Договор № 000/А-1 Аварийное обслуживание инженерных сетей 2018г. г. Москва « » 2018г. Государственное бюджетное образовательное учреждение

 


Договор № 000/А-1

Аварийное обслуживание инженерных сетей 2018г.


г. Москва «      » 2018г.


 

Государственное бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) Школа  № 000, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________________, действующего на основании   , с одной стороны, и Строительная компания «Караван», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает в соответствии с Перечнем (Приложение к договору, являющееся его неотъемлемой частью) проведение работ по обслуживанию инженерных сетей и зданий, а также проведение работ на основании заявки Заказчика по их аварийному ремонту, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению этих работ в учреждении, расположенному по адресу(ам): г. Москва,Федеративный пр,д.1А,

г.Москва,Федеративный пр.,д.5А,

г.Москва,ул.Металлургов,д.28А,

г.Москва,ул.Новогиреевская,д.6

г.Москва,ул.Новогиреевская,д.6А

1.2 Перечень, сроки и объем работ по аварийно-ремонтному обслуживанию определяется Сторонами в соответствии с Приложением №1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.  Стоимость работ получена из расчета 2 руб. 50 коп . за обслуживание 1кв.м. площади здания учреждения ,5 м2.

2.2.  Стоимость Договора составляет: 251 857 руб. 50_ коп. (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь рублей 50 коп) без НДС (Упрощенная система налогообложения) и выплачивается ежемесячно, в течение периода обслуживания, в пропорциональных долях.

2.3. Оплата производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ  на основании выставленного счета, счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.4. Выполнение работ, указанных в пункте 1.1. финансируется за счет_____

КБК________

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.


3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. В течение трех дней со дня окончания работ Подрядчик составляет и подписывает Акт о сдаче-приемке выполненных работ.

3.2. Подрядчик передает подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру представителю Заказчика сопроводительным письмом. На втором экземпляре письма Заказчик расписывается в получении документов, копию письма с отметкой о получении оставляет у себя.

3.3. Сдача-приемка выполненных работ Сторонами договора осуществляется в течение трех дней с момента надлежащего извещения Заказчика Подрядчиком о выполнении работ и готовности к сдаче результатов работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные работы Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и определением сроков их выполнения.

3.5. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами о приемке

выполненных работ.

3.6. Каждая Сторона обязуется назначить из числа работников своего представителя по вопросам исполнения обязательств, полномочия которого подтверждаются доверенностью.


4. Сроки выполнения работ


4.1. Начало выполнения работ по настоящему договору с 01 января 2018г, окончание работ

30 июня 2018 года.

4.2. Сроки выполнения обслуживания инженерных сетей и зданий, а также сроки выполнения работ по аварийному ремонту определятся Приложением № 1 к Договору.

4.3. По договоренности Сторон сроки выполнения работ могут быть изменены путем оформления дополнительных соглашений к Договору.


5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

5.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.


5.2. Обязанности Заказчика:

5.2. 1.  Передавать Подрядчику документацию по объекту, необходимую для производства работ.

5.2.2.  Обеспечивать свободный доступ к обслуживаемому оборудованию и техническим помещениям.

5.2.3.  В случае обнаружения, при осуществлении контроля за выполнением работ по настоящему Договору отступлений от его требований, немедленно информировать об этом Подрядчика и потребовать устранения недостатков.

5.2.4. Принять отчетную документацию Подрядчика, проверить ее, и при отсутствии
замечаний подписать представленный Подрядчиком акт выполненных работ в течение 3(трех) рабочих дней.


5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи – приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

5.3.2. При условии надлежащего исполнения работ по Договору требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.


5.4. Обязанности Подрядчика:

5.4.1. Подрядчик обязуется выполнять работы по настоящему Договору в объеме и в сроки, установленные Договором.

5.4.2. Подрядчик выполняет все работы по настоящему Договору своими силами, из своих материалов, на своём оборудовании, с соблюдением соответствующих нормативов, правил пожарной безопасности, правил безопасного проведения работ.

5.4.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика об изменении телефонных номеров диспетчера за трое суток.

