КОНТРАКТ №
на закупку эктемпоральной рецептуры
г. Брянск " " 2016 г.
ГБУЗ "Брянский областной кожно - венерологический диспансер", именуемое в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом подведения итогов электронного аукциона от " " 2016 г. №__________________, Федеральным Законом от 01.01.2001 г. , заключили настоящий Контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
Предмет контракта Поставщик обязуется поставить экстемпоральную рецептуру согласно приложению №1 (в дальнейшем - Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату за поставленный Товар. Номенклатура, цена и количество Товара определяются спецификацией (приложение №1) и являющейся неотъемлемой частью контракта. Если это не противоречит Федеральному Закону от 01.01.2001 г. , Заказчик при заключении контракта вправе предложить Поставщику увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой контракта, При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в процедуре закупки, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. Источник финансирования: средства ОМС. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 г. Если по истечения срока, указанного в настоящем пункте, обязательства, взятые на себя сторонами не будут исполнены в полном объеме, действие настоящего Контракта продляется до полного исполнения этих обязательств.
Обязанности сторон и условия поставки Поставщик:
Поставляет товар и сопроводительные документы, в том числе подтверждающие его качество по адресу: ГБУЗ «БОКВД», 241013, Брянская область, город Брянск, ул. А (склад), согласно предварительной заявке заказчика. Заявка подается по телефону или факсом, с указанием количества товара, даты и времени поставки. Поставщик гарантирует поставку экстемпоральной рецептуры своим транспортом и за свой счет по заявке уполномоченного лица в течение 24 часов.
0 ,Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянск, Р\счет отделение г. Брянск, с указанием назначения платежа – обеспечение по контракту - № ___ (указать номер аукциона).
3. Сдача – приемка Товара.
3.1. Товар поставляется по ассортименту, в количествах и по ценам в рублях согласно спецификации к контракту. Изменения в формах выпуска Товара (дозировках и фасовках) не допускаются.
3.2. Заказчик осуществляет прием Товара от Поставщика согласно сопроводительным документам:
3.2.1.счета, накладной, счет – фактуры с указанием основания поставки (№ контракта);
3.2.2.документов, подтверждающих качество.
3.3.В случае сомнения в качестве Товара при его приеме, Заказчик имеет право направить Товар (отобранные пробы) в ГАУЗ "Брянский Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" для проведения инспекционного контроля за счет Поставщика. В случае возникновения обоснованного сомнения в качестве Товара и подлинности сопроводительной документации ГАУЗ "БЦКК и СЛС" проводит контроль качества Товара за счет Поставщика. В этих случаях датой получения товара будет считаться дата получения Протокола испытаний или Акта инспекционного контроля ГАУЗ "БЦКК и СЛС".
3.4.Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается подписанием приемо-сдаточных документов.
3.5.Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в рабочие дни в течение 24 часов с момента подачи письменной (либо устной) Заявки на поставку товара Заказчиком, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью (при необходимости). Возможна поставка всей продукции после заключения контракта по взаимному согласованию сторон. Не заявленный товар не поставляется и не оплачивается. Период поставки: С даты заключения контракта по 01.12.2016 включительно.
4. Качество Товара
4.1.Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям нормативной документации и сопровождаться документами, подтверждающими государственную регистрацию товара.
4.2.Поставщик несет ответственность за соответствие номеров серий поставляемого им Товара номерам серий, указанным в товарно–сопроводительных документах на поставку Товара.
4.3.Поставщик несет ответственность за недостачу, бой, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного Товара. При выявлении вышеуказанных недостатков вызов представителя Поставщика обязателен. При предъявлении Заказчиком претензии, Поставщик обязан рассмотреть предъявленные материалы и произвести замену Товара на качественный (восполнить недостачу) в течение 5 суток с момента поступления претензии. Претензии от Заказчика должны быть предъявлены не позднее 3-х дней с момента поставки Товара. В случае, если Поставщиком не были устранены все выявленные Заказчиком недостатки Товара в установленный срок, Заказчик возвращает Товар Поставщику, а Поставщик обязан принять Товар без промедления и возместить Заказчику все понесенные расходы, связанные с приемкой, хранением и транспортировкой Товара
4.4.Остаточный срок годности товара должен быть не менее 10 дней.
5. Цена и порядок расчетов
Цена контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения и составляет: В цену Товара включается стоимость товара, налоги, транспортные расходы, сборы и другие обязательные платежи. Заказчик производит оплату Товара в соответствии со счетами-фактурами и товарными накладными путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты получения им Товара и необходимой сопроводительной документации, в т. ч. подтверждающей его качество. По требованию любой стороны производится сверка взаиморасчетов.6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, он уплачивает Заказчику штраф в что составляет:___________рублей (10 процентов цены контракта) в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 000 от 01.01.01 года).
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, он уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле (всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000):
П = (Ц-В) * С,
где: Ц – цена Контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ * ДП,
где:
СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДК * 100%,
где: ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, он уплачивает Поставщику составляет _____________ руб. ((2,5 процента цены контракта) в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000).
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик или Поставщик направляет письменное требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней со дня его получения.
6.6. Уплата штрафов и пени не освобождает Заказчика и Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
6.7.Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации опроведении аукциона,
или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
6.8..Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон № 44 – ФЗ).
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом
6.9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.10. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
6.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
6.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.13. Информация о поставщике, с которым контракт был, расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо своего обязательства по настоящему контракту, если указанное было обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
7.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие в момент подписания настоящего Контракта, наступление и действие которых Стороны не могли предотвратить и преодолеть, включая, но не ограничиваясь следующими событиями: пожар, стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действия (бездействия) организаций, занимающих доминирующее положение (монополистов), решения государственных органов и иные обстоятельства, не зависящие от контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту, и если они возникли после подписания настоящего контракта.
7.3.В случае невозможности исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения таких обязательств откладывается до момента устранения указанных обстоятельств.
7.4.Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о возникновении подобных обстоятельств в течение 5-ти дней.
7.5.Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки и иные документы, выданные компетентными органами.
7.6.Стороны не освобождаются от обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств.
7.7.В случае если действие форс-мажорных обстоятельств сохраняется более одного месяца, каждая из Сторон вправе отказаться от настоящего Контракта, направив письменное уведомление другой Стороне за 15 дней до даты расторжения настоящего Контракта. При этом Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты за период, предшествующий наступлению форс-мажорных обстоятельств.
8. Разрешение споров.
8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного контракта, будут разрешаться путем переговоров в течение 14 дней.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.
9. Прочие условия
9.1.Изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительным соглашением.
9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме, не противоречат Федеральному Закону от 01.01.2001 г. и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5.Если при проведении аукциона Поставщиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Поставщика на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального Закона от 01.01.2001 г. .
Дополнительно Поставщик обязан представить Заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Поставщика, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность Поставщика осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: _____________/ / М. П. | Заказчик: ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер» 241050,г. Брянск, ул. Л/С 22276U01620(ОМС) в ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области, г. Брянск Тел/ ____________// М. П. |
Приложение
к контракту №
от " " 2016 г.
Спецификация
№ | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Итого: |
Поставщик: __________________/ / М. П. | Заказчик: ГБУЗ «БОКВД» ________________// М. П. |
-
