Договор № г. Иркутск «_»_20_ г. Общество с ограниченной ответственностью

Договор №

г. Иркутск       «_____»_______________________20____ г.


Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ» ( «ИРКУТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________, действующей на основании___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя обязательство поставить Товар по номенклатуре, количеству, качеству, срокам поставки и цене согласно условиям настоящего Договора и приложений к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом и арестом не состоит.

1.3. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

1.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

1.5. Место поставки - .


2. Общая стоимость и порядок расчетов по настоящему Договору

2.1. Цена настоящего Договора составляет ____________руб. (_________________________), в том числе НДС- 18% - __________руб. (_________________________).

2.2. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в спецификации. Общая стоимость настоящего Договора включает в себя стоимость всех расходов Поставщика, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, упаковку, тару и других обязательных платежей.

2.3. Цена настоящего Договора остается фиксированной на весь срок его действия.

2.4. Если иное не согласовано в спецификации к настоящему договору оплата Товара производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки после получения оригиналов счета, счета-фактуры (универсальный передаточный документ, далее «УПД») и товарной накладной в течение 28 календарных дней (если иные условия оплаты не предусмотрены спецификацией).

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по ценам, ранее согласованным сторонами в соответствующем Приложении.

3. Качество, упаковка и маркировка Товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующей на момент поставки, а также требованиям Покупателя (техническому заданию) на данный вид Товара, которые указываются в спецификациях к настоящему договору или в документации о закупке.

Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил технические требования и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для поставки Товара.

В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора противоречий, ошибок, или расхождений, содержащихся в технических требованиях, такие противоречия, ошибки или расхождения не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки. В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в технических требованиях, Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2(двух) рабочих дней) сообщить об этом Покупателю. Все переговоры по вопросу устранения противоречий, ошибок, пропусков или расхождений должны вестись Поставщиком исключительно с Покупателем (иные третьи лица не являются лицами, уполномоченными согласовывать изменение технических требования к Товару).

В случае разногласий по комплектации правильной считать комплектацию, предусмотренную наименованием Покупателя, указанным в приложении (спецификации).

3.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, иметь необходимую маркировку, позволяющую идентифицировать Товар в соответствии с действующими требованиями к маркировке Товаров такого рода. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.

3.4. Гарантийный срок Товара указывается в спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору).

3.5. С каждой отгруженной партией Товара, Поставщиком предоставляются:

  • товарные накладные формы ТОРГ 12;
  • счета-фактуры (УПД);
  • копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные держателем (собственником) сертификатов, либо органом, выдавшим сертификаты;
  • сертификат качества;
  • документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар.

3.6. В случае выявления отсутствия указанных документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать представить такие документы в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

 В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со статьёй 464 Гражданского кодекса РФ отказаться от Товара.

 Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент, предусмотренный Договором. В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю от даты предоставления всех документов, предусмотренных Договором, либо от даты приемки Товара, если Покупатель воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов.

3.7. При выявлении несоответствия счета-фактуры (УПД) действующему законодательству Покупатель вправе предъявить требование об их устранении. Поставщик обязан устранить все несоответствия в течение 5 рабочих дней от даты получения письменного требования Покупателя. В случае не устранения Покупатель вправе предъявить Поставщику штраф в размене суммы НДС, указанном в дефектном счете-фактуре (УПД).

3.8. Поставщик предоставляет Покупателю полный комплект сервисной документации (гарантийный талон).

3.9. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств).


4. Срок и условия поставки

4.1. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Спецификации являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение ), а если такой срок не указан, то в течение 2-х рабочих дней.

4.2. Место поставки Товара указано в п.1.5 Договора.

4.3. Датой поставки считается дата, указанная Покупателем в товарной накладной при получении Товара.

4.4. Все риски, связанные со случайной гибелью, утратой, уничтожением, порчей, хищением, преждевременным износом Товара, несет Поставщик до момента передачи

Товара на склад Покупателя.

4.5. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

4.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара Покупателю и подписания последним товарной накладной.


5. Порядок сдачи-приемки

5.1. Приемка Товара осуществляется с участием представителей Сторон на месте поставки и включает в себя следующие этапы:

      - проверка наличия необходимых документов, передаваемых Поставщиком Покупателю при передаче Товара;

       - проверка количества, соответствия поставленного Товара техническому заданию, представленным документам.

5.2. При обнаружении в ходе приемки Товара несоответствия по количеству и (или) качеству сопроводительным документам, Покупатель обязан приостановить дальнейшую приемку и в течение двух рабочих дней вызвать представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке и составления двухстороннего акта. Если Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней не сообщит о направлении своего представителя для участия в приемке, Покупатель составляет односторонний акт приемки, обязательный для обеих сторон. Все извещения по вопросам приемки допускается передавать посредством факса, телефонограммы или электронной почты, указанные в п.13 настоящего Договора.

Приемка Товара по качеству и комплектности производится при вскрытии тары на складе Покупателя в г. Иркутск не позднее 30 дней после получения товара Покупателем, а если на Товар установлены гарантийные сроки службы или хранения – не позднее установленных гарантийных сроков.