5.4.4. При проведении аварийно-ремонтных работ подрядчик обязан обеспечить, в течение всего срока действия Договора:

- круглосуточный прием заявок на проведение работ по телефону:8(963) 971- 84-14

- прибытие специалистов учреждение заказчика не позднее 1 часа после получения по телефону аварийной заявки диспетчером от учреждения образования,

- принятие мер по немедленной локализации и ликвидации аварии в кратчайшие сроки;

- проведение необходимых аварийно-ремонтных работ, с надлежащим качеством, исключающим повторные аварии.

5.4.5По окончании работ известить Заказчика о готовности результатов работ к сдаче-приемке.

5.4.6. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также техническому заданию.

5.4.7. Нести ответственность за ненадлежащее качество материалов и оборудования, предоставленных им для проведения ремонтных работ.

5.4.8. Нести ответственность за предоставление материалов и оборудования, для проведения ремонтных работ обремененных правами третьих лиц.

5.4.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, в том числе объекта работ.

5.4.10. Выполнять работы с применением ручного и механизированного труда в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ТУ.

5.4.11. Нести ответственность и обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством.

5.4.12. Нести ответственность за разгрузку, складирование и сохранность материалов. Изделий, конструкций, комплектующих, строительной техники и оборудования на объекте. В случае утраты данного имущества по своей вине восстанавливает его за свой счет.

5.4.13. Обеспечить участие своих представителей в рабочих и иных комиссиях, назначаемых Заказчиком и контролирующими органами, для приемки работ или их частей по настоящему Договору, а также при проведении проверок целевого использования бюджетных средств.

5.4.14. При выявлении недостатков и недоработок, не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика, Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта и согласования порядка и сроков устранения нарушений. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта выверки третьих лиц (эксплуатирующая организация, авторский надзор, и пр.).

5.4.15. Возместить Заказчику убытки, на основании актов и заключений, составленных по результатам проверок контрольно – ревизионных органов Москвы и Российской Федерации.

5.4.16. Самостоятельно производить оплату штрафных санкций по постановлениям государственных надзорных органов и возмещать другие убытки при ненадлежащем выполнении условий настоящего Договора.

5.4.17. Подрядчик обязан возвратить Заказчику необоснованно полученные денежные средства.

5.4.18. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора. Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Договора. В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.


5.4.19. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.


6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик и Заказчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

6.2.Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и уплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором.

6.3. В случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результаты работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов работы по назначению, заказчик по своему усмотрению:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в кратчайший срок;

- отказаться от исполнения договора;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором и приложениями к Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Размер такой неустойки составляет 0,1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства, начина со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

6.5. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию неустойку в размере 0,1% от суммы, срок уплаты которой истек, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, вызванное не перечислением соответствующих денежных средств из бюджета города Москвы.

6.6. При неисполнении условий Договора, повлекшие порчу обслуживаемого оборудования по вине Подрядчика, либо возникновении последствий аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения материального ущерба и взыскать с него неустойку в размере 10% от стоимости восстановительных работ.

6.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа).

6.8. В случае выявления нарушений при проведении проверок Заказчика контролирующими органами, Подрядчик обязан вернуть Заказчику всю сумму средств, использованных не по назначению, а так же возместить Заказчику всю сумму убытков, уплаченных в виде штрафов, пени, неустойки (и иных расходов) по вине Подрядчика.


7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, и обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работы по Договору.


8.Порядок регулирования споров

8.1.  Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий путем переговоров или путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения претензии Стороной по договору 5 рабочих дней с момента ее получения.

8.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, Стороны могут обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд города Москвы с соблюдением досудебного порядка разрешения споров и проведением взаимной сверки расчётов.


9. Срок действия договора

9.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31декабря 2018 года. Окончание срока договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора.


10. Порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с требованиями, установленными ст.19.2 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком:

-  нарушение Подрядчиком сроков, как начала выполнения работ, так и окончания выполнения работ более чем на 7 (семь) календарных дней;

8.2.2.  В случае, если Подрядчик внесен в реестр недобросовестных Поставщиков.

8.2.3. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ.


