подписания получения счета.

2.3.2. Оказать Исполнителю содействие в выполнении Работ.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе и качестве выполненных Работ, выполненных Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. На устные консультации Исполнителя по представленному отчету.


  1. Цена договора и порядок расчетов

3.1.Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 8 Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) банковских дней.

   Авансовый платеж не предусмотрен.

3.2 . Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора (Приложение к настоящему Договору) и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

Общая стоимость работ по договору, в соответствии с перечнем п.1 "Объекты Заказчика" настоящего Договора, составляет 332 000,00 (Триста тридцать две тысячи) рублей, НДС не облагается в связи с переходом на УСН.

3.3. Очередность этапов выполнения работ:

1 этап - Составление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год. Отчет 2-тп (отходы) за 2017 год. Ведение журнала учета в области обращения с отходами за 2017 год.

2 этап - Разработка отчета об отходах производства и потребления для формирования Сводного кадастра отходов города Москвы за 2017 год.

3 этап - провести обучение по программе - «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности».

4 этап – Разработка паспортов отходов (1-4 класса опасности).

5 этап – Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).


  1. Ответственность сторон

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Дополнительная ответственность 10% цены Договора на основании Постановления Правительства РФ № 000 от 01.01.01г. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обстоятельств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Дополнительная ответственность 2,5% цены Договора на основании Постановления Правительства РФ № 000 от 25 ноября. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обстоятельств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

4.4. В случае предоставления Заказчиком недостоверной или непроверенной информации Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьими лицами за ущерб, причиненный в ходе реализации положений настоящего Договора, связанный с обработкой такой информации.

4.4. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по настоящему Договору. Все споры по настоящему Договору стороны обязуются решать путем переговоров и при не достижении компромисса вправе обратиться в судебные органы. Споры сторон разрешаются в Арбитражном суде г. Москва.



  1. Срок действия, изменения и расторжения договора

5.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018 г. В части выполнения обязательств по оплате Договор действует до их полного исполнения Сторонами.

5.2.Недействительность части Договора не влечет недействительности прочих его частей.

5.3.Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения Сторон, за исключением изменений платежных реквизитов и адресов Сторон.

5.4.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, платежных и иных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующих изменений.


  1. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд.


  1. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

 Приложение .

 Приложение (Спецификация).


  1. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:


___________________ _____________


м.п.


Исполнитель:


ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»

юр. адрес: 248002, г. Калуга,

ул. М.Горького,

факт. адрес: г. Москва,

Варшавское шоссе, оф. 307

в Филиале АКБ «ФОРА-БАНК» в г.Калуга

Кор. cчет: 30101810000000000770

Тел 8 (910) 513-51-91

        (495) 991-72-83

e-mail: eko-40@yandex.ru


________________


м.п.


Приложение 1

к договору №_____________


Калькуляция стоимости работ и сроки выполнения по составлению экологической документации:


Наименование работ

Основание

Сроки сдачи документа

Цена за ед./адрес, руб.

Стоимость, руб.

Разработка и согласование статистического отчета 2-тп (отходы) за 2017 год

Приказ Минприроды № 000 от ноября 2017 г.

01.02.2018

5 000

5 000

Составление и согласование декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду для учреждения, имеющее 10 фактических адресов за 2017год


Приказ Минприроды России №3 от 01.01.2001 г.

10.03.2018

2 000

20 000

Разработка и согласование отчета об отходах производства и потребления для формирования Сводного кадастра отходов города Москвы за 2017год на 10 адресов

постановление Правительства Москвы от 01.01.01 г.

01.09.2017

2 500

25 000

Разработка паспортов отходов (1-4 класса опасности) – 9 шт

ст.14 ФЗ г. «Об отходах производства и потребления»

Разрабатывается однократно на отходы 1-4 кл опасности

7 000

63 000

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) на 10 адресов с получением документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

ст.18, ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления»

Разрабатывается на 5 лет

20 000

200 000

Ведение журнала учета в области обращения с отходами за 2017 год (делается на каждый адрес и на юр.лицо)

Приказ Минприроды № 000 от 1 сентября 2011 г.

ежеквартально

1 200

12 000/год

Обучение по программе - «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности» - 112 часов

п. 1 ст. 73 «Об охране окружающей среды» от 01.01.01

Выдается сертификат на 5 лет

7 000

7 000/чел.

Итого


332 000


Цена Договора составляет: 332 000 (Триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.





Подпишитесь на рассылку:


Индивидуальное жилищное и дачное строительство как виды использования земельных участков
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук специальности 12.00.06 – Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Экология
или наука о симбиозе природы, человека и техники

Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Наука




Государство и право

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Обучение и развитие кадров

Квалификация
Переквалификация
Программы обучения
Программы повышения квалификации
Рабочие программы
Трудоустройство и поиск персонала
Трудоустройство выпускников

Практика

Выполнение работ
Мотивация труда
Специализация
Трудовые договора
Трудовые контракты

Закон

Оплата труда (Зарплата)
Трудовой кодекс
Трудовое право
Охрана труда в строительстве

Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.