Контракт № на поставку товара

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Москва                                                                 «___» ________  2018 г.

______________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), именуемое в дальнейшем Поставщик, , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Контейнерную площадку Экошкаф железобетонный для накопления тбо  (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение ) и выполнить работы по доставке, ее монтажу (сборка и установка), наладке Товара и сдаче, в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации (Приложение ).

1.4. Количество, наименование, цена и технические характеристики Товара установлены в Спецификации (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и составляет

63 500  (шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается в связи с установленной для Поставщика упрощенной системы налогообложения  (Информационное письмо № 000 от 01.01.2001 г.)

2.2. Цена Контракта (п. 2.1) включает:

- стоимость Товара, в том числе тары, упаковки и маркировки;

- стоимость работ по монтажу (сборке и установке), наладке Товара;

- разработку и согласование Технической документации на Товар;

- разработку товаросопроводительной документации;

- изготовление, испытания и сертификацию Товара;

- обеспечение комплектности поставки Товара в соответствии с условиями Контракта, консервацию, упаковку и маркировку Товара;

- погрузо-разгрузочные работы на Объекте;

- изготовление комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки Товара, а также специальных приспособлений для крепежа, транспортировки и хранения Товара (при необходимости);

- разработку и согласование проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов в Адрес поставки (при необходимости);

- транспортировку Товара в Адрес поставки;

- заказ и подачу транспортных средств, погрузку Товара на транспортные средства перевозчиков и в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места назначения, хранение Товара в местах перегрузки, крепление Товара на транспортные средства перевозчиков;

- оказание услуг по шефмонтажу и шеф-наладке Товара;

- гарантийное обслуживание и ремонт Товара в гарантийный период;

- расходы на таможенное оформление и декларирование Товара;

- стоимость права использования технической документации, иных объектов интеллектуальной собственности в объеме, согласованном Сторонами;

- вывоз упаковочного материала с территории Объекта;

- накладные расходы, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения Контракта и другие расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара.

2.3. Цены за единицу Товара, указанные в Спецификации (Приложение ), являются твердыми.

2.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Спецификации (Приложение ) Цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов Цены Контракта.

2.5. Увеличение Поставщиком количества поставляемого Товара, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п. 2.4), оплачивается Поставщиком за свой счет.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в Адрес поставки своим или привлеченным транспортом и выполнить работы по монтажу (сборке и установке), наладке Товара и сдаче эксплуатирующей организации в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в следующие сроки:

Дата начала поставки - дата заключения Контракта.

Дата окончания поставки – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком аванса согласно п.4.2.

Досрочная поставка и монтаж Товара возможна по согласованию с Заказчиком.

3.3. Грузополучателем Товара является Заказчик.

3.4. Поставщик информирует Заказчика о готовности Товара к отгрузке, сообщает точное время и дату поставки Товара в Адрес поставки.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик направляет Заказчику следующие документы:

- товарную накладную в 2-х экземплярах

- акт о выполнении обязательств по Контракту (Приложение );

- счет на оплату;

- счет-фактуру.

4.2. Оплата Товара производится в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты передачи (поставки) Товара Заказчику.

4.3. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

4.4. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате Товара является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.5. Поставщик гарантирует оформление отгрузочных документов на Товар (Акт о выполнении обязательств по Контракту, товарные накладные, счет, счет-фактура) в соответствии с условиями Контракта.

В случае выявления Заказчиком в отгрузочных документах Поставщика несоответствий Спецификации (Приложение ), Заказчик вправе не производить оплату Товара до момента предоставления Поставщиком документов, оформленных надлежащим образом.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара от Поставщика осуществляется представителем Заказчика.

5.2. Поставщик в полном объеме принимает на себя ответственность за комплектность и надлежащее качество Товара.

5.3. При наличии претензий по комплектности и качеству Товара Поставщик и Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней составляют Акт с указанием недостатков и сроков их устранения.

Акт о выполнении обязательств по Контракту (Приложение ) в этом случае подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента устранения претензий.

В случае немотивированного отказа Поставщика от составления и подписания Акта о выявленных недостатках, данный Акт составляется Заказчиком, и Поставщик считается признавшим все указанные в акте факты и обстоятельства.

5.4. Поставщик при оформлении Акта о выполнении обязательств по Контракту (Приложение ) передает Заказчику техническую документацию на русском языке, в том числе паспорт и гарантии производителя, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие требования к условиям эксплуатации Товара, и другие документы, подтверждающие надлежащее качество Товара. 

Поставка Товара без технической документации и сертификатов считается ненадлежащей и такой Товар не подлежит оплате до момента передачи необходимой документации.

5.5. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а импортного Товара - международным стандартам упаковки. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

5.6. Маркировка Товара должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

5.7. Упаковка также должна быть промаркирована. Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование и адрес Поставщика, наименование и адрес объекта, а также должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при ее приемке от Поставщика.

5.8. Датой выполнения Поставщиком обязательств по Контракту, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Акта о выполнении обязательств по Контракту (Приложение ) или последнего Акта о выполнении обязательств по Контракту, в случае поставки Товара на несколько Объектов.