10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон



Заказчик :


Юридический адрес:


Телефон:


ИНН   КПП


Банк:

Р/с

л/с

БИК



     Подрядчик :

компания

« Караван»

Юридический адрес: 111394,г.Москва,ул.Полимерная,д.5 стр.2

Телефон: 8 963-971-84-14

Банк: РОССИИ»

Г.Москва

Р/с40702810438290013405

БИК :044525225

ОГРН:1077759206755





Заказчик:

Подрядчик:


____________ /____________/

М.П.


__________________//

М.П.



Приложение


ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

выполняемых при аварийном обслуживании систем ХВС , ГВС , отопления и канализации учреждений г. Москвы



№ п/п

Наименование работ

Срок выполнения работ после получения и регистрации заявки


1

2

3

1

Прием заявок (круглосуточно)


2

Ликвидация аварий и неисправностей на внутренних системах

-  Холодного водоснабжения

-  Горячего водоснабжения
-    Систем отопления

Включающая в себя:

2.1

-  Устранение течи запорной арматуры,

-  замену сгонов, установка бандажей на трубопроводе

3 часа

2.2

-  ликвидацию свищей на трубопроводах (при необхо­димости) с заменой участков труб длиной до 3 метров с применением сварочных работ.

4 часа

2.3

-  периодический осмотр (3-ри раза за отопительный период) систем отопления ,
ХВС, ГВС (регулирующих кранов, вентилей, задвижек).

-  регулировка систем отопления , обеспечивающая поддержание температурного
режима при проведении подготовки системы к отопительному периоду.

2.4

- ремонт систем отопления ХВС, ГВС, (смазка ЗРА, набивка сальников и т.п.),обеспечивающий нормальную работу инженерных систем при аварийной ситуации.

2.5

- замена разрушенной теплоизоляции участков трубопроводов (до 3 метров)при производстве работ на данном трубопроводе.


  3 .

Ликвидация аварий и неисправностей на внутренних системах фекальной канализации внутренних водостоков,

Включающая в себя:

3.1

Устранение протечек систем канализации, внутренних водостоков с подчеканкой раструбов и заделкой их.

7 час

3.2

Замена аварийного участка длиной до 3 метров с расчеканкой и заделкой стыков

3 час

3.3

Прочистка водосточных труб и стояков,ликвидация свищей на стальных трубопроводах с применением сварки

3 час

4

Ликвидация аварийных ситуаций на разводящих наружных магистралях систем водоснабжения, отопления, фекальной и ливневой канализации

(выполняется при условии нахождения наружных инженерных сетей на балансе ВОУО ДО г.Москвы)

Включающая в себя:

4.1

Раскопку аварийного участка, вскрытие канала и обратную засыпку грунта

24 часа

4.2

Устранение течи методом замены аварийного участка длиной до 3 метров с применением сварки

4 часа

4.3

Прочистка дворовой канализации, очистка дворовых канализационных колодцев от грязи и мусора

8 часов

4.4

Пробивка дворового водостока

24 часа

5

Замена аварийной запорной арматуры ( задвижки, вентили)

4 часа

6

Откачка воды из подвалов зданий во время аварийных работ, после аварийных работ, при поступлении талых вод и вод, поступающих по иным причинам ( откачка производится до нижнего уровня воды предусмотренной инструкцией по эксплуатации насоса)

На протяжении

ликвидации аварийной

ситуации

7

Выполнение сопутствующих работ:

-  пробивка отверстий и борозд при ликвидации
неисправностей на скрытых трубопроводах -  отключение стояков и отдельных участков
трубопроводов для производства работ



8

Мелкий ремонт аварийных ограждений и ворот с приваркой: петель, отдельных прутьев (до 5шт.), секций( имеющихся в наличии у заказчика)

24 часа

Руководитель учреждения


___________ /_____________/

М.П.


Генеральный Директор


_______________//

М.П.




Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Практика и теория государственного бюджета


Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Техника и производство




  Строительные профессии



 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Москва в темах:
Основной портал - "Москва"
А
Б
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДень победыДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсалтингКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работыКурсы лекций
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая деятельностьМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонополияМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
Зеленые насаждения в г. Москва - положенияЗеленые насаждения в г. Москва - постановленияПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановления правительства москвыПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммированиеПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротивопожарная документацияПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерыТеория государства и праваТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.