КОНТРАКТ № __________
На выполнение работ по заполнению проемов дверных межкомнатными деревянными дверными блоками в сборе
г. Москва «____» ________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице __________________________ действующего на основании____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по заполнению дверных проемов межкомнатными дверными блоками, используя материал Подрядчика в объеме и количестве, установленными в приложение № 1 «Спецификация работ» являющееся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ указана в приложении №2 «Форма акта сдачи-приемки выполненных работ», является неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Адрес места выполнения работ: _____________________.
1.3. Срок выполнения работ Подрядчиком – в течение 15 рабочих дней с момента получения предоплаты.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
2.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
2.1.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
2.1.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
2.1.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 2.5.настоящего Контракта.
2.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - Субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Спецификации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчика.
2.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполненных работ в рамках настоящего Контракта.
2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, в случаях и в порядке, указанном в ст. 8 Контракта.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.2. Заказчик обязан дополнительно оплатить возникшие в процессе оказания услуг «скрытые» работы на основании письменного уведомления Подрядчика.
2.3.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
2.3.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
2.3.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 2.1.4. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов проведения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и Спецификацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ч. 4.2. подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и настоящим Контрактом.
2.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
2.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
2.4.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
2.4.6. Ссылаться на недостатки в выполненных работах, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________ рублей _____ копеек (________________), в том числе НДС 18% - __________рублей коп.
3.2. В стоимость работ включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все иные расходы и издержки, которые понесет Подрядчик в связи с исполнением настоящего Контракта.
3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
3.4. По настоящему Контракту Заказчик обязуется оплатить 30% суммы Контракта, т. е. ________ рублей___ копеек (_________ рублей ____ копеек), оставшуюся часть 70% (________ рублей___ копеек (_________ рублей ____ копеек)) в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ.
4.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения Подрядчиком работ, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный в 2 (двух) экземплярах и счета на оплату. Заказчик не вправе требовать иные документы, кроме указанных в настоящей статье в целях осуществления приемки выполненных работ и оплаты выполненных работ.
4.3. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает представленные Подрядчиком документы и при отсутствии каких-либо замечаний к выполненным работам и представленным документам осуществляет приемку выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. В случае если заказчик в согласованный срок не возвратит подрядчику подписанные акты и не заявит мотивированный отказ, переданные акты считаются подписанными без претензий и замечаний.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов (выполненных работ), или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.6. Работы считаются выполнены надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежат оплате в случаях –
4.6.1. Надлежащим образом оформленном и подписанном Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;
4.6.2. Не получения от Заказчика документов, указанных в ч.4.3. Контракта в указанные в ч.4.3. сроки. В этом случае работы считаются принятыми и подлежат оплате на основании одностороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
5.3. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику одноразовый штраф в размере 0,3% от Цены Контракта и пеню из расчета 0,01% от суммы Контракта за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение условий Контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику одноразовый штраф в размере 0,3% от цены Контракта.
5.5. За просрочку обязательств по Контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,01% от цены Контракта за каждый день просрочки обязательств.
5.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
5.8. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Контракта.
7.3. Стороны договорились о том, что все уведомления, документы и письма направляются на адрес электронной почты каждой из Сторон, указанные в ст.8 «Адреса, реквизиты и подписи сторон». Такая переписка приравнивается к официальной со всеми вытекающими правовыми последствиями.
8.4. Стороны назначают ответственных лиц, уполномоченных приказом, для взаимодействия друг с другом.
8.4.1. От Подрядчика ответственное лицо , 8 (495) 255-00-84, 8 (925) 251-87-84, *****@***com
8.4.2. От Заказчика ответственное лицо ____________________
8.5. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Спецификация– приложение № 1;
- Форма акта сдачи-приемки работ – приложение № 2
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Подрядчик: Заказчик:
|
Юридический и фактический адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, корп.417, пом. II, комн.5-9; ОГРН: 1127746032336 / КПП: 773501001 Банковские реквизиты: Р/с: 40702810502960007128 ДО «Красногорск» ПАО МОСОБЛБАНК Кор/с: 30101810900000000521 БИК: 044525521 ОКПО: 25094551 E-Mail: *****@***com Тел.: 8-495-255-00-84 Генеральный директор | Юридический адрес: Фактический адрес: ОГРН:, ОКПО:, ИНН:, КПП:. Банковские реквизиты: УКАЗАТЬ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ |
__________________ // | _________________/__________ / |
Приложение
к Контракту №__
от «____» ______ 201__ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ
№ | Наименование | Ед. измерения количества | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма в руб. |
1 | Услуга | ||||
2 | Услуга | ||||
3 | Услуга | ||||
Итого: |
Подрядчик: | Заказчик: |
Генеральный Директор _______________ // «___»__________ 201__ г. М. П. |
«___»__________ 201__ г. М. П. |
Приложение
к Контракту №2 от
«____» _____________ 201__ года
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТА №01 от ___ _______________ 201__ года
Сдачи-приемки выполненных работ
Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________ действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт приема-передачи услуг о нижеследующем:
Подрядчик и Заказчик определяют, что Подрядчик выполнил следующие работы, а именно:
№ | Наименование | Ед. измерения количества | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, руб. |
1 | Услуга | ||||
2 | Услуга | ||||
3 | Услуга | ||||
Итого: |
Сумма прописью: рублей 00 копеек
Стороны по настоящему Акту определяют, что Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по факту поставки товара/оказания услуги, предусмотренных Приложением №1 к Контракту №___ от «___» ____ 201__ года.Подрядчик: | Заказчик: |
Генеральный Директор _______________ // «___»__________ 201__ г. М. П. |
«___»__________ 201__ г. М. П. |