Акт о скрытых недостатках Товара (недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара) должен быть составлен Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней при обнаружении недостатков, но не позднее 6 (шести) месяцев со получения Товара Покупателем, обнаружившего скрытые недостатки, а если на Товар установлены гарантийные сроки службы или хранения – не позднее установленных гарантийных сроков.

5.3. Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьёй 480 Гражданского кодекса РФ, если только Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления не доукомплектует товары либо не заменит их комплектными.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего по количеству или качеству Покупатель вправе:

- требовать безвозмездного устранения недостатков поставленного Товара в сроки, письменно согласованные сторонами;

- требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков поставленного Товара;

- требовать безвозмездной замены Поставщиком некачественного Товара на Товар надлежащего качества в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления данного требования;

- отказаться от принятия некачественного Товара и вернуть его в адрес Поставщика за его счет.

5.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания товарных накладных.

6. Права и обязанности Покупателя

6.1. Покупатель вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.1.2. При необходимости привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении приемки Товара.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с настоящим Договором.


7. Права и обязанности Поставщика

7.1. Поставщик вправе:

7.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар.

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Своевременно поставить Товар и удовлетворить требования Покупателя в случае поставки товара ненадлежащего качества на условиях настоящего Договора.


8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность Покупателя:

8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Покупатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Товара. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. В случае нарушения сроков поставки, в том числе путем не предоставления необходимых документов, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства до даты исполнения поставщиком обязательств по поставке. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от стоимости, не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.  

8.3. Условия освобождения сторон от ответственности.

8.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной её обязательств по настоящему Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении настоящего Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

8.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.


9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по настоящему Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Иркутской области. 


10. Гарантийные обязательства

10.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Товар указан в спецификации (Приложение ) к настоящему договору, а если он не указан, то составляет 12 месяцев с даты получения Товара Покупателем, но не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара.

10.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) Товара, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Поставщик обязан устранить эти недостатки в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

Вместо требования об устранении недостатков Поставщиком Покупатель имеет право устранить недостатки за свой счёт и потребовать у Поставщика компенсацию расходов либо потребовать уменьшения покупной цены.

В случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, Покупатель вправе потребовать заменить некачественный Товар или отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

При устранении недостатков гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков, а при замене Товара начинает течь заново.

Наряду с устранением недостатка Товара или его заменой Поставщик также обязан возместить Покупателю все убытки, возникшие у него в связи с поставкой некачественного Товара (в том числе расходы по демонтажу и повторному монтажу Товара, его доставкой и т.п.).

10.3. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

10.4. При возникновении претензий по качеству Товара в течение гарантийного срока эксплуатации Покупатель обязан во всех случаях немедленно известить Поставщика об этом письменно (по почте, лично или по электронной почте). Поставщик незамедлительно письменно (по почте, лично или по электронной почте) извещает Покупателя о направлении своего представителя для участия в осмотре Товара и обеспечивает его прибытие на место осмотра не позднее 3-х дней с момента извещения Поставщика. В противном случае Покупатель в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющийся обязательным для исполнения Поставщиком.


11. Срок действия, расторжение настоящего Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств до полного их исполнения.

11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.


12. Прочие условия настоящего Договора

12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Покупателя права и обязанности Покупателя по настоящему договору переходят к новому Покупателю в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Стороны пришли к соглашению, что вся переписка, направленная друг другу по электронной почте, указанной в настоящем договоре, в виде сканированных образов надлежащим образом оформленных документов (в том числе подписанных уполномоченными лицами) является обязательной для сторон. С момента получения писем, претензий по электронной почте начинают течь сроки, установленные настоящим договором.

Настоящий договор, приложения, дополнительные соглашения к нему, счета, счета-фактуры (УПД), сертификаты, товарные накладные и иные сопроводительные документы на Товар в обязательном порядке направляются в виде оригиналов по почте или вручаются лично.

12.4. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой из сторон.


13. Реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:

«ИРКУТ»

Почтовый и юридический адрес:

664020,

Тел/, 55-80-27

e-mail: energo_irkut@rambler.ru

Банковские реквизиты:

в ПАО «Сбербанк России» г. Иркутска


Директор__________________  


«______»________________________________20_____г.

Поставщик:


Юридический адрес:

Почтовый адрес (фактический):

ИНН/КПП:

Р.счет:

Корсчет:

Банк:

БИК:

ОГРН:

ОКПО:

Телефон:

E-mail:


Директор _____________________/__________________/


«______»_______________________________20____г.


Приложение

к договору

№ от «_______» ______________________2018 г.


Спецификация


№ п/п

Наименование

Единица измерения

Количество

Цена, без НДС, руб

Сумма, без НДС, руб.

НДС 18% руб.

Сумма с НДС, руб.










ИТОГО:



 

 

 

 










Условия оплаты


Соответствие ТУ (ГОСТ)


Срок поставки


Гарантия на Товар

 


Покупатель ___________/    Поставщик ____________/


Приложение

к договору

№ от «_______» ______________________2018 г.


Заявка на поставку Товара




Наименование


Срок поставки

Место поставки

Материалы, указанные в спецификации Приложение 1


г. Иркутск,

ул. Новаторов, д.3 (Иркутский авиационный завод)


Директор _______________________





Подпишитесь на рассылку:

Общество


  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Иркутск
А
В
Г
Г
ГазетыГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбщественные связиОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизационная документацияОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПраво собственностиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПроверочные работыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.