5.9. Право собственности на Товар, а также риски его случайного повреждения или случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о выполнении обязательств по Контракту (Приложение ).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Обязанности Поставщика:

6.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и выполнить работы по монтажу (сборке и установке), наладке в соответствии с условиями Контракта.

6.1.2. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения.

6.1.3. Одновременно с Актом о выполнении обязательств по Контракту (Приложение ) предоставить Заказчику гарантию качества с подписью и печатью Поставщика на поставленный Товар.

6.1.4. Передать уполномоченному представителю Заказчика Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение ).

6.1.5. На каждый вид Товара предоставить представителю Заказчика сертификаты, являющиеся обязательными для данного вида Товара, и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также техническую документацию на русском языке (паспорт изготовителя, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Товара, и другие документы, подтверждающие надлежащее качество Товара), в том числе, гарантии установленные Контрактом и документацией о закупке.

6.1.6. За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

6.1.7. В случае поставки некачественного Товара или Товара, не соответствующего условиям Контракта по ассортименту, маркам и/или техническим характеристикам, по указанию Заказчика, заменить его на Товар, соответствующий условиям Контракта в установленный срок (п. 6.1.6 Контракта).

6.1.8. Подготовить и представить на подпись Акт о выполнении обязательств по Контракту (Приложение ) в порядке, установленном п. п. 4.1, 4.5 Контракта соответственно.

6.1.9. В течение 2 (двух) дней после поставки Товара (либо в сроки, согласованные с Заказчиком) направить на Объект своих специалистов для выполнения обязательств по монтажу (сборке и установке), наладке Товара по месту использования и обеспечить вывоз с Объекта использованной упаковки (тары).

6.1.10. После полного выполнения обязательств по поставке, включая монтаж (сборку и установку), наладку Товара и сдачу эксплуатирующей организации, оформить Акт о выполнении обязательств по Контракту (Приложение ), в соответствии с п.4.5. Контракта.

6.1.11. Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

6.1.12. При необходимости разработать проект транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов в Адрес поставки, а также изготовить и поставить вместе с Товаром комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки Товара, специальные приспособления для крепежа, транспортировки и хранения Товара.

6.1.13. В случае необходимости организовать обучение работе с Товаром сотрудников эксплуатирующей организации.

6.1.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:

- невозможности поставки Товара ввиду строительной неготовности Объекта;

- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих качеству результатов поставки Товара;

- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в установленные п.3.2 Контракта сроки.

В этом случае, Заказчик обязан рассмотреть вопрос о целесообразности/нецелесообразности поставки Товара и направить обоснованный ответ в течение 20 (двадцати) дней.

6.1.16. Иметь другие обязанности, указанные в иных статьях Контракта.

6.2. Права Поставщика:

6.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.2.2. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. Оплатить поставленный Товар в порядке, установленном Контрактом.

6.3.2. По запросу Поставщика сообщить реквизиты Заказчика.

6.3.3. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в законную силу.

6.3.4. Иметь другие обязанности, указанные в иных статьях Контракта.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов и установленных гарантий.

6.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.

6.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, выполнением работ по монтажу (сборка и установка), наладке Товара.

6.4.5. Участвовать в приемке Товара, проведении входного контроля Товара.

6.4.6. Иметь другие права, указанные в иных статьях Контракта.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого Товара условиям Контракта и действующим стандартам, утвержденным на данный вид Товара.

7.2. В случае обнаружения в процессе установки (монтажа) и пуско-наладки некомплектности и/или недостатков поставленного Товара Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты получения сообщения Заказчика доукомплектовать и/или заменить некачественный Товар.

7.3. В случае обнаружения в Товаре видимого или скрытого дефекта изготовления, иных дефектов, выявленных в период Гарантийного срока, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика и/или эксплуатирующей организации, если иной срок устранения дефектов не определен Сторонами, за свой счет устранить эти дефекты или заменить бракованный Товар на Товар надлежащего качества. Если Поставщик не выполняет эти обязательства, Заказчик вправе привлечь третье лицо для устранения дефектов и поставки необходимого Товара за счет Поставщика, с возмещением Поставщиком всех убытков, в том числе расходов на проведение торгов.

7.4. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет не менее 1 (одного) года с даты подписания Сторонами Акта о выполнении обязательств по Контракту (Приложения № 2).

7.5. В период Гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.6. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком в период Гарантийного срока с выездом на место установки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления письменного обращения от эксплуатирующей организации или Заказчика.

7.7. В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала обслуживающей организации или третьих лиц.

7.8. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть срок действия Гарантийного срока соразмерно продлевается.

7.9. Если Поставщик не направит своего представителя в сроки, установленные п.7.6 Контракта, Заказчик и/или эксплуатирующая организация в одностороннем порядке составляет Акт о скрытых недостатках, который является окончательным и обязательным для Поставщика, и направляет его Поставщику по факсу с последующим подтверждением заказной почтой.

7.10. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену какой-либо части Товара, эта неисправная часть Товара становится собственностью Поставщика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на день уплаты пени от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Сумма штрафа определяется в размере*:

2,5 процентов Цены Контракта и составляет 1 587 рублей 50 копеек.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .

Штрафные санкции к Заказчику применимы в случае неоднократного (от двух и более раз) необоснованного отказа от приемки Товара (выполненных работ).

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, нарушения промежуточных сроков поставки, установленных п.3.2 Контракта, нарушения срока погашения аванса (п. 2.7 Контракта), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере*:

10 процентов Цены Контракта и составляет 6 350 рублей 00 копеек.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из Цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации .

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат выполнения работ, поставки, не соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

8.7. За не предоставление информации, указанной в п. 6.1.2 Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора, заключенного с субподрядчиком (соисполнителем), за каждый день просрочки.

8.8. В случае не передачи Поставщиком Заказчику технической документации, в т. ч. сертификатов и т. д., гарантий производителя, товарной накладной вместе с Товаром, обязательства Поставщика по Контракту считаются неисполненными.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото - и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также представить в последующем подтверждающие документы компетентных органов.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.5. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок и не представившая подтверждающие документы не имеет право ссылаться на данные обстоятельства.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным п. п. 10.2, 10.3 Контракта, которые являются для сторон существенными условиями Контракта.

10.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по решению суда или в порядке одностороннего отказа в следующих случаях:

10.2.1. Нарушения Поставщиком срока поставки и выполнения работ, указанных в Контракте.

10.2.2. Поставки Товара, несоответствующего Спецификации (Приложение ).

10.2.3. Задержки Поставщиком начала поставки на Объект более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

10.2.4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства.

10.2.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.2.6. Осуществления поставки Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10.2.7. Осуществления поставок некомплектного Товара, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товара или не заменил его комплектным Товаром.

10.2.8. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п. 14.1 Контракта.

10.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Контракт по решению суда или в порядке одностороннего отказа в случае неоднократного нарушения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, за исключением случаев уменьшения Заказчику бюджетных ассигнований ранее доведенных лимитов финансирования капитальных вложений.

10.4. В случае расторжения Контракта по основаниям, указанным в п. п. 10.2, 10.3, 10.7 Контракта, Сторона-инициатор направляет другой Стороне решение о расторжении Контракта.

10.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется другой стороне в порядке, установленном п. 11.3 Контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении данного уведомления или дата получения информации об отсутствии стороны по адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств, указанных в п. п. 6.1.5-6.1.7, 6.1.9, ст. 7 Контракта, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательства по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

11.3. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее – уведомление), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменном виде почтой по адресу, указанному в Контракте. При этом указанные уведомления будут считаться полученными Поставщиком также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Поставщика по адресу, указанному в Контракте, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» сентября 2018г.

12.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств, указанных в п. п. 6.1.5-6.1.7, 6.1.9, ст. 7 Контракта, неисполненных на дату истечения срока действия Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которые имели место до дня истечения срока действия Контракта.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение ). В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.

13.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

13.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 7 (семи) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.7. При выполнении Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.8. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту и зарегистрированы в реестре контрактов.

13.9. В случае, если не указано иное, в Контракте под днями понимаются календарные дни.

13.10. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

13.11. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ

14.1. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества поставляемого Товара, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Закона о закупках.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложение Спецификация.

Приложение Форма Акта о выполнении обязательств по Контракту.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Поставщик: Юридический и почтовый адрес: 117342, 7Б, этаж 2, помещение XI, офис 60Е ПАО СБЕРБАНК г. Москвы Эл. адрес: *****@***ru

«Заказчик»                                        «Поставщик»

_______________  _____________  ______________

М. П.                                                М. П.

Приложение

к Контракту №

от «____» __________ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п. п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Контейнерная площадка. Экошкаф железобетонный для накопления тбо. Размеры: 1160х1320х1660 мм	1	Шт.	63 500,00	63 500,00

Железобетонный шкаф с подвижными металлическими частями. Имеет два люка с крышками и резиновыми уплотнителями.

Вмещает: 1 контейнер 1100 л, или два контейнера 360 л. Может комплектоваться педалями для открывания крышек ногой.

Контейнеры и педаль открывания не входят в стоимость Контракта. Заказываются отдельно.

Итого: 63 500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом доставки и установки.  НДС не облагается.

  от «Заказчика»:  от «Поставщика»:

_______________ __________  _____________

  М. П.  М. П.

Приложение

к Контракту №

от «____» _________ 2018г.

Форма 

  Акт о выполнении обязательств по Контракту

г. Москва                                                 «___» _________ 2018  г.

________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), именуемое в дальнейшем Поставщик, , действующего на основании Устава, с другой стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с Контрактом № от «___» ___________ 2018 г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил все обязательства по Контракту.

  2. Фактическое качество продукции соответствует требованиям Контракта. Претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товаров также не выявлено.

  3. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Контракта. Претензий относительно качества не выявлено.

4. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта, составляет

63 500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

5. Результаты поставки по Контракту:

Принял:  Сдал:                                                                

от «Заказчика»:  от «Поставщика»:

                       

_________________ ___________  ________________

«___» ______ 2018 г.                 «___» ______ 2018 г.

М. П.                                 М. П.